工程施工合同書范文3篇(簡(jiǎn)單的工程施工合同書范例)

時(shí)間：2022-12-19 23:34:39 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的工程施工合同書范文3篇(簡(jiǎn)單的工程施工合同書范例)，歡迎參閱。

工程施工合同書范文1

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　一、工程地點(diǎn)

　　場(chǎng)隊(duì)。

　　二、工程性質(zhì)

　　包工包料。

　　三、工程造價(jià)

　　四、施工期限

　　自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。

　　五、付款方式

　　工程開工前甲方向乙方支付現(xiàn)金元整，工程完工經(jīng)驗(yàn)收合格后，于________年____月____日一次性付清余款

　　六、工程內(nèi)容：

　　架設(shè)10線路700米，導(dǎo)線采用G-50型。

　　七、雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.甲方有權(quán)派監(jiān)理人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理，乙方必須接受甲方監(jiān)理人員的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)監(jiān)理，對(duì)不符合質(zhì)量的施工路段及時(shí)進(jìn)行返工。

　　2.甲方做好各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作，保證乙方能順利的施工。

　　3.乙方施工所用的材料廠必須符合電力規(guī)范要求。

　　4.乙方要牢固樹立安全意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，凡施工中出現(xiàn)的安全責(zé)任事故均由乙方承擔(dān)。

　　八、違約責(zé)任

　　1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災(zāi)害外)，每延長(zhǎng)一天罰款元。

　　2.工程完工后，經(jīng)驗(yàn)收不合格的路段及保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的路段，由乙方無條件修復(fù)或返工。

　　3.工程經(jīng)驗(yàn)收合格后，按甲乙雙方約定時(shí)間，甲方必須按時(shí)向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔(dān)。

　　九、其它

　　1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　________年____月____日________年____月____日

工程施工合同書范文2

　　發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)__________________

　　承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)__________________

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________

　　2、工程地點(diǎn)：__________________

　　二、工程承包范圍

　　安全維護(hù)及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)為：__________________元整

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)

(1)本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。

(2)本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計(jì)價(jià)

　　1、本工程計(jì)算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

　　2、人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按__________________計(jì)取，材料價(jià)格按照__________________執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn))，一次停水、停電8小時(shí)以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%.

　　2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

　　十、違約責(zé)任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。

　　十二、爭(zhēng)議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)__________________

　　乙方(公章)__________________

　　______年______月______日