下面是范文網(wǎng)小編分享的工程合同書12篇(建筑工程承包合同書),以供參考。
工程合同書1
委托方(甲方):姓 名: 。 住所地址: 。 聯(lián)系電話: 。
被委托方(乙方):企業(yè)名稱: 。 法人代表: 。 企業(yè)所在地址: 。 聯(lián)系電話: 。
第一條:基本情況
根據(jù)國家及當?shù)卣嘘P規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本合同,以共同遵守。工程地址: 。 結(jié)構(gòu)形式: 。
1、 施工面積: 。
2、 施工內(nèi)容:(詳見預算項目)。
3、 委托方式: 。
4、 開工日期: 年 月 日。
5、 竣工日期: 年 月 日。
6、 工程總造價(大寫):(附工程預算書)。
第二條:質(zhì)量要求
1、 使用材料品種、規(guī)格、名稱(附預算清單);材料質(zhì)量 須甲方認可,所購材料為質(zhì)量合格的環(huán)保裝飾材料。
2、 工藝標準及質(zhì)量按照中國輕工裝飾協(xié)會制定的《家庭 裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》執(zhí)行。
3、 施工過程中如有特殊要求,雙方應協(xié)商達成一致意見,簽定補充合同。
4、 質(zhì)量保修自工程完工后起為兩年。
第三條:工程款支付方式(合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款):
第一次 開工三日前 60% 。 第二次 工程進度過半 35% 。 第三次 竣工驗收合格 5% 。
第四條:違約責任
1、 若乙方施工質(zhì)量不合格,乙方應自行返工,費用自理。
2、 因乙方原因不能按期完工,每拖延一日應由乙方支付 甲方合同總造價2%的違約金。
3、 因甲方原因不能按期支付工程款,每拖延一日應由甲方支付乙方合同總造價2%的違約金。
4、 在施工過程中,乙方私自更改施工內(nèi)容,所引起的質(zhì)量問題,責任自負。如甲方提出施工內(nèi)容變更,需同乙方協(xié)商方案及費用并發(fā)生協(xié)議。
5、 合同生效后,由于一方原因要求解除合同,造成對方經(jīng)濟損失的,按實際造成的.損失賠償。
6、 因甲方要求增項過大,施工工期另議,預算外安裝項目不計入施工工期。
第五條:爭議處理
1、 合同履行中發(fā)生的爭議,雙方可以通過協(xié)商解決。協(xié)商不成時,采取下列方式解決:
(1) 向當?shù)厥覂?nèi)裝修行業(yè)主管部門申請協(xié)調(diào)解決。
(2) 通過仲裁解決。
(3) 通過訴訟。
第六條:合同變更
1、 雙方已達成協(xié)議,如有一方需變更合同,需征得另一方的同意并履行簽約手續(xù)。
2、 簽定之日起生效:保修期內(nèi)有關保修條款生效,其余條款終止;保修期滿后全部條款終止。
第七條:合同文本
本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,結(jié)算憑證以正式收款收據(jù)為準。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同書2
發(fā)包人(全稱):___________________(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):___________________ (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:___________________
2、工程地點:___________________
3、備注:___________________
二、工程承包范圍廣場硬化。(見圖紙,以預算單中的項目為準)
三、合同工期
本工程在預付款到位,且鋼結(jié)構(gòu)工程具備施工條件,開工日期________年____月____日,竣工日期為________年____月____日,合同工期總天數(shù)________天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:依據(jù)鋼構(gòu)有關驗收規(guī)范合格。
五、合同價款
工程總造價:大寫:________
六、合同價款支付;
1、合同簽訂____日內(nèi),甲方應付工程總造價的%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi),甲方再付工程總造價的%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,____日內(nèi)甲方再付工程總造價的________ %給乙方作工程尾款。
七、發(fā)包人工作
1、委派
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內(nèi),并承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的.各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務協(xié)調(diào)地方關系,保證工程正常施工,如有當?shù)馗蓴_或不法收費,應承擔責任。
八、承包人工作
1、委派為工地代表,聯(lián)系方式;
2、嚴格按圖紙進行制作安裝。
3、進入工地遵守甲方規(guī)章制度,承擔自身造成的事故及因此發(fā)生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定,完工前清理好現(xiàn)場。
九、工程變更
1、施工中甲方需對原工程設計進行變更,應提前七天以書面形式向乙方發(fā)變更通知,因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔,延誤的工期應相應順延。
2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更,乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用,須經(jīng)甲方同意。
3、乙方在工程變更確定后7天內(nèi),提出變更工程價款的報告,經(jīng)甲方確認后調(diào)整合同價款,與工程款同期支付。
十、竣工驗收工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告后____日內(nèi),由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。
十一、竣工結(jié)算甲方收到乙方遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后____日內(nèi),給予確認并支付工程竣工結(jié)算價款,乙方收到竣工結(jié)算價款后____日內(nèi)將竣工工程交付甲方。
十二、違約
1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數(shù)額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,并承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的3的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十三、不可抗力
1、發(fā)生不可抗力造成工程施工困難,如雨、雪天氣,自然災害工期延誤。
2、發(fā)生不可抗力造成合同履行困難,雙方友好協(xié)商解決。
十四、其它條款:
十五、本合同自簽章之日起生效,該工程結(jié)算完畢后,本合同即告終止。
十六、本合同一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
工程合同書3
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照市場行情,行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
二、承包范圍及承包方式
1、承包范圍:強電線路、燈具安裝、進水及設施安裝,弱電線路及設施安裝消防線路,監(jiān)控線路不在乙方承包范圍內(nèi)。
2、承包方式:本工程采用包工。
三、工程造價:以商定為45000元人民幣,大寫:肆萬伍仟元整。
四、付款方式:
進場甲方應付給乙方生活費_________元(大寫:____________);裝燈時,甲方應付乙方工程款__________元(大寫:____________);工程完工后付清余款。
五、雙方責任:
1、甲方責任:做好各施工單位轉(zhuǎn)調(diào)工作,按合同規(guī)定及時支付工程款。
2、乙方責任:精心施工,確保質(zhì)量、工期。
六、此合同壹式貳份,雙方各執(zhí)一份,望雙方遵守,簽字之日起此合同生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同書4
甲方:
乙方:周本華電焊班組
甲方經(jīng)認真考察、研究、決定將 空調(diào)板、護欄、陽臺欄桿制作安裝工程承包給乙方施工。按照《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)遵循平等、公平和誠信的原則,雙方經(jīng)友好協(xié)商,就有關事項達成協(xié)議。
一、工程概況
1、工程名稱:2、工程地點:承包方式:包工、包料、包安裝、質(zhì)量、包安全。
本工程欄桿按照每米單價一次性包干。 樓梯欄桿158元/米。
3、欄桿圖樣按照甲方提供的樣圖為標準,如有特殊工藝要求變更費用另計,增加平方按照單價計算。
4、決算方式:按實計算
5、工程總價:
6、材料報驗由乙方負責,甲方和監(jiān)理公司和驗收由乙方負責。
二、合同工期及進度要求;
1、計劃開工日期:
2、計劃竣工日期:
3、工期要求:乙方應根據(jù)甲方要求,配合總包方進度??蚣懿糠謨?nèi)完成。鋼化玻璃安裝待通知。由于乙方責任未按期完成延誤一天,乙方按工程總造價的千分之三支付違約金(不可抗力因素除外),不
影響甲方拆除外架。
三、質(zhì)量標準
1、乙方制作的產(chǎn)品質(zhì)量嚴格執(zhí)行國家相關標準,對于標準和規(guī)范上未明確說明的,可以經(jīng)甲方、監(jiān)理方確定的文件和圖案為施工標準。并按照小區(qū)前期做的樣板作為驗收依據(jù),乙方所制作的產(chǎn)品應包做包交,主材規(guī)格型號和壁厚嚴格按圖紙要求或甲方的要求采購。
2、選材標準:
?。?)鋼材:規(guī)格采用甲方提供的圖紙說明,確保設計鋼管壁厚,使用國家標準鋼材,玻璃采用6+6雙鋼夾膠片,夾膠玻璃。
?。?)油漆:采用凌湖牌“紅丹防銹漆,一遍紅丹漆,兩遍普通面漆,按甲方要求。
四、質(zhì)量責任
1、在施工過程中隨時按受甲方、監(jiān)理方的.質(zhì)量、安全檢查。服從總包單位指揮,對三方安全、質(zhì)量隱患應無條件服從整改。
2、每道工序完成后,須經(jīng)建議方、監(jiān)理方驗收合格后方可進行下道工序施工、要有隱蔽工程驗收記錄。
3、在施工過程中,欄板采用焊接連接方式,部分余料連接使用。
五、安全責任:
1、乙方在施工過程中加強安全教育及安全管理。施工過程中發(fā)生的一切安全事故由乙方負責。
2、乙方在施工前必須向甲方、監(jiān)理方提供施工安全技術(shù)交底書。
3、乙方進入工的的人員必須遵守甲方監(jiān)理,總包單位的現(xiàn)行各種規(guī)章制度。
六、合同款及付款方式
1、付款方式“欄桿框架安裝完,經(jīng)甲方監(jiān)理驗收確認后,付合同總價的50%,玻璃安裝完成外架拆除,付到工程總造價的80%,竣工驗收后付至95%,余款5%作為工程質(zhì)量的保修金,等甲方?jīng)Q算后一次性支付。
2、本工程合同的總價不包含施工配合以及水電費。
七、售后服務
保值期1年,屬于質(zhì)量問題由乙方負責維修(人為因素除外)
八、違約及合同糾紛
協(xié)商解決,協(xié)商不成的按《中華人民共和國合同法》中規(guī)定通過訴訟解決。
九、其他約定事項:
乙方的投標報價文件及提供甲方的相關資料是該合同的組成部分,在施工過程中必須及時提供。
本合同雙方簽字生效,如有一方違約將承擔另一方的損失。 備注:
甲方: 乙方:
單位名稱(蓋章): 單位名稱(蓋章): 委托代表人: 委托代表人:
工程合同書5
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書》,協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內(nèi)容見工程預(結(jié))算報價表,總工程造價為306406元,按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進場施工,在施工過程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結(jié))算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結(jié))算報價表及清楚其內(nèi)容,故應視為雙方已結(jié)算,被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務,故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的`結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時,在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定,應屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中,明確確認了以下事實:其一,訟爭工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認,該案所涉法律關系中的權(quán)利、義務明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據(jù),本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
工程合同書6
發(fā)包人:(以下簡稱甲方) 承包人:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、合同工期:本合同工程開工日期為20xx年11月21日至20xx年12月20日,工期30天。承包人保證按照合同規(guī)定全面完成各項承包工作,并承擔合同規(guī)定的承包人的全部義務和責任。
四、工程質(zhì)量標準:本合同工程的質(zhì)量等級優(yōu)良工程,承包人應加強質(zhì)量管理,認真履行本合同規(guī)定的各項措施,保證達到這一標準。
五、合同價款:金額(大寫)人民幣元整,(小寫 元)。實施過程中地質(zhì)情況變化不大,工程量在不超過招標工程量的10%時,總價不再調(diào)整,超出部分按業(yè)主單價進行增減(工程量清單及業(yè)主單價表附后)。
六、組成合同的文件:組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、合同條款
5、標準、規(guī)范及有關技術(shù)文件
6、圖紙
7、工程量清單
雙方有關工程的'洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與招標文件《合同條款》中賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承包工程質(zhì)量保修責任。
九、付款方式:成井后經(jīng)甲方驗收合格,甲方付給乙方合同總造價的%計期不付,違約責任由甲方承擔。
十、質(zhì)保金:本工程質(zhì)量保金為10%,工程竣工驗收之日算起1年保修期,期滿經(jīng)驗收無缺陷后返還。
十一、合同生效
本協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。本合同一式四份,其中正本兩份,雙方各持一份,副本份,雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同書7
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家有關法規(guī)、規(guī)定,并結(jié)合本工程實際情況,甲乙雙方經(jīng)過充分協(xié)商就監(jiān)控攝像機安裝工程承包事宜達成一致意見,并定立本合同,以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、建設地點:
3、工程內(nèi)容:
監(jiān)控系統(tǒng)(包括所有的廠房后鋼絲、電纜的敷設、攝像機、適配器的安裝)
以上工程的材料由甲方提供,乙方負責施工,施工的內(nèi)容包括電纜、鋼絲繩的敷設、攝像機、適配器的安裝等
4、承包范圍:按甲方要求完成安裝驗收。
二、承包方式、造價及造價調(diào)整
承包方式:采取合同價一次性包死,即:包安全、包工、包工期、包質(zhì)量,并達到甲方要求,若因甲方功能要求發(fā)生的重大變更造成價格大幅度增減將以補充協(xié)議形式辦理。本工程總造價:
人民幣RMB
3、發(fā)生下列情況之一時,經(jīng)乙方提出甲方認可后可調(diào)整本合同造價:
(1)由于甲方通知的設計變更引起的增加/減少工作內(nèi)容。
(2)不可抗力。
發(fā)生以上情況時,乙方應在3天內(nèi),及時將調(diào)整的原因、金額以書面的形式(附有詳細估算和甲方的書面告知)報送甲方,甲方應在收到報告后10天內(nèi)給予答復。
4、除合同另有說明外,本工程發(fā)生的任何直接費用及與本工程有關的其他費用均已包括在本合同造價內(nèi)。
三、雙方責任
甲方責任:
1、負責提供布線的功能要求,并由專人負責項目的協(xié)調(diào)。2、開工前向乙方進行現(xiàn)場情況交底,提供施工場地的有關情況,以便乙方進行施工
3、負責協(xié)調(diào)、處理現(xiàn)場有關設計圖紙、生產(chǎn)進度、技術(shù)質(zhì)量、安全文明施工、檢查驗
收和審核工程款支付事宜。
4、審核乙方報送的施工組織設計和工程進度計劃。
5、組織工程竣工驗收。
6、負責現(xiàn)場的協(xié)調(diào)管理,定期召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會。
乙方責任:
1、編制切實可行的施工組織設計、工程進度計劃和材料設備進場計劃,書面報甲方審
核確認后嚴格執(zhí)行。
2、指派經(jīng)甲方資格審查合格的現(xiàn)場項目負責人,根據(jù)合同規(guī)定處理現(xiàn)場有關事宜,項
目負責人或其授權(quán)代表必須參加甲方召開的生產(chǎn)協(xié)調(diào)會,并代表乙方作出決定。
3、每月底向甲方報送一式兩份下月施工進度計劃和上月工程完成情況月報表(包括進
度、工程量和工作量)。
4、工程未經(jīng)驗收、交付業(yè)主使用之前,做好成品保護工作。
5、自全部工程竣工驗收合格之日起,乙方按國家及行業(yè)有關規(guī)定以及合同要求對本工
程負責免費保修和質(zhì)量保證,如發(fā)生任何質(zhì)量問題,由乙方全權(quán)負責。
6、乙方應該嚴格按照國家的相關標準進行施工,乙方應對申領的材料進行妥善保管和
使用,如果發(fā)生浪費或者損壞,乙方必須進行賠償;乙方未履行上述各項義務,造成質(zhì)量事故、工期延誤、財產(chǎn)損害和經(jīng)濟損失須承擔全部責任。
7、不得損壞其他單位的`施工內(nèi)容,如有損壞乙方負責賠償。
8、乙方自行負責勞動防護用品的購置以及施工安全,如果發(fā)生一切安全事故,所有損
失由乙方負全責。
9、本協(xié)議內(nèi)容未經(jīng)甲方許可,不得向第三方透露。
四、工程價款支付及結(jié)算
本合同簽訂后一周內(nèi)完成驗收后,由甲方支付合同總款2200元。
五、違約
1、據(jù)《中華人民共和國合同法》及本合同條例執(zhí)行,任何一方不得單方面違約。
2、本工程須按期完成交付使用,因乙方原因,工程每延期一天交付使用,甲方將對乙方罰款人民幣500元。
3、若甲方未能按照合同規(guī)定按時支付乙方相應的工程價款,每遲支付三天,甲方將支付乙方合同額的0.3%作為罰款。
六、不可抗力
發(fā)生諸如自然災害、突發(fā)事件、政府行為等人力不可抗拒的情況,甲乙雙方應積極采取措施減少損失,并及時報告受害情況和修復費用
七、爭議的解決
雙方就合同條款的解釋、執(zhí)行及與工程密切相關的事項發(fā)生爭議,應在10天內(nèi)友好地協(xié)商解決,協(xié)商不成,雙方同意提交法律仲裁委員會按其規(guī)則仲裁,對仲裁結(jié)果雙方不得再提出異議。仲裁費由敗訴方承擔。
八、其它
1、本承包工程不允許轉(zhuǎn)讓和非法分包。
2、本合同自甲方、乙方簽字蓋章后確認之日起生效,工程完工結(jié)清全部價款后失效。
3、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)壹份。
4、本合同的補充協(xié)議和附件與合同具有同等的法律效力。
5、本合同如有未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
地址:地址:
法人代表(簽字):法人代表(簽字):
委托代表(簽字):委托代表(簽字):
電話:
電話:
工程合同書8
簽定地點:XX市XX區(qū)電教
甲方:XX市XX實驗中學
乙方:XX同方教學儀器設備有限公司教儀站
簽訂時間:________年____月____日
依照《民法典》,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
工程概況工程名稱:XX市XX實驗中學電子監(jiān)控工程工程地點:XX市XX實驗中學校園內(nèi)工程范圍:詳見XX市XX實驗中學監(jiān)控系統(tǒng)招標文件和投標書工程內(nèi)容:監(jiān)控系統(tǒng)布線、設備安裝及調(diào)試工程總價詳見附件1(工程價格匯總表)
合同金額:人民幣貳拾捌萬壹仟肆佰玖拾伍元整(¥281495.00元)。
注:工程總款中,中標工程總款為264845.00元,后續(xù)附加四畫面分割器16650.00元,為甲、乙方及江北區(qū)電教教儀站認可,為必須附加項,見工程價格匯總表第9項。
本工程在學校監(jiān)控系統(tǒng)工程招標文件、投標書范圍內(nèi)采用總價包干的形式,一次包干;超出學校監(jiān)控系統(tǒng)工程招標文件、投標書范圍內(nèi)的項目若學校需要增加,由雙方協(xié)商定價。
產(chǎn)品質(zhì)量及安裝調(diào)試要求
1、乙方須按附表1要求向甲方提供符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標準的正品設備,不得以任何理由以次充好,如發(fā)現(xiàn)有非正品則乙方以一賠十。未經(jīng)甲方同意,不得隨意更改方案。并提供各設備有關品質(zhì)證明書,合格證,說明書,相關軟件等資料。
2、乙方所提供合同內(nèi)設備應保證產(chǎn)品內(nèi)外包裝完好無損,若不能達到要求,甲方有權(quán)要求乙方立即更換合格產(chǎn)品直至解除合同。由此帶來的一切損失由乙方負責。
3、在簽訂合同后,乙方按照甲方要求負責設備安裝、調(diào)試,要求做到布局合理,布線規(guī)范,便于使用及維護,符合國家有關技術(shù)標準。
4、由甲方提供安裝場地及電源。
技術(shù)標準及質(zhì)量保證
?。?)布線標準:乙方監(jiān)控系統(tǒng)布線施工,嚴格遵照國際《民用閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》GB50198—94。
?。?)乙方所供設備均以生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品技術(shù)資料為技術(shù)標準。
?。?)乙方保證本項目所供產(chǎn)品均為合同中指定的產(chǎn)品,且包裝為原包裝。產(chǎn)品進場時提供供貨證明,經(jīng)甲方驗收后進行施工。
(4)乙方對監(jiān)控布線、設備質(zhì)保見附件1(工程價格匯總表質(zhì)保說明)
工程項目建設期限合同簽定后____日內(nèi)進場施工,整個施工工期30天。(________年____月____日開工,________年____月____日以前乙方按設計要求完成設備安裝調(diào)試。并能投入正常使用。)
售后服務
1、乙方所提供合同內(nèi)設備,從驗收之日起,所有產(chǎn)品及零配件質(zhì)保期按投標書規(guī)定辦理。在質(zhì)保期內(nèi),若有產(chǎn)品質(zhì)量問題,由乙方負責免費更換或維修。質(zhì)保期滿后,設備維修時,乙方按成本費計算。更換的產(chǎn)品必須是新的,且質(zhì)保期限從當時算起。
2、凡由產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的各類故障,乙方在接到甲方故障報修通知后,在4小時內(nèi)響應,24小時內(nèi)解決故障,若在24小時內(nèi)不能排除故障的,則應由乙方提供不低于原設備標準的備用產(chǎn)品保證學校的正常行課。
3、在驗收合格后的三年內(nèi),如乙方接到甲方故障報修通知后4小時內(nèi)沒有響應或24小時內(nèi)沒有排除故障且沒有提供不低于原設備標準的備用產(chǎn)品保證學校的正常行課,則每出現(xiàn)上述情況一次扣除乙方合同總金額的0。1%作為對甲方的賠償,直到扣完,所造成損失由乙方負責(每次售后服務,均要求有甲乙雙方簽字的書面記錄)。
4、乙方向甲方免費培訓1—2名設備操作管理人員,要求達到能正確使用與維護本合同的設施、設備。
竣工驗收及付款方式項目施工安裝、調(diào)試完畢,由乙方通知甲方組織驗收,并提供相應完整的驗收資料。乙方自書面通知之日起,10天內(nèi)由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。
項目施工安裝、調(diào)試完畢后,由江北區(qū)電教站與學校一道組織驗收,并簽注驗收結(jié)論。自驗收合格之日起____日內(nèi)支付合同總金額的10%(¥28149.50),使用一年后(即內(nèi))無質(zhì)量問題和用戶投訴的支付合同總金額的30%(¥84448.50)(此部分資金不計算利息),使用二年后(即內(nèi))無質(zhì)量問題和用戶投訴的支付合同總金額的60%(¥168897.00)(此部分資金不計算利息),逾期不付按0.1%支付滯納金。
約定事項為確保工期,爭取提前竣工,由甲乙雙方共同組成工程實施小組。
合同如需變更,甲、乙雙方另行協(xié)商確定變更事宜,雙方簽章生效,并作為本合同的`附件。
招標文件、投標書是本合同的一部分,具有同等法律效力。
附件1作為本合同要件,乙方必須遵照執(zhí)行,否則視為違約。
違約責任
1、乙方必須嚴格按合同要求按時、按質(zhì)(即合同要求的設備的規(guī)格、型號)、按量完成供貨與安裝調(diào)試完畢并交付甲方使用。如有違約,每違約一天,按合同總金額的0。1%向甲方支付違約金;若違約超過10天,甲方有權(quán)解除合同,所造成的損失,由乙方負責。
2、在乙方履行合同后,甲方保證按時向乙方支付合同款項,如有違約,每違約一天,按合同總金額的0。1%向乙方支付違約金。
其他條件
十、本合同按《民法典》,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,《消費者權(quán)益保護法》等有關法律條款執(zhí)行。
十一、合同執(zhí)行中,若發(fā)生糾紛,由甲乙雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,直至提交法院審理。
十二、施工期間出現(xiàn)工傷事故,由施工單位自行負責。
十三、本合同一式四份,由甲方執(zhí)二份(存檔一份,財務一份),乙方執(zhí)一份,電教站備案一份。
十四、未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
十五、本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字,加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后,合同效力終止。
落款甲方:XX市XX實驗中學乙方:XX同方教學儀器設備有限公司
法定代表人:法定代表人:
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
________年____月____日
工程合同書9
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
甲方用地位于××××××××,用地面積為××m2,建成×層框架結(jié)構(gòu)樓房住宅,建筑面積約×× m2給乙方以包工包料方式承包建設,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下合同條款:
一、 甲方提供建筑圖紙給乙方施工,乙方必須按圖紙規(guī)定做好各項施 工。乙方負責清理地基,甲方按實際支出費用補給乙方清理地基款。
二、 甲方按建筑面積××元/m2計算給乙方,按投影計算面積,工程竣工結(jié)算,按實際工程量,質(zhì)量須達到驗收合格標準。
三、 乙方負責基礎工程和主體工程包工包料建設。
1、基礎工程:乙方負責地基孔樁柱××條的包工包料施工,甲方按每立方米××元計算給乙方,孔樁直徑××米,鋼筋籠要求××米,計算給乙方應加護壁0.15米。
2、乙方負責主體工程建設,內(nèi)外墻裝修,內(nèi)墻、天花批灰底,外墻三面瓷磚,層面隔熱層,天面攔河,鋁合金窗、排水、排污管,外散水,屋內(nèi)排污排水管封閉,完工時清理好一切多余建筑廢料。
四、 乙方負責一切工程機械、模板、排架、水電費用等施工用具和管理。
五、 門洞、衛(wèi)生間排氣扇孔和廚房排氣扇孔應按甲方指定位置和尺寸預留或安裝。
六、 建筑材料選用:鋼材--國標韶鋼,水泥--仙石牌水泥,排水管--聯(lián)塑75管,排污管--聯(lián)塑110管。
七、 施工總工期為120天交付給甲方。
八、 乙方施工時如出現(xiàn)質(zhì)量問題和誤差,甲方認定需要返工時,一切費用有乙方承擔。
九、 付款方式:完成工程建設的地基工程(標的物地基墊層只一層地面),甲方支付
××萬元;主體工程費用按工程進度70%支付,工程竣工后,經(jīng)驗收合格,甲方支付余下工程費用。
十、 甲方的權(quán)利與義務:
1、甲方對乙方施工可以隨時檢查及現(xiàn)場監(jiān)督,對不當行為可以制止。
2、在不影響乙方工期的情況下,甲方可以變更施工圖紙。
3、甲方應按照本合同第九條規(guī)定向乙方支付相應費用。
4、工程竣工后,甲方可以要求乙方提供完整的`竣工資料和竣工驗收報告。
十一、乙方的權(quán)利與義務:
1、乙方各建設行為及建設用料均符合相關行業(yè)標準及積極性行業(yè)慣例并保證誠信;若工程質(zhì)量不符合本協(xié)議要求或相關行業(yè)標準,乙方應無償返工且應承擔由此給甲方帶來的損失。
2、乙方自負己方人員及相應物品的安全責任,乙方人員出現(xiàn)的意外、傷亡等人身損害以及財產(chǎn)損失自負其責,甲方對此不負責任。
3、乙方因施工不當或未盡相應注意義務給他人人身或財產(chǎn)帶來損害時,應付相應賠償責任,甲方對此不承擔責任。
4、乙方有權(quán)按照本合同第九條規(guī)定向甲方收取相應工程建設費用。
十二、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按生產(chǎn)安全標準施工,做好各項安全措施,如在施工期間造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。 十三、本合同未盡事宜,雙方可當面商定或簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。。
十四、本合同自雙方簽字之日起生效。合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字后分別保存。副本分數(shù)按自定,可報送所需部門。
甲方簽名: 乙方簽名:
身份證號: 身份證號:
電話: 電話:
年月日 年月日
工程合同書10
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_________________工程地點:_________________工程內(nèi)容:_________________工程立項批準文號:_________________資金來源:_________________自籌
二、工程承包范圍
1、總承包范圍:_________________
2、以下工作內(nèi)容不納入總承包施工范圍:_________________
(1)、綠化種植;
(2)、電力:_________________業(yè)主一戶一表前的所有安裝;
(3)、閉路、通訊等;
(4)、天然氣管道安裝(接入紅線以內(nèi)的干管);
(5)、場區(qū)內(nèi)市政主水管至業(yè)主一戶一表止的所有管道及安裝;
(6)、場區(qū)內(nèi)生化池后的市政排水主管;
三、合同工期
1、開工日期:_________________以發(fā)包人批準的開工日期為準。
2、竣工日期:_________________從發(fā)包人批準的開工之日起第_______________個日歷天(本工程竣工驗收合格日期)
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______________天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:_________________合格
五、合同價款
金額(大寫):_________________暫定:______________萬元正。(最終以發(fā)包人、承包人雙方審定的結(jié)算價為準);¥:_________________暫定:______________元(最終以發(fā)包人、承包人雙方審定的結(jié)算價為準);
六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:_________________
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術(shù)文件
7、圖紙
8、發(fā)包人、承包人雙方的補充協(xié)議雙方有關工程的治商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的'組成部分。
本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
發(fā)包人:_________________(公章)
承包人:_________________(公章)
日期:________年____月____日
工程合同書11
甲方:
乙方:
甲,乙雙方經(jīng)過協(xié)商,甲方現(xiàn)將深圳市_____區(qū)_______________路_____號裝修工程事項達成如下協(xié)議:
一、甲方的粉面店裝修工程以包公,包料形式承包給乙方裝修:按預算項目內(nèi)容施工,工程總造價人民幣玖萬捌仟元正(含管理費,不含稅)。合同一經(jīng)簽訂,甲乙雙方均不得以任何理由單方終止合同,否則視為違約,一旦發(fā)生違約行為,違法方應賠償對方違約金人民幣伍仟元整。
二、工程款結(jié)算方式:乙方進場后甲方先付總工程款的30%,工程完成一半后付總工程款的50%,工程竣工驗收合格后三天內(nèi)全部付清。
三、乙方保證在規(guī)定的20個工作日內(nèi)完成(即__________年_____月_____日至__________年_____月_____日)按雙方協(xié)商好形式驗收,保質(zhì)保量完成整個工程,如超過規(guī)定的時間,每天罰款叁百元,如提前完工,每天獎勵叁百元,在施工過程中,必須按照甲方的要求時間進行施工,否則,造成甲方經(jīng)營損失,乙方應負責一切的.經(jīng)濟損失。
四、在施工過程中,乙方須遵守安全生產(chǎn)和消防的有關規(guī)章制度,確保甲,乙雙方安全,不準違規(guī)作業(yè),如因乙方違規(guī)作業(yè)而發(fā)生事故,一切責任由乙方承擔,與甲方無關。
五、工程未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
六、本協(xié)議一式二份,甲方,乙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力
七、本協(xié)議自簽訂之日起生效
甲方:乙方:簽名:簽名:
日期:_____年_____月_____日日期:_____年_____月_____日
工程合同書12
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立合同。
一、工程名稱:
工程地點:
工程范圍:
工程內(nèi)容:監(jiān)控系統(tǒng)布線、設備安裝及調(diào)試
二、工程總價:詳見附件1(工程價格匯總表)
合同金額:
工程在本監(jiān)控系統(tǒng)工程采用總價包干的形式,一次包干;超出本監(jiān)控系統(tǒng)工程范圍內(nèi)的項目若有實際需要增加的,由雙方協(xié)商定價。
三、產(chǎn)品質(zhì)量及安裝調(diào)試要求:
1、乙方須按附表1要求向甲方提供符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標準的正品設備,不得以任何理由以次充好,如發(fā)現(xiàn)有非正品則乙方以一賠十。未經(jīng)甲方同意,不得隨意更改方案。并提供各設備有關品質(zhì)證明書,合格證,說明書,相關軟件等資料。
2、乙方所提供合同內(nèi)設備應保證產(chǎn)品內(nèi)外包裝完好無損,若不能達到要求,甲方有權(quán)要求乙方立即更換合格產(chǎn)品。由此帶來的一切損失由乙方負責。
3、在簽訂合同后,乙方按照甲方要求負責設備安裝、調(diào)試,要求做到布局合理,布線規(guī)范,便于使用及維護,符合國家有關技術(shù)標準。
4、由甲方提供安裝場地及電源。
四、技術(shù)標準及質(zhì)量保證
?。?)布線標準:乙方監(jiān)控系統(tǒng)布線施工,嚴格遵照國際《民用閉路監(jiān)控電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》GB50198-94。
?。?)乙方所供設備均以生產(chǎn)廠家提供的'產(chǎn)品技術(shù)資料為技術(shù)標準。
?。?)乙方保證項目所供產(chǎn)品均為合同中指定的產(chǎn)品,且包裝為原包裝。產(chǎn)品進場時提供供貨證明,經(jīng)甲方驗收后進行施工。
(4)乙方對監(jiān)控布線、設備質(zhì)保見附件1(工程價格匯總表質(zhì)保說明)
五、工程項目建設期限:
合同簽定后日內(nèi)進場施工,整個施工工期天。____年____月____日開工,____年____月____日以前乙方按設計要求完成設備安裝調(diào)試。并能投入正常使用。)
六、售后服務:
1、乙方所提供合同內(nèi)設備,從驗收之日起,所有產(chǎn)品及零配件質(zhì)保期按規(guī)定辦理。在質(zhì)保期內(nèi),若有產(chǎn)品質(zhì)量問題,由乙方負責免費更換或維修。質(zhì)保期滿后,設備維修時,乙方按成本費計算。更換的產(chǎn)品必須是新的,且質(zhì)保期限從當時算起。
2、凡由產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的各類故障,乙方在接到甲方故障報修通知后,在4小時內(nèi)響應,24小時內(nèi)解決故障,若在24小時內(nèi)不能排除故障的,則應由乙方提供不低于原設備標準的備用產(chǎn)品保證甲方的正常使用。
3、乙方向甲方免費培訓1-2名設備操作管理人員,要求達到能正確使用與維護合同的設施、設備。
七、竣工驗收及付款方式::
項目施工安裝、調(diào)試完畢,由乙方通知甲方組織驗收,并提供相關資料。乙方自書面通知之日起,7天內(nèi)由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。項目施工安裝、調(diào)試完畢后,并簽注驗收結(jié)論。自合同簽定起2日內(nèi)支付合同總金額的50%(¥),工程進行到安裝監(jiān)控系統(tǒng)時付總金額20%(¥)(此部分資金不計算利息),驗收合格后付清余款,逾期不付按0.1%支付滯納金。
八、約定事項
(1)為確保工期,爭取提前竣工,二十個監(jiān)控點以上則由甲乙雙方共同組成工程實施小組進行督促。
(2)合同如需變更,甲、乙雙方另行協(xié)商確定變更事宜,雙方簽章生效,并作為合同的附件。
?。?)附件1作為合同要件,乙方必須遵照執(zhí)行,否則視為違約。
九、違約責任:
1、乙方必須嚴格按合同要求按時、按質(zhì)(即合同要求的設備的規(guī)格、型號)、按量完成供貨與安裝調(diào)試完畢并交付甲方使用。如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金;若違約超過10天,甲方有權(quán)解除合同,所造成的損失,由乙方負責。
2、在乙方履行合同后,甲方保證按時向乙方支付合同款項,如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。
十、合同按《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,《消費者權(quán)益保護法》等有關法律條款執(zhí)行。
十一、合同執(zhí)行中,若發(fā)生糾紛,由甲乙雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,提交仲裁委員會解決,直至提交法院審理。
十二、合同一式兩份,由甲方執(zhí)一份
十三、未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
十四、合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字,加蓋雙方公章后之日生效(個人簽名生效)。貨款兩清后,合同效力終止。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
____年____月____日
工程合同書12篇(建筑工程承包合同書)相關文章:
★ 電氣工程師的個人總結(jié)9篇 電氣工程師個人總結(jié)50字
★ 公路工程個人工作總結(jié)10篇 公路工程個人年度總結(jié)
★ 研發(fā)工程師工作總結(jié)11篇 研發(fā)工程師年度總結(jié)報告
★ 工程監(jiān)理年度個人總結(jié)12篇 監(jiān)理工作年度個人總結(jié)報告
★ 工程造價畢業(yè)自我鑒定400字3篇 工程造價自我鑒定畢業(yè)生登記表
★ 工程財務管理制度10篇 工程財務管理的內(nèi)容有哪些
★ 工程投標委托書12篇 工程投標授權(quán)委托書一般委托期限是多少天