下面是范文網(wǎng)小編分享的解除裝修合同6篇(裝修解除裝修合同找哪個部門)，歡迎參閱。
解除裝修合同1
公司（先生/女士）：
根據(jù)貴我雙方于年 月 日簽訂的《租賃合同》約定，貴方承租我方位于 處的 平方米房屋，貴方按月（季）向我方支付租金、物業(yè)服務(wù)費，租金為每月 元，物業(yè)服務(wù)費為每月元。截至20xx年 月日，貴方尚欠我公司租金、物業(yè)服務(wù)費及其他欠款共計 小寫： 元（大寫人民幣 元）。貴方怠于支付上述費用的行為已構(gòu)成違約，且給我公司正常經(jīng)營帶來了不良影響。
本著友好合作的態(tài)度，我公司于20xx年月日向貴方發(fā)出催款函，通知貴方自收到催款函之日起7日內(nèi)全額支付上述款項，否則我公司將對貴方所經(jīng)營的項目進行停業(yè)整頓；逾期15日仍未全額支付上述款項的，我公司有權(quán)與貴方解除《租賃合同》，并依法追繳以上欠款及相應(yīng)的滯納金。
目前，貴方收到催款函已超過15日，且仍未繳清上述款項。因此，再次函告貴方：請于20xx年4月 日前繳清截至20xx年月 日前的租金、物業(yè)管理費及其他欠款和滯納金共計人民幣元整，如逾期不繳，自20xx年月 日起，我公司正式解除與貴方簽訂的上述《租賃合同》，并依法追繳所有欠款及相應(yīng)的滯納金。請在解除合同5日內(nèi)，辦理清場，逾期未辦理，將視同貴方授權(quán)我公司進行清場。我公司將對裝修等設(shè)施進行拆除，且我公司不承擔(dān)任何責(zé)任，拆除費用由貴方承擔(dān)。同時，視同貴方放棄剩余貨物的所有權(quán)，授權(quán)我方進行處置。我公司將對存放在專柜內(nèi)的貨物清點后，有權(quán)對貨物采取包括但不限于變賣等處理措施，貨物處理所得價款優(yōu)先抵交欠款，不足部分我公司將依法繼續(xù)追繳。貴方已繳納的質(zhì)量保證金、履約保證金不再退還，將優(yōu)先用于清償貴方欠我公司的租金、物業(yè)服務(wù)費等款項，但出現(xiàn)的已售商品質(zhì)量問題，仍由貴方負(fù)責(zé)；希望貴方認(rèn)真對待，避免不必要的經(jīng)濟損失和商譽損毀！
特此函告！
****公司（印章）
****年**月**日
解除裝修合同2
甲方：______
乙方：______公司
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
甲乙雙方于___ 年 ___ 月 ___ 日簽定的《裝修施工合同》即日終止。
甲方支付的設(shè)計定金人民幣_____元，首付工程款_____，兩項合計人民幣_____元。
乙方前期工程費用如下：
1、水電安裝工程：_____;
現(xiàn)已完成工程按總價_____元
2、設(shè)計費：123平方米_____元/方=_____元;
3、拆墻及清運費：_____元;
4、 材料搬運費：_____元;
5、兔寶寶材料約_____元;
合計人民幣共：_____元;
前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
日期： 日期：
解除裝修合同3
甲方：______
乙方：______公司
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、 甲乙雙方于__ 年 ___ 月 ___ 日簽定的《裝修施工合同》即日終止。
二、 甲方支付的設(shè)計定金人民幣______元，首付工程款______，兩項合計人民幣______元。
三、 乙方前期工程費用如下：
1. 水電安裝工程：______;
現(xiàn)已完成工程按總價______元
2. 設(shè)計費：123平方米*25元/方=3075.00元;
3. 拆墻及清運費：527.15元;
4. 材料搬運費：330.00元;
5. 兔寶寶材料約6620元;
合計人民幣共：______元;
四、 前期工程的水電、板材的材料款及人工費由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔(dān)支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。
五、 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
日期： 日期：
解除裝修合同4
胡先生為開辦浴場向某公司租賃了一處營業(yè)場所，雙方簽訂一份租賃合同。雙方約定某公司將1300多平方米的房屋及相應(yīng)公共設(shè)施出租給胡某開辦浴場，租期為5年，租金為每年人民幣20萬元，第一年租金進場時支付10萬元，簽訂合同時支付10萬元，第二年起于每年7月1日前支付下一年度的租金，如果拖欠租金時間超過兩個月，某公司有權(quán)終止合同。
另外，雙方還在合同中約定在租賃期限開始之前，給予胡某三個月的時間作為浴場的.裝潢、裝修、預(yù)備開業(yè)期，此三個月為免租期。合同還約定，胡某不得對租賃物的結(jié)構(gòu)裝潢、裝飾作改動，租賃期滿，浴場應(yīng)將保持完好的房屋及占據(jù)使用的土地全部退還某公司。合同簽訂后，胡先生在承租房屋內(nèi)開辦了咖啡館及浴場，前兩年度的租金已付清。但從第三年起因欠外債，無力償還，咖啡店及浴場停止經(jīng)營，拖欠租金時間已達半年。為此，某公司將胡先生告上法庭，要求解除房屋租賃合同，并由被告償付拖欠的租金，同時遷讓出租賃房屋，搬走屋內(nèi)的可移動物品，對租賃房屋內(nèi)部不可移動的固定物及裝修判歸原告所有。
本案雙方在合同中明確約定，拖欠租金時間超過兩個月，某公司就有權(quán)終止合同，現(xiàn)在，胡某拖欠租金已達半年，某公司終止合同是可以的，要求支付拖欠的租金也是可以的。關(guān)鍵是裝修的處理，是否可以要求將房屋內(nèi)部不可移動的固定物及裝修判歸自己所有。
對于租賃合同終止，裝修、裝潢物的處理，最高人民法院有明確規(guī)定：非產(chǎn)權(quán)人在使用他人的財產(chǎn)上增添附屬物，財產(chǎn)所有人同意增添，并就財產(chǎn)返還時附屬物如何處理有約定的，按約定辦理;沒有約定又協(xié)商不成，能夠拆除的，可以責(zé)令拆除，不能拆除的，也可以折價歸財產(chǎn)所有人，造成財產(chǎn)所有人損失的，應(yīng)當(dāng)負(fù)賠償責(zé)任;裝修物構(gòu)成附合時，其歸屬適用添附制度解決。
承租人經(jīng)出租人明確同意，或雖未經(jīng)出租人明確同意，但出租人知道不反對，構(gòu)成善意添附。承租人對房屋進行善意添附，合同終止，承租人將房屋返還給出租人時，出租人享有了因承租人的添附行為而增加的租賃物的價值。通常情況下，該受益因缺乏法律或合同依據(jù)而構(gòu)成民法上的不當(dāng)?shù)美?。對此，可以分別處理：租賃合同正常終止，按房屋裝修的現(xiàn)存價值為參考給予適當(dāng)補償;出租人違約導(dǎo)致合同終止，應(yīng)根據(jù)違約責(zé)任原則，由出租人按裝修的現(xiàn)存價值予以全額賠償;承租人違約導(dǎo)致合同終止，裝修利益不能享有是承租人自己的違約行為造成，這種損失應(yīng)由承租人自己承擔(dān)。這可視為對違約方的一種懲罰，是違約方承擔(dān)違約責(zé)任的一種方式。如果承租人未經(jīng)出租人同意，擅自對房屋進行裝修，那么構(gòu)成惡意添附。承租人的裝修行為對出租人的房屋造成了侵害，需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。在承租人構(gòu)成侵權(quán)的情況下，承租人非但不得要求出租人對其裝修投入進行補償，相反出租人卻可以因惡意裝修造成其損失而請求損害賠償。
本案中，是由于胡某自己的違約導(dǎo)致合同終止，裝修利益不能享有是自己的違約行為造成的，這種損失應(yīng)由胡某自己承擔(dān)。某公司要求將房屋內(nèi)部不可移動的固定物及裝修判歸自己所有也是可以的。
解除裝修合同5
甲方：
乙方：
依照《民法典》，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就該________________家裝施工合同解除事項協(xié)商一致后，訂立本協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程地點：
2、工程內(nèi)容：
3、工程造價：
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲乙雙方均同意解除年月《________________家裝施工合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消除。
2、甲方支付首期款________元，水電輕工輔料款________元，兩項合計________元。
3、乙方應(yīng)收取該項目中水電款及水電工程管理費和運營費________元。
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責(zé)任。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后，立即生效。協(xié)議書一式貳份，由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。
甲方：________乙方：________
________年____月____日________年____月____日
解除裝修合同6
新蒲建設(shè)集團有限公司，新蒲建設(shè)集團有限公司許昌分公司： 經(jīng)公開招標(biāo)，你公司中標(biāo)我公司開發(fā)的溪雅苑二期13-15樓工程三標(biāo)的總承包施工。我公司與你公司分別在20xx年4月19日和20xx年4月20日簽署建設(shè)工程施工合同和補充協(xié)議。因你公司于停工后惡意停工至今，期間監(jiān)理公司多次書面通知，我公司也書面送達合同履約風(fēng)險告知書，催促你公司盡快復(fù)工，而你公司至今不能復(fù)工，至此你公司已停工 天，造成工期延誤天，延誤竣工至今日已 天，你公司此番違反合同的惡意違約行為，已造成我公司巨額經(jīng)濟損失，我公司無法再容忍貴公司惡意拖延工期，決定與你公司解除于20xx年4月19日簽署的建設(shè)工程施工合同和于20xx年4月20日簽署補充協(xié)議。有關(guān)你公司惡意違約造成的我公司的巨額經(jīng)濟損失，我公司將通過司法途徑維護自身合法權(quán)益。
20xx年10月24日
解除裝修合同6篇(裝修解除裝修合同找哪個部門)相關(guān)文章：
★ 商品房精裝修合同5篇(精裝修購房合同裝修標(biāo)準(zhǔn))