工程施工合同優(yōu)選9篇(工程施工合同通用條款)

時(shí)間：2024-05-17 13:58:00 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的工程施工合同優(yōu)選9篇(工程施工合同通用條款)，以供參考。

工程施工合同優(yōu)選1

　　發(fā)包人：__________________

　　承包人：__________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：______。

　　2、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　?。?）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料；

　?。?）承包人包工、發(fā)包人包料。

　　3、工程期限______天，開工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　4、合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)為（大寫）______元。

　　第二條：工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

　　第三條：施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　（1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；

　　（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份，設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）______元，由發(fā)包人支付。

　　第四條：發(fā)包人義務(wù)

　　1、開工前______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　2、提供施工期間的水源、電源；

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；

　　4、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　5、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；

　　6、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。

　　第五條：承包人義務(wù)

　　1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　3、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；

　　4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　第六條：工程變更

　　工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

　　第七條：材料的提供

　　1、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；

　　2、由承包人提供的材料、設(shè)備，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。

　　第八條：工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　?。?）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　?。?）不可抗力；

　　（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。

　　2、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。

　　3、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4、因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的'，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。

　　第九條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由______部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　第十條：工程驗(yàn)收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：

　　（1）______；

　?。?）______；

　?。?）______。

　　承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。

　　2、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。

　　3、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為______月。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十一條：工程款支付方式

　　1、雙方約定按以下第______種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，發(fā)包人按以下約定直接向承包人支付工程款：

　　第一次開工前三日支付______元

　　第二次工程進(jìn)度過半支付______元

　　第三次雙方驗(yàn)收合格支付______元

　　工程進(jìn)度過半指：______。

　?。?）其他支付方式：______。

　　2、工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。

　　3、工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　第十二條：條違約責(zé)任

　　1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、發(fā)包人未按期支付工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。

　　5、由于承包人原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人負(fù)責(zé)修理，工期不予順延。

　　6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金______元。

　　第十三條：合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：

　?。ㄒ唬┨峤籣_____仲裁委員會(huì)仲裁；

　?。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

　　第十四條：幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)，發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（大寫）______元。

　　2、施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙______把，交給承包人保管。工程竣工驗(yàn)收后，發(fā)包人負(fù)責(zé)提供新鎖______把，由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。

　　3、施工期間，承包人每天的工作時(shí)間為：上午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分；下午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分。

　　第十五條：其他約定事項(xiàng)：______。

　　第十六條：附則

　　1本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，______部門______份。

　　發(fā)包人：__________________（簽字）

　　承包人：__________________（蓋章）

　　日期：______年______月______日

工程施工合同優(yōu)選2

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合住宅裝飾工程施工的特點(diǎn)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，就雙方的住宅裝飾工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)_________。

　　2、工程內(nèi)容及做法：詳見雙方確認(rèn)的工程預(yù)算表、施工圖和工程內(nèi)容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，雙方簽字之日起計(jì)算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價(jià)款及付款方式：

　　本合同總價(jià)為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按約定向乙方支付工程款：

　　工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算單，并將有關(guān)資料送交甲方，由甲方在五天內(nèi)審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時(shí)結(jié)清工程余款，工程發(fā)票(合同總價(jià))中所應(yīng)繳納的稅金由甲方承擔(dān)。

　　二、雙方應(yīng)盡的責(zé)任及義務(wù)

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)歸堆，遮蓋，采取保護(hù)措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)和鄰里之間的關(guān)系;

　　4、不得變動(dòng)建筑主體或者承重結(jié)構(gòu)，如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;

　　6、對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經(jīng)過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據(jù)施工圖紙，提供施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方備案認(rèn)可;

　　2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;

　　3、負(fù)責(zé)對現(xiàn)場設(shè)施和工程成品的保護(hù)，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發(fā)生，如有發(fā)生，應(yīng)盡快負(fù)責(zé)修復(fù);

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現(xiàn)場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環(huán)境，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)，須提前與乙方聯(lián)系，并簽訂書面變更協(xié)議后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失，延誤工期的，還應(yīng)賠償。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場，并事先通知乙方，雙方對所供應(yīng)材料的'數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管，并收取一定的保管費(fèi)用，如造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號、品種、等級、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí)，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收

　　1、本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按____年__月__日發(fā)布的江蘇省《住宅裝飾質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

　　2、工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗(yàn)收應(yīng)由甲、乙雙方及時(shí)辦理，以便進(jìn)入下道工序施工，甲方如不能按通知時(shí)間到現(xiàn)場視作同意。工程全部結(jié)束后，乙方應(yīng)通知甲方在5天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫工程驗(yàn)收單。如甲方因故不能在5天內(nèi)參加驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知乙方，另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用，驗(yàn)收合格簽字后，結(jié)清工程余款，工程保修單即行生效

　　3、如未經(jīng)驗(yàn)收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗(yàn)收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證工程質(zhì)量不符合合同約定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如符合合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　5、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)(國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局____年__月__日發(fā)布實(shí)施)的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應(yīng)根據(jù)國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局和建設(shè)部____年__月__日聯(lián)合發(fā)布實(shí)施的"民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范"，進(jìn)行室內(nèi)環(huán)境的檢測，并提供檢測報(bào)告。檢測費(fèi)用根據(jù)建設(shè)部建辦質(zhì)(____)__號文件精神，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測屬裝修裝飾工程最后一個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)列入工程預(yù)算中，檢測結(jié)果不合格，雙方應(yīng)分析原因，明確責(zé)任，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的治理費(fèi)用。

　　6、甲方如有特殊施工項(xiàng)目和特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，并另簽補(bǔ)充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)簽字，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　4、因乙方責(zé)任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格或造成的工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　七、工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理單位、監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系電話及其職責(zé)等通知乙方。

　　八、違約責(zé)任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應(yīng)按合同總造價(jià)的5%作為違約金，會(huì)付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過違約金時(shí)，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。如一方因故無法履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、甲方責(zé)任：

　　(1)未按合同規(guī)定的時(shí)間、要求提供材料、設(shè)備，應(yīng)償付乙方因此造成的停工、誤工機(jī)械臺(tái)班的實(shí)際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量的規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　(3)工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用造成質(zhì)量問題或損壞，由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價(jià)款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，要求乙方拆除原有建筑結(jié)構(gòu)設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。

　　4、乙方責(zé)任

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　__________年__________月__________日

工程施工合同優(yōu)選3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》以及其它相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商特定立本合同。

　　一、工程概況：_______工程名稱：_______工程地點(diǎn)：_______工程規(guī)模：_______工程結(jié)構(gòu)：_______

　　二、承包方式：包工

　　三、承包范圍：

　　1)外腳手架搭拆：含架空層及主體結(jié)構(gòu)支模、鋼筋綁扎需要的外架搭設(shè)、滿足每層砼澆搗、模板加固需要的圍護(hù)腳手架(外圍超出作業(yè)面

　　1.5米)，滿足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌體、裝飾施工的外腳手架二次搭設(shè)及拆除。

　　2)架空層及主體結(jié)構(gòu)層面外腳手架搭設(shè)、拆除，含所有安全圍網(wǎng)、兜網(wǎng)掛設(shè)、及時(shí)清整。所有工字鋼安拆、加固工字鋼的鋼筋環(huán)、鋼絲繩及外架加固的鋼管、鐵件的預(yù)埋、懸挑工字鋼上的硬鋪(木板、竹跳板)拆除。

　　3)鋼筋施工棚、現(xiàn)場安全廣告牌、施工通道、看房通道、拌合機(jī)、發(fā)電機(jī)房、塔吊平臺(tái)等臨時(shí)及永久性設(shè)施的搭設(shè)及拆除。

　　4)坑基一次或多次(應(yīng)施工現(xiàn)場需要)圍護(hù)、上下深基坑用的踏步，首層至第一道懸挑工字鋼外圍的防護(hù)搭拆及樓梯間、電梯井、風(fēng)井、陽臺(tái)等所有臨邊防護(hù)的搭設(shè)及拆除。

　　5)卸料平臺(tái)按施工需要及時(shí)搭設(shè)、轉(zhuǎn)移及定位加固的鐵環(huán)、鋼繩的預(yù)埋、拆除。

　　6)電梯井、風(fēng)井每三層一道硬質(zhì)防護(hù)的鋪設(shè)，電梯門口防墜鐵門的掛設(shè)(鐵門由項(xiàng)目部提供)并及時(shí)檢查清理。

　　7)施工現(xiàn)場鋼管、扣件材料及時(shí)清理，按指定地點(diǎn)堆放整齊，服從現(xiàn)場調(diào)配，所有外立面的鋼管必須預(yù)先做好油漆，剪刀撐鋼管做好黃黑相間的花桿油漆(材料由甲方提供，是否刷油漆由工程項(xiàng)目部決定)

　　四、質(zhì)量要求：乙方必須嚴(yán)格按規(guī)范施工、精心排料，最大限度保證安全、牢固、美觀，積極配合各級職能部門的檢查、驗(yàn)收，安全維護(hù)網(wǎng)必須及時(shí)懸掛，并定期整理，腳手架搭設(shè)一角四立，一跳三橫，每跳錯(cuò)頭連接不大于40公分，立桿間距不大于

　　1.5米，每跳

　　1.8米，外排中間排欄腰，內(nèi)排和墻的'距離不大于30公分，不小于25公分。腳手架搭設(shè)、工字鋼加固鐵環(huán)的預(yù)埋、工字鋼的安放、鋼絲繩預(yù)埋、腳手架搭拆等工作事先應(yīng)提供切實(shí)可行的施工方案，并與項(xiàng)目管理人員協(xié)商通過后方可施工，施工過程中乙方必須無條件接受甲方安管人監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，如因腳手架搭設(shè)質(zhì)量問題而影響施工進(jìn)度，每延遲一天工期處罰乙方1000元，如因此引起的安全事故一切損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　五、工期要求：乙方必須服從甲方管理，嚴(yán)格按甲方與工程部安排的形象進(jìn)度施工，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況及工期節(jié)奏，積極提供材料計(jì)劃，精心安排施工，如達(dá)不到工期要求而影響其它班組施工延遲一天處罰乙方1000元。

　　六、安全文明施工:

　　1)乙方施工班組長必須常駐工地，如有事離開必須與項(xiàng)目部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人協(xié)商并派專人負(fù)責(zé)。

　　2)乙方現(xiàn)場施工人員必須戴XX帽，未戴XX帽按100元人次處罰(從乙方結(jié)算款中扣除)，施工人員高空作業(yè)時(shí)系好安全帶(安全帶由乙方提供)

　　3)嚴(yán)禁酒后作業(yè)，嚴(yán)禁高空拋物，發(fā)現(xiàn)一次，扣除乙方200元工程款，如違章操作發(fā)生一切安全事故由乙方負(fù)全責(zé)，如發(fā)生意外安全事故，在3萬元以內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)。

　　4)乙方必須服從管理，抓好現(xiàn)場文明施工，做到工完場清，場地材料堆放有序，樓面及時(shí)清理干凈，廢品材料及時(shí)清堆安放在指定地點(diǎn)，合理利用原材料不得隨意浪費(fèi)，施工現(xiàn)場材料必須交清、歸庫。如不交清歸庫按扣件

　　5.00元套，鋼管15元米處罰;架子上的材料層層上翻，不往上翻，而將材料放在外架上的按扣件

　　5.00元套，鋼管15元米處罰(從乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明現(xiàn)場不達(dá)標(biāo)而引起上級主管部門的罰款，一切損失由乙方負(fù)擔(dān)。

　　5)如乙方不能按時(shí)完成現(xiàn)場清理工作，甲方有權(quán)另行安排人員清理，并扣除乙方雙倍費(fèi)用。

　　6)乙方必須對所有施工人員進(jìn)行技術(shù)交底和崗前培訓(xùn)并每月向施工人員進(jìn)行安全文明施工教育，確保安全萬無一失。

　　七、承包價(jià)格：主體結(jié)構(gòu)，腳手架搭拆按建筑面積14.5元平方米結(jié)算(4樓首道工字鋼以下按12.5元平方米結(jié)算除外);地下室、附樓按建筑面積7元平方米結(jié)算。

　　八、付款方式：按形象進(jìn)度付款具體如下(按施工方的撥款方式付款)程量60%的進(jìn)度款。

　　九、本合同一式兩份，雙方簽字生效，工程完工、工程款支付完畢后自動(dòng)失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：________

　　_________年____月____日

　　________年____月____日

工程施工合同優(yōu)選4

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點(diǎn)：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護(hù)及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)為：__________________元整

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

　?。?）本工程的.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。

　?。?）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計(jì)價(jià)

　　1、本工程計(jì)算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

　　2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計(jì)取，材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時(shí)以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.

　　2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

　　十、違約責(zé)任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

工程施工合同優(yōu)選5

　　原告：________________法定代表人_______________，職務(wù)董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________

　　被告：________________公司，法定代表人_______________，職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________

　　案由：_________________建設(shè)工程施工合同糾紛

　　訴訟請求

　　1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項(xiàng)共計(jì) ______________ 元;

　　2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;

　　3、本案的訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。

　　事實(shí)與理由

　　原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的`位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項(xiàng)目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個(gè)月，項(xiàng)目最后的結(jié)算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項(xiàng)目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

　　原告認(rèn)為，被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約，嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。

此致

　　__________市__________區(qū)人民法院

　　具狀人：________________有限公司

　　法定代表人：______________

　　_____________年__________月__________日

工程施工合同優(yōu)選6

　　1、工程概況：

　　2、工程名稱：工程地點(diǎn)：承包范圍：承包方式：承包內(nèi)容：

　　3、開工日期：工期：

　　4、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　5、工程造價(jià)：(人民幣大寫)（人民幣小寫）

　　6、施工單位須在水電管理部門指導(dǎo)下安裝水電表，按實(shí)用數(shù)繳納水電費(fèi)，如無法安裝水電表，則按規(guī)定將從工程款中扣除水電費(fèi)。

　　7、工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。

　　8、付款方式：合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。工程全部完工、驗(yàn)收合格，經(jīng)工程審計(jì)，并經(jīng)業(yè)主負(fù)責(zé)人簽字，支付至審計(jì)后決算價(jià)的%。尾款%做質(zhì)保金。質(zhì)保金支付程序，在質(zhì)保期內(nèi)，由用戶通知施工單位所需維修事項(xiàng)，若施工單位盡心盡責(zé)的服務(wù)，用戶滿意，則________年后，無任何質(zhì)量問題，經(jīng)用戶單位及有關(guān)職能部門簽字，支付施工單位尾款。若施工單位不能及時(shí)響應(yīng)及處理維修事項(xiàng)，用戶有權(quán)另找工程隊(duì)維修，經(jīng)費(fèi)從尾款中支付。

　　9、工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　10、結(jié)算按執(zhí)行。1

　　1、違約責(zé)任

　　1）、合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的.約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失，未造成損失的，應(yīng)支付合同總價(jià)的%為違約金。；

　　2）、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；

　　3）、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)整改，工期不予順延；

　　4）、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)的%為違約金；1

　　2、合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第___種方式解決：

　　1)、向甲方所在地仲裁委員會(huì)申請仲裁；

　　2)、向合同簽訂地人民法院起訴。1

　　3、其他具體規(guī)定1

　　4、附則

　　1）、本合同由甲、乙雙方共同簽訂，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2）、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　3）、本合同若有附件，則附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方乙方單位名稱：單位名稱：（加蓋合同專用章）單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：帳號：稅號：郵編：郵編：傳真號碼：傳真號碼：開戶銀行：開戶銀行：戶名：戶名：賬號：賬號：簽約日期（即合同生效日期）：________年____月____日

工程施工合同優(yōu)選7

　　甲方：乙方：

　　為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，遵循平等、公平的原則，根據(jù)相關(guān)法律和法規(guī)，甲方就乙方承包施工的工程內(nèi)容與乙方達(dá)成如下協(xié)議，望雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：

　　二、承包工程內(nèi)容：

　　三、承包及付款方式：包工包料，暫估價(jià)為萬元，每月按實(shí)際完成工程量的`%支付進(jìn)度款。

　　四、工期：________年____月____日開工到________年____月____日竣工。

　　五、工程質(zhì)量

　　1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑、市政工程施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

　　2、隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督簽證后，方可進(jìn)行下一道工序。

　　3、工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行初驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格工程部位，必須無條件返工，直到合格為止。

　　六、工程造價(jià)

　　1、工程承包預(yù)算造價(jià)執(zhí)行(20)《____省市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修工程定額》;材料價(jià)格按施工當(dāng)期的《____市建設(shè)工程造價(jià)信息》、《____省建設(shè)維修工程造價(jià)信息》計(jì)取;工程量按實(shí)計(jì)取;人工費(fèi)按相應(yīng)規(guī)定調(diào)整。

　　2、工程竣工后，按實(shí)際工作量由乙方編制竣工決算，甲方報(bào)審價(jià)部門審核后，結(jié)算工程承包款項(xiàng)。

　　七、工程款撥付

　　1、工程竣工決算審核后，其余工程款付清。

　　八、施工安全工程施工期間，乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人承擔(dān)。

　　九、本合同一式四份，

　　甲、乙雙方各執(zhí)二份。甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

工程施工合同優(yōu)選8

　　發(fā)包方（以下簡稱“甲方”）：

　　聯(lián)系方式：

　　法定代表人：

　　承包方（以下簡稱“乙方”）：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　依照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下條款：

　　第一條?工程概況

　　1．1工程地點(diǎn)及面積：

　　地點(diǎn)：_____________。

　　面積：______________平方米。

　　1．2工程造價(jià)：￥_____________元，大寫（人民幣）：_______。

　　1．3工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　?。?）乙方包工、包全部材料；

　?。?）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

　?。?）乙方包工、甲方包全部材料。

　　1．4工程期限________天。

　　開工日期_____年_____月_____日；

　　竣工日期_____年_____月_____日。

　　第二條?工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，甲方（或乙方）與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方（或甲方）。

　　第三條?施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3．1甲方自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，交圖時(shí)間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份；

　　3．2甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)一份，設(shè)計(jì)費(fèi)由甲方支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）；

　　3．3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條?甲方義務(wù)

　　4．1開工前____天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護(hù)措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù)，并且雙方簽訂“物品清單”；

　　4．2開工前將原有的電話設(shè)備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)；

　　4．3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系；

　　4．4禁止拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或遷改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線，應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動(dòng)或改造暖氣、燃?xì)夤芫€；

　　4．5參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗(yàn)收；

　　4．6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納（出入證除外），乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料。

　　第五條?乙方義務(wù)

　　5．1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程；

　　5．2在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動(dòng)建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃?xì)夤芫€等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任；

　　5．3嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　5．4保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通；

　　5．5保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場；

　　5．6因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)；

　　5．7乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項(xiàng)目經(jīng)理。甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與乙方項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。

　　第六條?工程變更

　　6．1為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項(xiàng)目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效；凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，均由甲方承擔(dān)；

　　6．2合同簽訂后，甲方工程減項(xiàng)超過總工程款5%以上時(shí)，須向乙方支付減項(xiàng)總額8%的變更費(fèi)。若甲方減項(xiàng)所用的材料乙方已定購或運(yùn)到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運(yùn)、損耗及退貨費(fèi)用；若甲方要求減少的施工項(xiàng)目已施工，甲方需支付乙方該項(xiàng)目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi)；

　　6．3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項(xiàng)目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條?材料的提供

　　7．1由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；

　　7．2由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提；

　　7．3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價(jià)位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)（材料款的____%）+材料運(yùn)輸費(fèi)（根據(jù)實(shí)際情況確定）；若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任；

　　7．4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場；若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。

　　第八條?工期延誤

　　8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　?。?）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　　（2）不可抗力；

　?。?）甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工；

　?。?）甲方同意工期順延的其他情況。

　　8．2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延；

　　8．3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延；

　　8．4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的.，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　9．1雙方約定本工程施工質(zhì)量按下列第______項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收：

　?。?）《GB50210—_________建筑裝飾裝修工程質(zhì)理驗(yàn)收規(guī)范》；

　?。?）《_____市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定》；

　?。?）其它驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：_______________________________。

　　9．2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時(shí)：

　?。?）可向______市消費(fèi)者協(xié)會(huì)家庭裝飾裝修投訴中心或______市建筑裝飾協(xié)會(huì)投訴進(jìn)行調(diào)解；

　?。?）如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。

　　第十條?工程驗(yàn)收和保修

　　10．1雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：

　?。?）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；

　?。?）油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；

　?。?）竣工驗(yàn)收。

　　乙方應(yīng)提前二天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)；

　　10．2工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單。

　　第十一條?工程款支付方式

　　11．1雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：

　?。?）合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：

　　支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額：

　　第一次合同簽訂之日；

　　第二次隱蔽工程驗(yàn)收后_____日內(nèi)；

　　第三次竣工驗(yàn)收合格后_____日內(nèi)。

　?。?）其他支付方式：_________________________。

　　11．2工程驗(yàn)收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款。

　　11．3甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財(cái)務(wù)部。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。

　　第十二條?違約責(zé)任

　　12．1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價(jià)______%的違約金；若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償；

　　12．2工程未驗(yàn)收合格或未結(jié)清尾款而未移交，甲方使用或擅自動(dòng)用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方自動(dòng)放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利；

　　12．3甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金；

　　12．4由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　12．5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。

　　第十三條?合同爭議的解決方式

　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第______種方式解決：

　?。?）向_____________________委員會(huì)申請_____；

　　（2）向________________人員法院起訴。

　　第十四條?幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　14．1工程地在市區(qū)以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價(jià)的3%-10%的遠(yuǎn)程施工費(fèi)；

　　14．2因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用（人民幣）_____________元，（此費(fèi)用不在工程款內(nèi)）；

　　14．3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負(fù)責(zé)人____________負(fù)責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝好交付甲方使用；