下面是范文網(wǎng)小編收集的建筑工程施工合同+15篇（工程總承包合同示范文本），供大家參考。

建筑工程施工合同 1

　　合同編號：_______________

　　______年___月___日

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包方式：

　　4、工程面積：

　　5、工程期限：

　　本工程自______年______月______日開工，于______年______月______日竣工。

　　第二條、工程項目價款

　　1、工程款：本合同工程造價為（人民幣）：____________；

　　金額大寫：___________________________。

　　2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預(yù)算表》。

　　第三條、工程圖紙

　　甲方提供的施工圖紙或作法說膽，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　第四條、材料供應(yīng)

　　本工程凡由乙方采購的材料，經(jīng)甲方按預(yù)算材料及乙方提供的樣品標準驗收，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　對與甲方認可的材料，乙方使用后，如甲方提出更換或提高標準，甲方應(yīng)承擔乙方因此而增加的施工工費及材料費。

　　第五條、工程款支付方式

　　1、雙方商定本合同價款采用固定價格，按項目報價執(zhí)行。

　　2、本合同生效后，甲方分_____次，按下面約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清；

　　（1）工地開工前付_____元。

　　（2）工程進行一半時付_____元。

　　（3）工程結(jié)束付_____元。

　　3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。

　　第六條、工程工期

　　1、甲方要求比合同范本約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2、在1、條件下，本工程合同范本施工期約定為______工作日。

　　3、本工程合同范本約定施工期以收到第一期工程款當天起計算_____工作日。

　　4、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　5、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　6、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算），工期相應(yīng)順延。

　　第七條、工程質(zhì)量及驗收

　　1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準。

　　2、本工程以施工圖紙、甲乙雙方另行約定的特殊施工做法及質(zhì)量標準、設(shè)計變更和______省地方標準《______裝飾裝修工程質(zhì)量規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標準。

　　3、裝飾裝修工程竣工后，工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當符合國家有關(guān)標準。

　　4、由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　6、甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程部反映投訴，以免給雙方造成更大的返工或損失。

　　乙方工程部電話：________________。

　　7、乙方自檢合格后，應(yīng)及時通知甲方進行材料進場的驗收、各個節(jié)點完工的驗收，由甲方簽字確認后方可進行下一道工序，甲方若不能按約定日期參加驗收，可書面委托第三人進行驗收確認，且甲方認可該驗收結(jié)果。甲方未按約定日期參加驗收且未委托第三人進行驗收，延誤工期由甲方承擔。

　　8、工程內(nèi)容全部施工完畢后，乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知后七日內(nèi)須參加驗收，若甲方無正當理由逾期不參加驗收，視為驗收合格?？⒐を炇蘸细窈螅曳綉?yīng)提供工程質(zhì)量合格證明（含試水記錄）和第三方室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測合格證書。

　　甲方對室內(nèi)空氣質(zhì)量有異議時，可請有國家相關(guān)部門認可的專業(yè)檢測單位予以認證并自負費用；若檢測不達標則檢測費用由乙方承擔，乙方還需負責治理工作及承擔治理費。（由于甲供材料、配飾等原因引起的由甲方承擔所有費用）。

　　竣工驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單，提交水電隱蔽工程圖。雙方竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

　　雙方未辦理竣工合格驗收手續(xù)，甲方不得入住。如甲方擅自入住或更換鑰匙視同驗收合格；甲方確需提前入住的，由雙方以其他事項書面約定。

　　竣工驗收在工程質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別且不涉及較大問題時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議“（作為竣工驗收單附件）后，甲方可先行入住。

　　第八條、安全生產(chǎn)和防火

　　1、因甲方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　2、因乙方違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　第九條、維修責任

　　本合同工程驗收交付之日起，乙方負責為期2年的保修（憑簽發(fā)的工程保修單為準），保修范圍：乙方所裝修項目應(yīng)有的質(zhì)量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質(zhì)量問題，及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目，導致質(zhì)量問題的則不在保修范疇之內(nèi)。

　　第十條、違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。

　　第十一條、爭議的解決

　　本合同范本在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成的，本合同范本在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由合同范本簽約地人民法院解決。

　　第十二條、合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。

　　甲方（簽章）：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話：

　　_______年____月____日

　　乙方（簽章）：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　_______年____月____日

　　附件：

　　1、施工圖紙共_____張

　　2、裝修預(yù)算書（經(jīng)甲乙方共同簽字確認）共_____頁

　　3、甲方提供裝飾裝修材料明細表

　　4、乙方提供裝飾裝修材料明細表

　　5、其他：本合同共_____頁

　?。ǜ郊?/p>

　　____________________________工程裝修預(yù)算書

　　序號

　　項目名稱

　　單位

　　數(shù)量

　　合計

　　材料及共計說明（包括備注）

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　發(fā)包方（簽字）____________

　　________年____月____日

　　承包方（簽字）____________

　　________年____月____日

　?。ǜ郊?/p>

　　____________方提供裝飾裝修材料明細表

　　金額單位：________元

　　材料名稱

　　單位

　　品種

　　規(guī)格

　　數(shù)量

　　單價

　　金額

　　供應(yīng)時間

　　供應(yīng)至的地點

　　發(fā)包方（簽字）____________

　　________年____月____日

　　承包方（簽字）____________

　　________年____月____日

建筑工程施工合同 2

　　發(fā)包人(全稱): 國家鹽化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心

　　承包人(全稱):

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：國家鹽化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心場坪綠化工程 工程地點：自貢市板倉工業(yè)集中區(qū)

　　工程內(nèi)容：場坪綠化工程(具體內(nèi)容詳見工程量清單) 工程立項批準文號：自發(fā)【200 】項批新號 資金來源：財政投入

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖及工程量清單所含范圍內(nèi)的全部施工內(nèi)容

　　三、合同工期

　　開工日期： 20xx年 10 月日 竣工日期： 20xx年 11 月 日計劃工期：日歷天

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標準

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：壹佰陸拾陸萬元(人民幣) ￥ ：1660000元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括： 1、本合同協(xié)議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議中有關(guān)詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應(yīng)支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：20xx年10 月 日

　　合同訂立地點：自貢質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局六樓會議室

　　本合同雙方約定：發(fā)包人承包人雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋公章或合同章后生效。

　　發(fā)包人：(蓋章)

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　承包人：(蓋章) 住所： 法定代表人： 委托代理人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 帳號：

建筑工程施工合同 3

　　發(fā)包方：________________________（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：____________________

　　通訊地址：______________________

　　聯(lián)系方式：______________________

　　承包方：________________________（以下簡稱乙方）

　　法定代表人：____________________

　　通訊地址：______________________

　　聯(lián)系方式：______________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程項目概況

　　1、工程名稱：_____________________________

　　2、工程地點：_____________________________

　　3、工程范圍：_____________________________

　　4、工程內(nèi)容及做法（詳見：《工程預(yù)算報價表》、《施工圖紙》）。

　　5、質(zhì)量標準：質(zhì)量驗收標準按國家頒布的《建筑裝飾工程質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

　　6、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　（1）乙方包工、包料。

　?。?）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見《甲方提供裝飾材料明細表》、《乙方提供裝飾材料明細表》）；

　?。?）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾材料明細表》）。

　　第二條合同價款及調(diào)整

　　1、工程造價：總承包價為____________元，大寫人民幣__________，裝飾工程包含的項目詳見《工程預(yù)（結(jié)）算表》。

　　2、任何一方不得擅自改變合同價款，除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整：

　?。?）甲方提出設(shè)計變更、材料變更和項目變更；

　?。?）雙方書面確認的其他因素。

　　第三條工期

　　1、工程期限_______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　2、若因甲方原因或其他不可歸責于雙方的事由導致工程未能如期完成的，工期相應(yīng)順延。若因乙方原因（包括但不限于乙方未及時開工、中途無故停工、工程因質(zhì)量問題返工等）導致工程未能如期完成的，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)的違約責任。

　　第四條工程保修

　　1、保修內(nèi)容、范圍：工程承包范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。

　　2、保修期限：按工程通過竣工驗收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內(nèi)，乙方提供工程的免費維修服務(wù)。工程保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到甲方書面或電話通知后的24小時內(nèi)到場勘查，并在三天內(nèi)維修完畢。

　　第五條施工圖紙

　　雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　?。?）甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾工程設(shè)計圖紙）；

　?。?）甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾工程設(shè)計圖紙），設(shè)計費__________元，由甲方支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。

　　第六條工程款撥付和結(jié)算

　　1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方向甲方提供《工程預(yù)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》的5個工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣_________，大寫人民幣_________。

　　2、工程竣工并經(jīng)甲方驗收合格后，乙方向甲方提供《工程結(jié)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》并核對無誤后的5個工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣____________，大寫人民幣_____________。

　　3、乙方指定收款賬號信息為：

　　戶名：_________________________________________

　　工行賬號：_____________________________________

　　開戶行：_______________________________________

　　若收款賬號發(fā)生變更的，乙方應(yīng)及時通過書面方式通知甲方，否則甲方將款項轉(zhuǎn)賬至上述賬號，即視為乙方收到相應(yīng)款項。

　　第七條雙方權(quán)利及義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)按照合同約定及時向乙方支付工程款。

　　2、甲方有權(quán)對工程質(zhì)量及施工進度等進行檢查、監(jiān)督，并對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。

　　3、甲方有權(quán)根據(jù)實際情況，對工程內(nèi)容進行增加或者修改，乙方應(yīng)積極配合。

　　4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求，并在材料運送到施工現(xiàn)場后及時通知甲方進行查驗。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由乙方負責賠償。

　　5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì)，并應(yīng)按相關(guān)要求及標準進行施工，保質(zhì)保量，按期完成工程任務(wù)。

　　6、乙方保證嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定，嚴格按照雙方約定及甲方要求進行施工，做好各項質(zhì)量檢查并留存施工記錄。

　　7、施工過程中，乙方應(yīng)嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標準。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身損害或財產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔全部賠償責任。

　　8、乙方應(yīng)保護好原場所的辦公設(shè)施、設(shè)備，保證施工現(xiàn)場整潔，工程完成后負責清掃施工現(xiàn)場。

　　第八條工程驗收

　　乙方在工程完成后應(yīng)及時通知甲方進行驗收，甲方查驗后對工程質(zhì)量提出異議的，乙方應(yīng)配合重驗，驗收不合格的，乙方應(yīng)在甲方限定的時間內(nèi)進行整改，并在整改完成后及時通知甲方進行復驗。

　　第九條違約責任

　　1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務(wù)的即構(gòu)成違約，守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。

　　2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的，每遲延一天，乙方應(yīng)向甲方支付相當于工程總承包價百分之五的違約金；遲延超過10天的，甲方有權(quán)單方要求解除合同，并要求乙方支付相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等）。

　　3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的，甲方有權(quán)要求解除合同，并要求乙方承擔相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等）。

　　第十條合同爭議或糾紛處理

　　本合同履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解除，協(xié)商不成的，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。

　　第十一條附則

　　1、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3、本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

　　4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發(fā)包方（蓋章）：__________________

　　承包方（蓋章）：__________________

　　法定代表人（簽字）：___________

　　法定代表人（簽字）：___________

　　________年______月______日

　　________年______月______日

建筑工程施工合同 4

　　為在施工合同的實施過程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，切實搞好本項目的安全管理工作，本公司湖北金美地源空調(diào)工程有限公司（以下簡稱“甲方”）與承包人山東泰安鉆機設(shè)備有限公司（以下簡稱“乙方”）特此簽訂安全生產(chǎn)合同：

　　一、甲方職責

　　1．嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認真執(zhí)行工程承包合同中的有關(guān)安全要求。

　　2．按照“安全第一、預(yù)防為主”和堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則進行安全生產(chǎn)管理，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。

　　3．重要的安全設(shè)施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設(shè)計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。

　　4．定期召開安全生產(chǎn)調(diào)度會，及時傳達中央及地方有關(guān)安全生產(chǎn)的精神。

　　5．組織對乙方施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督乙方及時處理發(fā)現(xiàn)的各項安全隱患。

　　二、乙方職責

　　1．嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，認真執(zhí)行工程承包合現(xiàn)中的有安全要求。

　　2．堅持“安全第一、預(yù)防為主”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，加強安全生產(chǎn)宣傳教育，增強全員安全生產(chǎn)意識，建立健全各項安全生產(chǎn)的管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織有領(lǐng)導地開展安全生產(chǎn)活動。各級領(lǐng)導、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規(guī)定，做到生產(chǎn)與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比。

　　3．建立健全安全生產(chǎn)責任制。從派往項目實施的項目經(jīng)理到生產(chǎn)工人（包括臨時雇請的民工）的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)必須做到縱向到底，一環(huán)不漏；各職能部門、人員的安全生產(chǎn)責任制做到橫向到邊，人人有責。項目經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責任人?，F(xiàn)場設(shè)置的安全機構(gòu)，應(yīng)按施工人員的1%～3%配備安全員，專職負責所有員工的安全和治安保衛(wèi)工作及預(yù)防事故的發(fā)生。安全機構(gòu)人員，有權(quán)按有關(guān)規(guī)定發(fā)布指令，并采取保護性措施防止事故發(fā)生。

　　4．乙方在任何時候都應(yīng)采取各種合理的預(yù)防措施，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。

　　5．乙方必須具有勞動安全管理部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)證書，參加施工的人員，必須接受安全技術(shù)教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術(shù)操作規(guī)程，定期進行安全技術(shù)考核，合格者方準上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經(jīng)過專業(yè)培訓，獲得《安全操作合格證》后，方準持證上崗。施工現(xiàn)場如出現(xiàn)特種作業(yè)無證操作現(xiàn)象時，項目經(jīng)理必須承擔管理責任。

　　6．對于易燃易爆的材料除應(yīng)專門妥善保管之外，還應(yīng)配備有足夠的消防設(shè)施，所有施工人員都應(yīng)熟悉消防設(shè)備的性能和使用方法；乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉(zhuǎn)讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為

　　7．操作人員上崗，必須按規(guī)定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應(yīng)隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況，不按規(guī)定穿戴防護用品的人員不得上崗。

　　8．所有施工機具設(shè)備和高空作業(yè)的設(shè)備均應(yīng)定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經(jīng)常處于完好狀態(tài)；不合格的機具、設(shè)備和勞動保護用品嚴禁使用。

　　9．施工中采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施，施工現(xiàn)場必須具有相關(guān)的安全標志牌。

　　10．乙方必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；如果發(fā)生安全事故，應(yīng)按照《國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》以及其它有關(guān)規(guī)定，及時上報有關(guān)部門，并堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關(guān)責任人。

　　11.乙方人員必須遵守有關(guān)安全保護、環(huán)境保護及其它規(guī)章制度，對施工人員必須購買意外傷害保險，并進行安全保健防護，乙方負責承擔費用。生產(chǎn)中發(fā)生的任務(wù)安全、環(huán)保事故，均由乙方自行負責。

　　三、違約責任

　　如因乙方違約造成安全事故，將依法追究責任。本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署與加蓋公章后生效，全部工程竣工驗收后失效。

　　甲方：湖北金美地源空調(diào)工程有限公司

　　法定代表人：

　　授權(quán)代理人：

　　乙方： 山東泰安鉆機設(shè)備有限公司

　　法定代表人

　　授權(quán)代理人：

建筑工程施工合同 5

　　甲方（承包人）：______________

　　乙方（務(wù)工人）：______________

　　為保證施工安全的順利進行，確保務(wù)工人員的安全與健康，爭創(chuàng)文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預(yù)防為主，強化管理，文明施工”，結(jié)合本工程的實際情況，經(jīng)雙方商定簽訂本合同書。

　　一、雙方的責任與義務(wù)：

　?。ㄒ唬┘追降呢熑闻c義務(wù)：

　　1、負責對乙方務(wù)工人員的入場教育。

　　2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術(shù)交底工作，并履行簽字手續(xù)。

　　3、施工前，甲方應(yīng)對其務(wù)工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。

　　4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業(yè)。

　　5、有權(quán)進行安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。

　?。ǘ┮曳降呢熑魏土x務(wù)：

　　1、按照甲方的要求，不得違章作業(yè)和野蠻施工。

　　2、負責按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標準和甲方安全技術(shù)交底進行操作。

　　3、乙方應(yīng)保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律。

　　4、負責承擔因自身原因所發(fā)生的一切安全事故的全部經(jīng)濟責任和法律責任。

　　5、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。

　　二、在施工過程中務(wù)工人員發(fā)生不可預(yù)料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。

　　三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　發(fā)包方：______________

　　_______年_______月_______日

建筑工程施工合同 6

　　(GF——1999——0201)

　　合同編號： 字 號

　　中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局

　　第一部分 協(xié)議書

　　發(fā)包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。

　　四、質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：

　　五、合同價款

　　金額(大寫)： 元(人民幣)

　　￥： 元 六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。

　　十、合同生效

　　本合同雙方約定 后生效

　　發(fā)包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　合同訂立時間： 年月 日

　　合同訂立地點：

建筑工程施工合同 7

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　姓名（簽字后生效）：

　　工程地點：

　　聯(lián)系電話： 移動電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　承包人（姓名）：

　　聯(lián)系電話：

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點： 面積： m2

　　1.2工程內(nèi)容（見裝飾裝修工程施工項目確認表）

　　1.3工程承包方式：

　　1．乙方包工，提供部分主材。

　　2．乙方包工，甲方提供部分主材。

　　1.4工程期限 天

　　開工日期： 年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　第二條 施工圖紙

　　1． 雙方商定施工圖紙。

　　2． 甲方委托乙方設(shè)計圖紙。

　　第三條 甲方工作

　　3.1開工前，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)物品、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的物品、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工原則。

　　3.2提供施工期間的水源、電源。

　　第四條 乙方工作

　　4.1施工中嚴格執(zhí)行案例施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)定及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。

　　第五條 材料供應(yīng)

　　5.1按合同約定由甲方提供材料的，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)，甲方提供的材料必須是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，如果因甲方提供的材料發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，由甲方承擔并負責。

　　第六條 質(zhì)量標準

　　雙方約定工程質(zhì)量，由雙方商議的標準執(zhí)行。

　　第七條 工程造價及付款方式

　　7.1本合同工程造價為（人民幣） 元

　　金額大寫：

　　7.2工程付款方式

　　工程款分四次付清 付款方式：合同簽訂之日，甲方預(yù)付款_______元，人民幣大寫：______________，木工進場時甲方支付二期款________元，人民幣大寫：______________，涂飾工進場時，甲方支付三期款________元，人民幣大寫：______________，余款于工程完畢后一次性付清。

　　第八條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同履行完工后自動終止。

　　第九條 在施工過程中，雙方如有任何意見分歧，應(yīng)友好協(xié)商解決，如不可則向相關(guān)部門提出上訴。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

建筑工程施工合同 8

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項仿古建筑施工有關(guān)事項，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、工程內(nèi)容

　　四柱五樓牌坊仿古建筑工程，承包方式：包工包料。

　　二、工程造價：

　　經(jīng)協(xié)商，本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金，如需要發(fā)票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。

　　三、甲方責任

　　1、場地確保三通一平，即電通、路通、水通、場地平整。

　　2、由于乙方異地施工，甲方負責提供住宿費、水電費等。

　　3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關(guān)單位(如質(zhì)檢站、公路局等管理單位)的關(guān)系。

　　4、在施工過程中如出現(xiàn)阻工情況，甲方負責處理，保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失，由甲方承擔。

　　四、乙方責任

　　1、乙方負責組織施工隊進入施工現(xiàn)場。

　　2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的承建(建筑、彩畫)。

　　3、在施工中，出現(xiàn)一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。

　　4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖，結(jié)構(gòu)圖由于涉及專利技術(shù)不予提供。

　　五、撥款方式

　　乙方進行，撥付工程構(gòu)件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整，主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整，其余款陸萬伍仟元一次付清。

　　六、雙方不得違約，在施工中，甲方造成停工損失由甲方負責是，乙方造成停工損失由乙方負責。

　　七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　八、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　甲方代表簽字：乙方代表簽字：

　　____年____月____日

建筑工程施工合同 9

　　發(fā)包人：________大學(以下簡稱甲方)。

　　承包人：________建設(shè)公司(以下乙方)。

　　甲方委托乙方承建教學、辦公兩用五層樓房一座。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：____大樓。

　　工程地點：____市____路____號。

　　施工面積：____m2

　　工程造價：____萬元。

　　第二條工程按設(shè)計圖紙施工，其質(zhì)量標準必須達到市建委有關(guān)施工驗收的規(guī)定要求。

　　第三條工程期限為：________年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四條工程結(jié)算和付款辦法為：自本合同生效之后五天內(nèi)，甲方按工程造價的30%預(yù)付________萬元給乙方作備用款，以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)給乙方付款應(yīng)迭整個工程款的99%,即達________伍仟元。其余l(xiāng)%,即________仟元，作為保修期一年的預(yù)留款。保修期滿后，甲方在十天內(nèi)付清給乙方。

　　第五條工程驗收：乙方工程竣工后，由市質(zhì)量監(jiān)督部門負責驗收，簽收合格即交付甲方。

　　第六條違約責任：由于工程質(zhì)量問題造成的損失，由乙方負責;乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續(xù)停水、停電八小時以上造成損失，則由甲方負責。

　　第七條其他條款：甲方應(yīng)在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負責施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發(fā)生工傷事故，由乙方負責，甲方概不負責。

　　第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。副本一份，送交監(jiān)證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。

　　發(fā)包人：________________

　　____大學(公章)___________

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：____市____路號

　　承包人：________________

　　建筑公司(公章)__________

　　法定代表人：(簽章)_____

　　簽約時間：____年____月____日

建筑工程施工合同 10

　　乙方(承包方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就 工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款，協(xié)議雙方共同遵守。

　　一.工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地址：公園道西側(cè)

　　3.結(jié)構(gòu)類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡， 共計約20萬㎡.

　　4.合同價款：合同價款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準。

　　5.施工場地條件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應(yīng)施工用水機具;施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發(fā)生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件)。

　　6.工期：合同工期為兩年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。

　　7.工程質(zhì)量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。

　　二.承包范圍及承包方式

　　1.工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)分包項目乙方負責預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項目的界限：

　　a.基礎(chǔ)土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運距據(jù)實簽證為準。

　　b.電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)項目另行分包。

　　2.甲方要求： 本工程合同(協(xié)議)簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實施處罰。

　　三.付款方式

　　乙方收到工程款同時提供正式收款發(fā)票。

　　1、乙方墊資施工至正負零后7日內(nèi)撥付已完成工程量價款的80%，以后每月?lián)芨兑淮?，每月?6日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個工作日內(nèi)審核并支付已完工程量價款的80%，如果甲方?jīng)]有審核完畢，按乙方上報的工程量計算并撥付。

　　2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%，結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價款的95% 。

　　3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%，滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%，滿三年后28日內(nèi)一次性付清。

　　4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個月審核完畢，結(jié)算中雙方如有爭議必須通過當?shù)卦靸r部門裁定。

　　四.結(jié)算方法：

　　1.工程造價：土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結(jié)算造價。

　　2.執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額，相關(guān)費用標準編制施工圖結(jié)算，認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價格。采用經(jīng)甲方確認的市場價格調(diào)整(輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整)：機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算并調(diào)整。

　　3.甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應(yīng)的安裝工程收取合同價款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業(yè)承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應(yīng)的合同總價的2%配合費，分包工程稅收由分包方承擔。

　　4.采購價格的認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調(diào)差依據(jù)，采用市場價格的，雙方認定的價格為調(diào)差依據(jù)，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調(diào)價依據(jù);工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調(diào)差依據(jù)。

　　五.工程設(shè)計變更

　　1. 工程施工過程中，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內(nèi)容進行現(xiàn)場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內(nèi)容，必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現(xiàn)場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽蓋章生效，乙方必須將現(xiàn)場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結(jié)算的依據(jù)，由此發(fā)生的工程費用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。

　　2.設(shè)計變更、工程洽商發(fā)生后一個月內(nèi)因乙方責任不辦理簽手續(xù)將不增加價款調(diào)整(如果屬于減項則調(diào)減工程價款)。

　　六. 材料進場要求及計價

　　1. 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團

　　2.指定品牌的材料設(shè)備甲方認質(zhì)認價，由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設(shè)備嚴把質(zhì)量關(guān)，材料設(shè)備進場前必須做好檢驗，做施工規(guī)定的必要的試驗等。經(jīng)驗收合格后，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質(zhì)量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認可。工程定位放線由規(guī)劃局負責的部分。費用由甲方承擔。

　　3.進場材料設(shè)備與設(shè)計和樣品要求不符合的產(chǎn)品，甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時間運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，并由乙方承擔由此產(chǎn)生的費用，工期不予順延。

　　七.工程管理

　　1. 甲方委派工程師現(xiàn)場代表，負責協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對施工圖設(shè)計、工程質(zhì)量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內(nèi)容。

　　2. 乙方委派項目經(jīng)理全面負責本工程施工管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)現(xiàn)場內(nèi)所有專業(yè)施工隊的現(xiàn)場施工組織、管理、進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設(shè)備保存，履行本合同約定內(nèi)容。

　　3. 乙方現(xiàn)場臨時設(shè)施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。

　　4. 工程竣工后(以質(zhì)監(jiān)站驗收日期為準)90日內(nèi)，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。

　　5. 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理，甲方有權(quán)直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實際工程量并執(zhí)行河北省定額基價進行結(jié)算(材料價格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條)，由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實的，乙方必須改正;對存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的，每發(fā)生一次，甲方視具體事項給予經(jīng)濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。

　　6. 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經(jīng)甲方簽認后才能進場，并執(zhí)行合同約定的

建筑工程施工合同 11

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就乙方承包甲方新鄉(xiāng)市平原新區(qū)東合角村道工程（總長度1。4公里）施工事宜達成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方承包該工程的全部施工工作，即實行“包工不包料”，甲方自備材料，乙方只負責施工。

　　二、承包費用：_________________元/㎡

　　三、支付方式：施工隊進場預(yù)付_________________元，5天后再付_________________元，經(jīng)驗收合格后付_________________元，剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。

　　四、工期：_________________乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。

　　五、其他約定：

　　1、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責，與甲方無任何關(guān)系。

　　2、乙方不得浪費、挪用甲方的材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；

　　3、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。

　　4、水電由甲方負責。

　　5、保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負責為甲方免費維修。

　　六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（簽字）：_________________

　　乙方（簽字）：_________________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日

建筑工程施工合同 12

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區(qū)人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同 13

　　發(fā)包方： （甲方）

　　承包方： （乙方）

　　甲乙雙方就麗景金城二期建筑工程總承包事宜，在平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，訂立如下協(xié)議以便共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱： 。

　　2、工程地點：。

　　3、施工工程的土建、給排水、供暖、電氣等施工內(nèi)容。詳見施工圖和預(yù)算編制說明書。

　　4、工程面積：約

　　二、承包方式：工程總承包。

　　三、工程質(zhì)量：合格。乙方要嚴格按照國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范及工程設(shè)計圖紙要求進行施工，工程質(zhì)量應(yīng)達到國家專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的條件，竣工后由質(zhì)量監(jiān)督部門評定等級。單項工程、隱蔽工程的驗收應(yīng)由甲方會同建設(shè)單位、工程監(jiān)理、質(zhì)檢站和乙方共同驗收評定質(zhì)量等級。

　　四、工程承包總價

　　本工程承包總價確定為 元（大寫整）。承包范圍（見工程內(nèi)容）內(nèi)綜合單價一次性包死（附合同價款預(yù)算，本預(yù)算缺項、漏項、多項的，決算時相應(yīng)增減）鋼筋、混凝土價格變動超過預(yù)算價5%，可進行相應(yīng)調(diào)整（價格必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽證）。

　　五、工程款撥付方式

　　1、施工至0。00后撥付至已完工程量價款的75%（可單工程計算）。

　　2、進度付款每七層封頂后付至已完工程量價款的75%。

　　3、主體封頂后撥付至已完工程量價款的75%（不足五層單體工程，按此執(zhí)行）。

　　4、進度付款每個月25日以前，乙方實際進度報表經(jīng)由監(jiān)理簽字確認，并經(jīng)甲方項目經(jīng)理審核后，報房產(chǎn)預(yù)算部審定，撥付該月已完成工程量價款的75%。

　　5、竣工驗收合格后撥付工程款至工程總價的85%。

　　6、竣工驗收合格結(jié)算后10日內(nèi)付至工程總決算價的95%，剩余5%作為工程保修金，保修金支付自竣工驗收合格之日起一年后無委托保修的，28日內(nèi)撥至保修金的'80%，剩余的20%，在五年后的28日內(nèi)付清。

　　六、甲方權(quán)利和義務(wù)

　　1、派駐現(xiàn)場代表 按照本合同約定代表甲方行使各項職責；

　　2、施工前現(xiàn)場具備開工條件，即三通一平，包括水通、電通、路通、場地平整。

　　3、將施工所需的生活用水（不含施工用水）、電接至施工場地圍墻以內(nèi)并掛表；

　　4、為乙方提供全套施工圖紙六套；

　　5、根據(jù)工程需要，甲方有權(quán)提供建筑材料及制品，甲方提供材料的費用從預(yù)算中扣除，但不付給乙方材料保管費等其他費用。

　　6、甲方暫定價部分需經(jīng)甲方認可后方可購買或施工；暫定部分的材料價格需經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理三方簽證，以備決算時作為調(diào)整依據(jù)。

　　7、對乙方違反甲方現(xiàn)場管理制度的行為甲方有權(quán)進行管理、經(jīng)濟處罰；

　　七、乙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、派駐現(xiàn)場代表 按照合同約定代表乙方行使各項職責；

　　2、提供滿足甲方、監(jiān)理管理人員正常辦公和管理需要的辦公室及宿舍（根據(jù)現(xiàn)場情況，如甲方提供，須扣除乙方相應(yīng)費用）；

　　3、每月按甲方水電表數(shù)及時、足額繳納水電費，電費單價計算時綜合考慮用電損耗；

　　4、需乙方辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)管理、安檢及施工噪音管理手續(xù)均由乙方辦理并承擔費用；

　　5、嚴格遵守甲方現(xiàn)場的管理制度及監(jiān)理指令；

　　6、因乙方原因，本工程如有政府相關(guān)部門及建筑監(jiān)管部門的書面停工通知，因此出現(xiàn)的施工困難、拖延工期及因停工所造成的所有損失及責任由乙方負責；

　　7、乙方要做到規(guī)范、文明施工并承擔與現(xiàn)場環(huán)境有關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生、生活污水糞便排放建筑垃圾外運等費用；如乙方未按甲方要求及時清理施工現(xiàn)場施工材料及建筑垃圾影響下步施工工序的，甲方有權(quán)安排其他隊伍清理，發(fā)生的相應(yīng)費用在乙方進度款中雙倍扣除。

　　8、因乙方原因造成質(zhì)量事故、安全事故，人員生命財產(chǎn)損害和經(jīng)濟損失，由乙方承擔全部責任，并賠償甲方因此受到的經(jīng)濟損失；

　　9、施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物若因乙方原因發(fā)生損壞，由乙方承擔由此發(fā)生的全部費用；

　　10、乙方要嚴格履行合同，有效完成施工任務(wù)，保證施工質(zhì)量、安全及進度，有效配合甲方的協(xié)調(diào)管理。否則，如因乙方原因工期滯后影響使用，或存在質(zhì)量、安全及管理違約行為，甲方有權(quán)扣除違約金，違約金可自工程款中扣除；

　　11、在乙方施工期間，乙方應(yīng)做好甲方另行專業(yè)分包單位的協(xié)調(diào)、管理、配合工作。在施工時負責預(yù)留孔洞和預(yù)埋配件的工作，并符合質(zhì)量要求（不符合質(zhì)量要求的返工及整改費用由乙方承擔）。在乙方施工期間，所有由甲方另行專業(yè)分包的工程，乙方應(yīng)做好配合及成品保護工作，承擔總包管理責任；

　　12、竣工驗收一個月內(nèi)向甲方提供竣工圖一套；

　　八、質(zhì)量、安全指標

　　1、質(zhì)量指標：施工過程中，乙方要服從甲方、監(jiān)理方的管理和安排，嚴禁獨斷專行。施工中所使用的建筑材料應(yīng)為各證件齊全的合格材料，杜絕不合格材料進入施工現(xiàn)場。工程的施工工藝要符合施工質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定，所承建施工的工程要達到一次驗收合格率100%。

　　2、安全指標：施工工程中乙方應(yīng)做好施工人員的安全教育、抓好安全生產(chǎn)管理工作，進場后必須為施工人員辦理職工工傷保險或意外傷害保險，施工過程中要與甲方、監(jiān)理單位駐現(xiàn)場人員密切配合，做好施工現(xiàn)場的安全防護工作的實施與驗收，做到文明施工，杜絕重傷、死亡事故的發(fā)生。如果在施工過程中因安全防護、文明施工等工作未做到位，扣除相應(yīng)安全文明措施費用；因乙方管理不善及施工問題等造成的安全事故，其責任及費用均由乙方承擔。

　　3、進度指標：滿足總承包合同的要求。

　　4、其他約定：工程開工前乙方向甲方提供完整的施工組織設(shè)計并經(jīng)監(jiān)理審核通過，施工中各施工資料要與工程進度同步。

　　九、工期：

　　1、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經(jīng)雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：全部工程自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。

　　2、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應(yīng)由雙方及時協(xié)商，簽訂協(xié)議。

　?。?）由于人力不可抗拒的災(zāi)害，而被迫停工者；

　?。?）因甲方或建設(shè)方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續(xù)施工者；

　?。?）因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或所需材料、設(shè)備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。

　　十、竣工驗收、結(jié)算與保修

　　1、乙方在工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，竣工工程驗收合格之日起3天內(nèi)，乙方向甲方移交完畢。

　　2、竣工工程驗收，甲方分包工程乙方負責收集竣工資料，以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、施工圖為依據(jù)，工程量不調(diào)整（變更除外）。在進行竣工驗收時，乙方應(yīng)在驗收前10天向甲方提供以下文件：

　?。?）增減變更文件和其他洽商記錄；

　?。?）隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；

　　3、工程竣工后，應(yīng)提交竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設(shè)單位存檔。工程變更較大的，可以由建設(shè)單位自繪或委托設(shè)計單位。

　　4、工程竣工驗收后，質(zhì)量保修期自工程驗收合格之日起計算，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，約定本工程質(zhì)量保修期：地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限；裝飾裝修工程為2年；電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年；采暖工程保修兩個采暖期；屋面防水、有防水要求的房間、墻面防水為5年。在保修期內(nèi)，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故，乙方應(yīng)負責無償修理。

　　5、發(fā)生質(zhì)量缺陷乙方應(yīng)立即到達現(xiàn)場修正，如乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)修正某項質(zhì)量缺陷，發(fā)包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此產(chǎn)生的費用由承包方承擔，在維修保證金中扣除。

　　十一、工程決算價按如下確定：

　　1、執(zhí)行河北省消耗量定額（HEBGYD—A、B 、C —20xx）。

　　2、取費按相應(yīng)的取費標準。

　　3、有綜合單價執(zhí)行綜合單價，執(zhí)行綜合單價的不再下浮15%，無綜合單價按20xx年第一期造價信息材料價格執(zhí)行。

　　4、綜合用工單價執(zhí)行冀建質(zhì)〔20xx〕195號，稅金費率執(zhí)行冀建質(zhì)〔20xx〕462號計入，機械臺班執(zhí)行冀建價〔20xx〕47號。

　　5、不再執(zhí)行其他有關(guān)文件及定額。

　　6、工程預(yù)算造價：根據(jù)以上1至6項據(jù)實計算工程預(yù)算造價。

　　7、變更總價=工程預(yù)算造價下浮15%（有特殊說明的不再下浮15%）。 除以上所列內(nèi)容外的費用由乙方自行承擔。

　　十二、結(jié)算總價

　　第四項和第十一項之和為結(jié)算總價。

　　十三、違約責任

　　1、由于甲方原因，經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)方簽證后方可順延工期。

　　2、由于乙方原因，使工程延期完成，則視乙方違約，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。違約金按工程承包總價1/天延期天數(shù)計算，違約金總數(shù)不超過工程承包總價的30%。

　　3、如果乙方未能按監(jiān)理審核的《施工組織設(shè)計》中的進度計劃如期完成工程，連續(xù)三個時段未按時達到中間控制工期要求的，將撤換項目部，且延期的期限達到30日的，甲方有權(quán)中止本合同項下義務(wù)的履行；整個工程延期的期限達到60日的，甲方有權(quán)解除本合同，并且有權(quán)請求乙方給予相應(yīng)的賠償。

　　4、乙方在承包工程期間，如果未經(jīng)甲方同意擅自停工或人員太少、不出活超過10日的，甲方有權(quán)解除本合同，并對乙方進行清場處理，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　5、在承包工程期間，乙方不得拖欠工人（包括農(nóng)民工）工資。如乙方在承包工程期間拖欠工人工資，視為乙方違約，甲方有權(quán)將其拖欠的工人工資數(shù)額在應(yīng)付乙方的承包工程款中扣除，直接支付給乙方工人或?qū)⒖鄢目铐椊挥捎嘘P(guān)部門用以支付乙方拖欠的工人工資。如乙方屢次拖欠工人工資或拖欠工人工資數(shù)額超過50000元，甲方有權(quán)解除本合同。

　　十四、爭議解決方式

　　凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，甲、乙雙方可通過協(xié)商解決，如雙方不愿協(xié)商或協(xié)商不成，由本合同簽訂地人民法院管轄，雙方可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　十五、其他條款

　　在合同履行過程中，雙方可以根據(jù)實際情況，對合同未盡事宜協(xié)商確定。

　　合同簽訂地：衡水泰華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司會議室。

　　十六、合同文本和效力

　　本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，一式八份，甲方執(zhí)伍份、乙方執(zhí)叁份。附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同 14

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　經(jīng)＿＿＿建設(shè)局批準，本工程于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日邀請投標、協(xié)商議標確定由乙方承建，按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，依據(jù)建設(shè)部和國家工商管理局頒發(fā)的（gf--96--0205）《建筑裝飾工程施工合同》示范文本，并結(jié)合XX市有關(guān)規(guī)定及本工程的具體情況，簽訂本合同。

　　一、詞語含義及合同文件

　　第一條詞語含義

　　在本合同中，下列詞語具有本條所賦予的含義：

　　1.1合同：是指發(fā)包方和承包方之間為實施工程達成的明確相互權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，以及雙方協(xié)商同意的與合同有關(guān)的全部文件。

　　1.2發(fā)包方（簡稱甲方）：合同約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。

　　甲方的具體身份、發(fā)包范圍、權(quán)限、性質(zhì)均需在合同條款中約定。

　　1.3承包方（簡稱乙方）：合同約定的具有工程承包主體資格并被甲方接受的當事人。

　　1.4甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：合同約定甲方在相應(yīng)條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。

　　1.5乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：合同約定乙方在相應(yīng)條款內(nèi)指定的履行合同的負責人。

　　1.6社會監(jiān)理：合同約定甲方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對工程進行的監(jiān)理。

　　1.7總監(jiān)理工程師：合同約定工程建設(shè)監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。

　　1.8設(shè)計單位：甲方委托的具備與工程相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位。

　　本合同裝飾工程，甲方委托乙方部分或全部設(shè)計，且乙方具備相應(yīng)設(shè)計資質(zhì)，甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計合同。

　　1.9裝飾工程：是指為使建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)、外空間達到一定的環(huán)境質(zhì)量要求，使用裝飾裝修材料，對建筑物、構(gòu)筑物外表和內(nèi)部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設(shè)施表面的裝飾處理。

　　1.10工程造價管理部門：XX市建設(shè)工程造價管理站。

　　1.11工程質(zhì)量監(jiān)督部門：按《深圳經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量條例》執(zhí)行。

　　1.12合同價款：甲、乙雙方在合同相應(yīng)條款內(nèi)約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內(nèi)容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格、措施費、工期補償費等。

　　1.13追加合同價款：在施工中發(fā)生圖紙及措施以外的工程量，經(jīng)甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　1.14費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應(yīng)承擔的開支。

　　1.15工期：按國家有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方在合同相應(yīng)條款約定的、按總?cè)諝v天數(shù)（包括一切法定節(jié)假日在內(nèi)）計算的工期天數(shù)。

　　1.16開工日期：甲乙雙方在合同相應(yīng)條款約定的工程開工日期（約定期不能開工的，由責任方負責）。

　　1.17竣工日期：甲乙雙方在合同相應(yīng)條款約定的工程竣工日期。

　　1.18圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關(guān)資料）

　　1.19分段或分部工程：在合同相應(yīng)條款（或補充條款）約定構(gòu)成全部工程的任何分段或分部工程。

　　1.20施工場地：由甲方提供，并在合同相應(yīng)條款（或補充條款）內(nèi)約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。

　　1.21施工設(shè)備和設(shè)施：按雙方協(xié)議約定，由甲方提供給乙方或由乙方自己提供的施工和管理使用的設(shè)備或設(shè)施。

　　1.22工程量清單：發(fā)包方在招標文件中提供的、按XX市的工程量計算方法（規(guī)則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。

　　1.23書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協(xié)議、備忘錄、函件及經(jīng)過確認的會議紀要、電報、電傳等。

　　1.24不可抗力：指因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任所造成的爆炸、火災(zāi)，以及相應(yīng)條款約定的自然災(zāi)害等。

　　1.25利息：合同中所指的利息，為單位向銀行貸款利息。

　　1.26合同條款中，部分甲方職責由其甲方委托的社會監(jiān)理機構(gòu)代為行使的，應(yīng)在補充條款中明確其代為行使的內(nèi)容、范圍。

　　第二條合同文件組成及解釋順序

　　合同文件應(yīng)能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：

　　2.1協(xié)議條款；

　　2.2合同條件；

　　2.3建設(shè)工程施工合同，補充合同；

　　2.4洽商、變更等明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀要、協(xié)議；

　　2.5合同約定的標準、規(guī)范和有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟標準、資料；

　　2.6招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書；

　　2.7工程量清單或確定工程造價的工程預(yù)算書和圖紙；

　　2.8監(jiān)理合同

　　當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，按第三十六條約定的辦法解決。

　　第三條合同使用標準及法律

　　合同必須首先約定使用國家標準、規(guī)范。其次約定使用行業(yè)標準、規(guī)范；再次約定使用地方的標準、規(guī)范。甲方應(yīng)按約定的

　　時間向乙方提供一式兩份標準、規(guī)范。

　　國內(nèi)沒有相應(yīng)標準、規(guī)范時，設(shè)計方應(yīng)提供施工工藝，經(jīng)甲、乙、丙三方代表批準后執(zhí)行。設(shè)計要求使用國外標準、規(guī)范的，應(yīng)負責提供中文譯本。所發(fā)生購買、翻譯的費用，均由甲方承擔。

　　適用于合同文件的法律、法規(guī)是國家的法律、法規(guī)和XX市的地方法規(guī)及規(guī)章。

　　XX市建設(shè)主管部門的有關(guān)規(guī)定對雙方也具有約束力。

　　第四條工程概況

　　4.1工程名稱：____________________________________

　　工程地點：____________________________________

　　承包范圍：________________________

　　4.2承包方式：____________

　　4.2.1按定標（或邀請協(xié)商議標）價及措施費、工期補償費、包人工、包材料、包工期、包質(zhì)量、包安全。

　　4.2.2按國家規(guī)定由乙方繳納的各種稅收已包含在本工程造價內(nèi)，由乙方向稅務(wù)機關(guān)繳納。

　　4.2.3招標工程除涉及變更外，總價、單價均以定標價為準，一次包定，結(jié)算時按4.5條的約定辦理。

　　4.3工期：

　?、砰_工日期：______年____月____日

　　⑵竣工日期：______年____月____日

　　總?cè)諝v工期天數(shù)：______天。

　　4.4質(zhì)量等級：______

　　4.5合同價款：人民幣（幣）__________元，大寫：__________________其中含措施費______元。

　　4.5.1上述造價為固定價格加風險系數(shù)之和。其中，甲方給予乙方的風險金額為：______元，或合同價款％的金額。風險承擔的范圍：

　　4.5.2上述造價為可調(diào)價格合同。調(diào)整的方式為：________________________

　　4.5.3全部工程造價按下列規(guī)定計算：________________________________

　　第五條圖紙

　　5.1甲方于合同簽訂后三日內(nèi)向乙方提供完整的裝飾施工圖紙單套（包括標準圖及有關(guān)資料兩套）。乙方需要超過雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　5.2甲方提供國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，甲方應(yīng)負責復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用。

　　5.3本合同的裝飾工程施工圖紙，甲方委托乙方部分或全部設(shè)計，甲、乙雙方另行簽訂設(shè)計合同。

　　二、雙方一般責任

　　第六條甲方代表

　　6.1甲方代表姓名：____________；職稱（職務(wù)）：____________

　　6.2甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員，對本合同約定的工程，行使自己部分權(quán)利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前7天通知乙方。

　　6.3甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應(yīng)予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內(nèi)做出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　6.4甲方代表應(yīng)按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務(wù)。否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復，應(yīng)承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方的有關(guān)損失，延誤的工期相應(yīng)順延。

　　甲方代表易人，甲方應(yīng)于易人前7天通知乙方，后任繼續(xù)履行合同約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第七條監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師

　　7.1本工程甲方委托______監(jiān)理。

　　7.2總監(jiān)理工程師姓名：____________；職稱：____________

　　7.3總監(jiān)理工程師職責：______________________________

　　非經(jīng)甲方代表同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。

　　合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)做出公正的處理。

　　總監(jiān)理工程師易人，甲方代表接到監(jiān)理單位通知后同時通知乙方，后任繼續(xù)履行甲方賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第八條乙方駐工地代表

　　8.1乙方駐工地代表姓名：____________；職務(wù)：____________

　　8.2乙方任

　　命的駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：

　　8.3乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名及收到時間后生效。

　　8.4乙方代表按甲方代表批準的施工組織設(shè)計（或施工方案）和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前7天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第九條甲方工作

　　甲方按該裝飾工程合同約定的內(nèi)容，一次或分階段完成以下工作：

　　9.1合同開工日期前天，提供施工所需的場地，并清除場地內(nèi)一切影響乙方施工的障礙；或承擔乙方在不騰空的場地內(nèi)施工采取的相應(yīng)措施所發(fā)生的費用，均計入合同價款內(nèi)；

　　9.2合同開工日期前______天，向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至條款約定的地點，并保證乙方施工期間的需要；

　　9.3負責本工程涉及的市政配套部門及當?shù)馗饔嘘P(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；

　　9.4甲方進行分部工程招標，施工中甲方應(yīng)協(xié)調(diào)施工場地內(nèi)交叉作業(yè)及施工單位之間的關(guān)系，保證合同按約定順利施工；

　　9.5合同開工日期前天，辦理施工所需的有關(guān)批件、證件和臨時用地等的申請報批手續(xù)；

　　9.6合同開工日期前天，組織有關(guān)單位進行圖紙會審，向乙方進行設(shè)計交底；乙方負責設(shè)計的，組織由設(shè)計人員向施工人員進行技術(shù)交底。

　　9.7向乙方有償提供的施工設(shè)備和設(shè)施有：

　　甲方不按條款約定的內(nèi)容和時間完成以上工作，造成工期延誤，承擔由此造成的追加合同價款，并賠償乙方有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。

　　第十條乙方工作

　　乙方按約定的時間和要求做好以下工作：

　　10.1甲方委托乙方設(shè)計的，在其設(shè)計資格證書允許的范圍內(nèi)，按合同約定完成施工圖設(shè)計或與工程配套的設(shè)計，經(jīng)甲方代表批準后使用；

　　10.2向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應(yīng)統(tǒng)計報表和工程事故報告；

　　10.3在騰空后單獨由乙方施工的施工場地內(nèi)，按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用；

　　在新建工程或不騰空的建筑物內(nèi)施工時，上述設(shè)施和人員由工程發(fā)包單位負責，乙方不承擔任何責任和費用。

　　10.4遵守XX市政府和有關(guān)部門對施工場地交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定。經(jīng)甲方代表同意，需辦理有關(guān)手續(xù)的，由甲方承擔由此發(fā)生的費用。因乙方違章責任造成的罰款由乙方負責；

　　10.5遵守XX市政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求，承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款；

　　10.6按約定保護好建筑物結(jié)構(gòu)和相應(yīng)管線、設(shè)備；

　　10.7已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品保護，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調(diào)，由責任方負責修復；或乙方修復由甲方承擔追加合同價款。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程，其費用由甲方承擔。甲方在竣工驗收前使用，發(fā)生損壞的修理費用，由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務(wù)，造成工期延誤和經(jīng)濟損失，責任由乙方承擔。

　　三、施工組織設(shè)計和工期

　　第十一條施工組織設(shè)計及進度計劃

　　乙方在合同簽訂生效后日內(nèi)，將施工組織設(shè)計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。甲方代表收到施工組織設(shè)計后日內(nèi)予以批準或提出修改意見，逾期不批復，可視為該施工組織設(shè)計（或施工方案）和進度計劃已經(jīng)批準。乙方必須按批準的施工組織設(shè)計（或施工方案）和進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與計劃不符時，乙方應(yīng)按甲方代表的要求提出趕工和施工安全的措施，甲方代表批準后執(zhí)行。

　　第十二條延期開工

　　乙方不能按時開工，應(yīng)在條款約定的開工日期3天前，向甲方代表提出延期開工的理由和請求。甲方代表在3天內(nèi)答復乙方，甲方代表3天不予答復，視為已同意乙方請求，工期相應(yīng)順延。甲方代表認為乙方提出的理由證據(jù)不足，不同意延期請求或乙方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工請求，竣工工期不予順延。

　　甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求乙方推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應(yīng)順延工期。

　　第十三條暫停施工

　　甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出處理意見。乙方應(yīng)按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應(yīng)在48小時內(nèi)給予答復。甲方代表未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復工要求后

　　48小時內(nèi)未給予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應(yīng)順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時做出答復，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。

　　第十四條工期順延

　　14.1以下原因造成竣工日期拖延，經(jīng)甲方代表確認，工期相應(yīng)順延：

　　14.1.1由于設(shè)計變更、工程量變化，引起施工程序變化；

　　14.1.2一周內(nèi)非乙方原因停電、停水造成停工累計超過八小時；

　　14.1.3甲方不能按約定期限交出（騰空）施工場地、清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、電；

　　14.1.4由于戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災(zāi)、水災(zāi)、以及臺風、大雨、暴雨、地震等。

　　14.1.5甲方不按合同規(guī)定預(yù)付備料款和工程進度款而影響施工進度；

　　14.1.6甲方分包或分部招標的工程，拖延了工程進度。

　　14.1.7甲方提供的設(shè)備、材料等，未按乙方計劃進場或交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷，需要更換而耽誤施工進度。

　　14.1.8其它非乙方原因的停工。

　　14.2上述情況發(fā)生后七天內(nèi)，乙方就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出，向甲方代表提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內(nèi)予以確認、答復。

　　14.3非14.1列出的原因造成的工期拖延，乙方承擔違約責任；或每延期天，由乙方付給甲方罰金元。罰金不超過合同總造價的％。

　　第十五條工期提前

　　15.1工程若需提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議，乙方按提前竣工日期修訂進度計劃，報甲方批準。甲方在三天內(nèi)給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議內(nèi)容包括：提前的時間、乙方采取的趕工措施費用的承擔和提前竣工收益的分享等。

　　15.2乙方按合同規(guī)定的工期提前竣工，每提前______天，甲方獎給乙方______元。

　　四、質(zhì)量與檢驗

　　第十六條工程樣板

　　16.1根據(jù)裝飾需要，甲方可要求乙方制作樣板間。乙方制作的樣板間，經(jīng)甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。

　　16.2乙方報價時提供的樣板，由甲乙雙方封存，作為工程驗收樣品。

　　第十七條檢查和返工

　　乙方應(yīng)認真按照標準、規(guī)范、設(shè)計和樣板間（樣品）標準的要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。

　　以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)由于乙方原因引起的質(zhì)量問題，仍由乙方承擔返工的全部費用，賠償甲方的有關(guān)損失，工期相應(yīng)順延。

　　第十八條工程質(zhì)量等級

　　18.1工程質(zhì)量要求達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定的標準。

　　18.2工程質(zhì)量經(jīng)驗收評定為優(yōu)良標準，并按合同工期竣工，增加工程費用元。

　　18.3工程質(zhì)量不符合規(guī)范、標準和設(shè)計要求，質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　18.4雙方對工程質(zhì)量有爭議，按照職能分工由市（或區(qū)）建設(shè)行政主管部門進行裁決，因此造成的經(jīng)濟損失和工期拖延，由敗訴方承擔。

　　第十九條隱蔽工程和中間驗收

　　19.1工程具備隱蔽條件或達到中間驗收條件，乙方自檢合格后，于驗收前24小時通知甲方代表。經(jīng)驗收合格，甲方代表簽字后即可進行隱蔽和施工。若甲方接通知后24小時內(nèi)未到場驗收，則視為驗收合格，甲方必須補簽驗收手續(xù)。

　　19.2隱蔽工程質(zhì)量符合規(guī)定要求，驗收24小時后甲方代表不簽字，視為甲方代表已批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。甲方驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。

　　第二十條重新檢驗

　　無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。

　　五、合同價款的支付方式

　　第二十一條合同價款之調(diào)整

　　合同價款為有條件之可調(diào)價款，發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整：

　　21.1甲方代表確認的工程量增減；

　　21.2甲方代表確認的設(shè)計變更或工程洽商；

　　21.3甲方代表確認的工藝標準變化或材料更換；

　　21.4合同雙方確認的市工程造價管理部門公布的價格調(diào)整文件；

　　21.5雙方約定的其它增減或調(diào)整。

　　雙方在約定的調(diào)整合同價款的范圍內(nèi)，需要調(diào)整合同價款時，乙方在上述情況發(fā)生后天內(nèi)，將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表，甲方代表批準后通知經(jīng)辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天內(nèi)不作答復，視為已經(jīng)批準。

　　第二十二條工程預(yù)付款

　　22.1合同生效后五天內(nèi)，甲方付給價款的％預(yù)付款，計人民幣（幣）萬元。

　　22.2乙方在完成合同價款60％時（以甲方代表簽證的工程量為準），甲方開始按比例每月抵扣預(yù)付款的______％，在完成合同總造價的______％時抵扣完。

　　甲方不按協(xié)議條款約定預(yù)付工程款，乙方在約定預(yù)付時間7天后向甲方發(fā)出要求預(yù)付工程款的通知，甲方在收到通知后仍不能按要求預(yù)付工程款，乙方可在發(fā)出通知7天后停止施工，甲方從應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款當時的利息并承擔違約責任。

　　第二十三條工程量的核實確認

　　23.1乙方于每月二十五日后三天內(nèi)向甲方代表遞交已完工程量報表，甲方接報表后三天內(nèi)按圖紙核實已完工程量，并提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。

　　23.2乙方無正當理由不參加計量，甲方代表自行進行，計量結(jié)果視為有效，作為工程款支付的依據(jù)。甲方代表收到乙方報表后三天內(nèi)未進行計量，從第四天起，乙方報表中的工程量視為已被確認，作為支付工程款的依據(jù)。甲方代表不按約定時間通知乙方，使乙方不能參加計量，計量結(jié)果乙方不同意時作為無效。

　　23.3甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和乙方自身原因造成的返工的工程量，不予計量。

　　23.4不符合工程質(zhì)量標準的工程量，不計入工程量統(tǒng)計范圍。

　　第二十四條工程款支付

　　24.1甲方根據(jù)核實確認的工程量，并按構(gòu)成合同價款相應(yīng)項目的綜合單價計算的款額，經(jīng)甲方代表簽字后支付。

　　24.2乙方按合同約定向甲方遞交已完工程量報表后，甲方在六天內(nèi)未核實完畢及未支付工程進度款，乙方可向甲方發(fā)出要求付款通知，甲方在收到乙方通知仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)生通知七天后停止施工，甲方承擔違約責任。

　　24.3經(jīng)甲乙雙方同意并簽訂延期付款協(xié)議，甲方可延期付款。

　　24.4工程款支付達工程總造價的95％時，不再按進度付款，其余工程款待竣工驗收后辦理竣工結(jié)算時支付3％，剩余2％價款作為質(zhì)量保修金驗收半年后付清。

　　六、材料供應(yīng)

　　第二十五條材料樣品和樣本

　　本裝飾工程除大型和特殊設(shè)備外，其它設(shè)備、材料由乙方采購。

　　不論甲乙任何一方供應(yīng)材料都應(yīng)事先提供材料樣品或樣本，經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標準。甲方或設(shè)計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。

　　第二十六條甲方提供設(shè)備

　　甲方按照協(xié)議提供的設(shè)備型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級和提供時間、地點的清單，向乙方提供設(shè)備及其產(chǎn)品合格證明。甲方代表在所提供設(shè)備驗收24小時前將通知送達乙方，乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收，驗收后由乙方妥善保管，甲方并按“深建字[1991]234號”文的規(guī)定，另付設(shè)備價款_____％的管理費給乙方發(fā)生損壞或丟失，由乙方負責賠償。甲方不按規(guī)定通知乙方驗收，非合同約定的設(shè)備乙方不負責設(shè)備的保管，損壞或丟失由甲方負責。

　　甲方供應(yīng)的設(shè)備與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：

　　26.1設(shè)備的型號、規(guī)格、質(zhì)量等級與清單或樣品不符，乙方可拒絕接受保管，由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購；

　　26.2到貨地點與約定不符，甲方負責倒運至約定地點；

　　26.3供應(yīng)數(shù)量少于清單約定數(shù)量時，甲方將數(shù)量補齊。多于清單數(shù)量時，甲方負責將多余部分運出施工現(xiàn)場；

　　26.4供應(yīng)時間早于約定時間，甲方承擔因此發(fā)生的保管費用。

　　因以上原因或遲于約定時間供應(yīng)而導致的追加合同價款，由甲方承擔。工期相應(yīng)順延，并由甲方賠償乙方由此造成的損失。

　　乙方檢驗通過之后仍發(fā)現(xiàn)有與清單和樣品的規(guī)格、質(zhì)量等級不符的情況，甲方還應(yīng)承擔重新采購及返工的追加合同價款，并相應(yīng)順延工期。

　　第二十七條乙方采購材料設(shè)備

　　第二十八條材料試驗

　　七、設(shè)計變更

　　第二十九條甲方變更設(shè)計

　　甲方變更設(shè)計，應(yīng)在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經(jīng)施工的工程，甲方應(yīng)及時通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

　　由于設(shè)計變更造成乙方材料積壓，應(yīng)由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。

　　由于設(shè)計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應(yīng)損失均由甲方承擔，相應(yīng)順延工期。

　　第三十條乙方變更設(shè)計

　　乙方提出合理建議涉及到變更設(shè)計和對原定材料的代換，必須經(jīng)甲方代表及有關(guān)部門批準。合理化建議節(jié)約的金額，甲乙雙方協(xié)商各按_____％和_____％分享。

　　第三十一條設(shè)計變更對工程的影響

　　所有設(shè)計變更，雙方均應(yīng)辦理變更洽商簽證。發(fā)生設(shè)計變更后，乙方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：

　　31.1增減合同中約定的工程數(shù)量；

　　31.2更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格；

　　31.3更改有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸；

　　31.4增加工程需要的附加工作量；

　　31.5改變有關(guān)工程施工時間和順序。

　　第三十二條確定變更合同價款及工期

　　發(fā)生設(shè)計變更后，乙方在接到變更天內(nèi)，按下列方法提出變更價格，送甲方代表批準后調(diào)整合同價款：

　　32.1合同附件中報價單已有適用于變更工程的價格，按合同附件已有報價單的價格變更合同價款；

　　33.2合同附件中報價單只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎(chǔ)確定變更價格，變更合同價款；

　　33.3合同附件中報價單沒有適用和類似的價格，由乙方按修改時的XX市信息價或市場價變更價格，送甲方代表批準后執(zhí)行。

　　設(shè)計變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準后調(diào)整竣工日期。

　　甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期可以修改，修改后7天內(nèi)將修改情況通知乙方。雙方仍有異議時，可按第三十六條約定的方法解決。

　　八、竣工與結(jié)算

　　第三十三條竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。在工程竣工天內(nèi)向甲方提交竣工圖_____套。甲方代表收到竣工驗收報告后，在天內(nèi)向所屬建設(shè)行政主管部門提交驗收申請，由甲方組織、建設(shè)行政主管部門主持進行驗收，并在驗收3天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告天內(nèi)無正當理由不申請驗收，或驗收3天內(nèi)不予批準且不能提出修改意見，視為竣工驗收報告已被批準，即可辦理結(jié)算手續(xù)。

　　竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應(yīng)為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　甲方不能按期申請驗收，應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。工程保管費的計算，每天按承包工程造價的_____分之_____計算。

建筑工程施工合同 15

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：

　　為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。

　　一、工程名稱：xxx。

　　二、工程地點：xxx。

　　三、工程施工范圍及技術(shù)要求：

　　詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：

　　本工程預(yù)算價為xx萬元整）（詳見工程預(yù)算書）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、結(jié)算方式：

　　本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預(yù)算標準執(zhí)行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內(nèi)付清。

　　八、工程工期：

　　工期總?cè)諝v天數(shù)為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經(jīng)甲方確認后，工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進行施工，按時保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識，做好現(xiàn)場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項：

　　1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，經(jīng)甲方認定后方可簽訂施工協(xié)議。

　　2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內(nèi)整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質(zhì)量保修期為個月，質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內(nèi)，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附件：施工圖紙及工程預(yù)算書

　　甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：

　　簽訂日期：

建筑工程施工合同+15篇（工程總承包合同示范文本）相關(guān)文章：