下面是范文網小編分享的建房施工合同書范本3篇 九部委標準施工合同范本，歡迎參閱。
建房施工合同書范本1
建房人： (以下簡稱甲方)
施工人： (以下簡稱乙方)
甲方磚房一棟， 層正房，另加隔熱層，建房面積 (據實核算)，經雙方協(xié)商承包給乙方，正房每平方米 元，隔熱層 平方米，按 元/平方米收費。雙方本著平等互利、誠信原則確保工程安全、優(yōu)質、高效，達成如下協(xié)議：
一、甲乙雙方的權利和義務：
1、甲方：
(1)提供施工圖紙，施工圖紙在施工中若需更改，甲方盡快通知乙方。
(2)組織施工材料，并運至施工現(xiàn)場，保證乙方不停工待料。
(3)監(jiān)督工程質量，不合施工驗收規(guī)范要求的，責令停工整改。
(4)按工程進度預付工資，完工時組織乙方辦理工程決算。
2、乙方：
(1)按施工圖紙施工，施工中若需要更改，申請甲方參與更改圖紙，如不按圖紙要求的，立即返工，并承擔返工的材料費用。
(2)乙方不承擔鋪地板磚及墻磚的費用。
(3)安全施工、文明施工，確保施工安全，施工中若出現(xiàn)工傷事故，概由乙方自己承擔，決不追究甲方任何責任。
三、工期：訂于201 年 月 日至201 年 月 日。
四、付款方式：地基做好預付 元，一層形成后付 元，以后每層蓋樓板付 元，隔熱層完工后付 元，工程進入粉刷裝修后每層付給乙方 元，外粉完畢后付清。工程完畢后經甲方驗收合格后付清全部工程款。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效，結清工程款后合同自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建房施工合同書范本2
甲方：姓名： 身份證號： 住址： 電話：
乙方：姓名： 身份證號： 住址： 電話：
甲方將位于湖北省松滋市王家橋鎮(zhèn)黃金堂村五組的自住用房的建設施工工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、 承建方式
1.甲方將其住宅主體工程及小屋等部分附屬工程以包工不包料的方式給乙方承建，不允許轉包給第三方承建;當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
2.甲方負責提供施工用的一切建筑材料，乙方驗收，不合格不用,根據施工進度乙方應提前 2--3 天通知甲方承辦,工程必須嚴格按照甲方規(guī)劃設計進行施工，雙方在圖紙上簽字確認，遇特殊情況如需改變結構或作修改，應經雙方協(xié)商一致后方可施工。
3.乙方自帶建筑施工所需的一切工具，包括攪拌機、吊機、震動器、鋼管扣件、蹬腳、模板、腳手架等，費用由乙方自理。 所有工人的吃飯、住宿、抽煙等費用問題由乙方自己承擔解決。
二、建房要求
1.乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查及審驗，施工工法及工藝不能為省工而隨意改變，甲方或監(jiān)工審核不過關的不合格等質量問題，由乙方負責修理返工或重建等維修，并由乙方承擔所需的費用，，房屋建成后一年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須進行免費維修，并賠償甲方的相關材料損失。
2.乙方施工時要保證質量，建房從地基到屋頂采用混凝土全現(xiàn)澆模式，工程量包括打樁下腳，扎鋼筋，主樓及陽臺梁柱、所有砌磚隔墻，模板安裝澆鑄，混凝土濕水，樓梯、內外墻雙層批蕩(含玻纖)，一二三層水泥地面找平，外墻貼瓷磚，檐面造型，屋面上梁蓋瓦清縫;小屋整體工程及化糞池，砌灶臺煙囪等所有及口頭約定的建筑工程。
3.施工細節(jié)及每道工序都嚴格按甲方要求執(zhí)行，每一項須經甲方或監(jiān)工驗收后方能進行下一工序。乙方使用雙層腳手架不能在墻體搭孔，混凝土不能蜂窩麻面鋼筋外露、模板需平整無縫用鋼管扣件蹬腳搭建，一樓及小屋全部為石棉墻體并且使用前磚要濕水砂漿飽滿，所有墻面平整，墻角直角處標準90度，另(1)一層凈高 米; (2)二層凈高米; (3)三層凈高米包檐; 小屋吊頂后凈高3米;施工過程中全力配合水電工安裝要求。
三、施工安全
1.乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成包括第三方的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2.乙方的施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量，乙方人員的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
四、工期及付款
1.工期從20xx年5月6日開始建設，工期為_天;如發(fā)生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
2. 工程款結算方式：以建房面積計算，主體大樓每平方米人民幣元，建筑面積為_平方米;小屋每平方米人民幣元，建筑面積為 平方米。工程施工款總計_ 圓整(￥ 元)，由甲方分四次付清給乙方。
3.付款時間：第一次付款在地基完工后付_，第二次付款在主體完工后付_ (元)，第三次付款在內外墻粉刷完后付_，第四次付款在房屋竣工并經甲方檢驗后后付剩余_ (元)。
五、違約及爭議解決辦法
⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
?、踩鐓f(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決
3.工程質量不達標乙方拒絕修理、返工或重弄的等因乙方原因致使合同無法履行情形的，乙方要賠償甲方所造成的一切損失。
4.乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
5.在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，在工程相應進度完成貳天后，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
六、合同的生效與終止
1.本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2.本合同自簽訂之日起生效。
3.在工程驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
4.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建房施工合同書范本3
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承建民房，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規(guī)定，結合建房具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房安全、優(yōu)質、高效、低耗，現(xiàn)經雙方協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全
乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。
4、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。
5、所有施工人員的吃飯、住宿等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
三、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
四、工期延誤
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、全部工程手工費按建房面積核算。
3、每平方米建筑面積 280 元，含抹內外墻面、搞地平、起隔墻等。
六、建房工期：建房工期為 60 天，自 20xx 年 5 月 24 日開始施工算起。
七、付款方式：
先按工程進度付款，待整個工程完工后，房屋經過甲方驗收，若無漏雨、樓梯積水等質量問題，甲方在3個月內必須向乙方付清工錢。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建房施工合同書范本3篇 九部委標準施工合同范本相關文章：
★ 裝飾工程施工合同書3篇 建筑工程施工合同范本2022 版
★ 鄉(xiāng)村道路工程施工合同書含3篇 工程建筑項目承包合同書
★ 北京地區(qū)裝飾裝修工程施工合同書11篇(裝修施工合同書怎么寫)
★ 道路市政工程施工合同書1【11篇】 市政道路工程施工合同范本
★ 消防工程施工合同書模板14篇 小區(qū)消防工程承包協(xié)議書