下面是范文網小編分享的試用買賣合同,以供參考。
試用買賣合同1
出賣人:________(以下簡稱甲方)
買受人:________(以下簡稱乙方)
茲為甲、乙雙方機械買賣試用事宜,雙方訂立協(xié)議如下:
第一條:于合同成立日起一星期內,由甲方將買賣標的物(后列機械)運到乙方工廠,雙方約定,若試用后乙方認為合意,即行成交。
第二條:試用期間以____日為限,自接到機械次日起算。
第三條:前項試用,如不合意,應立即將機械退回,以示買賣不成立。退回運費由乙方負擔。
第四條:在試用期間,乙方對機械有自由使用之權,因此而有所損害的,乙方應負賠償之責。
若其損害系制造欠妥所致或屬甲方運輸中損壞的,不在賠償之列。
第五條試用期屆滿,乙方不將機械毫不遲延退還與甲方的,視為試用合格,買賣即應生效。
第六條買賣價款議定為人民幣______元整,于合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣______元整。
如買賣成立保證金應充作價金的一部分;如買賣不成立,由甲方全數返還乙方。
第七條試用后乙方認為不合格,或需要繼續(xù)試用時,經甲方同意雙方可另行簽約。
第八條試用后如乙方認為合格的,應于試用期終止日起算____日內將貨款全部付清,不得拖延。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):________買受人(乙方):______________年____月____日
試用買賣合同2
合同編號:_____________
工程名稱:________________________
買方(甲方):____________________
賣方(乙方):_____________________
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)的39;規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上,就預拌混凝土買賣事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條 工程概況
1.建設單位:______________________
2.施工單位:______________________
3.工程名稱:______________________
4.工程地點:______________________
5.運距:__________________________
第二條 混凝土的計劃數量、結算單價、供貨時間、澆筑泵送方式、澆筑工程部位、技術質量要求等內容,詳見合同附件。
第三條 供貨數量及質量的驗收確認
1.甲乙雙方共同依據國家、本市的相關技術標準及合同約定對乙方供貨到施工現場的混凝土數量、質量及澆筑時間等內容進行驗收,并簽字確認。
2.乙方供貨到施工現場的混凝土如與發(fā)貨單載明的`數量有差異時,甲方應即時通知乙方核實;雙方以書面形式提出真實數量確認結果作為價款結算依據。
3.乙方供貨到施工現場的混凝土經甲方表觀檢驗如有質量異?,F象的,甲方應即時通知乙方進行核實,經核實后甲方有權作退貨處理,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
4.甲方對澆筑到工程部位的混凝土發(fā)現有質量異?,F象的,應在24小時內書面通知乙方進行核實;如有爭議,雙方應會同工程監(jiān)理、建設行政主管部門共同確認責任,并提出書面責任處理意見。屬于甲方澆筑不及時或振搗、養(yǎng)護不當原因,責任由甲方承擔;屬于產品質量責任的,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
5.乙方供貨到施工現場的混凝土,甲方應及時組織安排澆筑到工程施工部位。因甲方責任致使運到施工現場的混凝土停留時間過長造成坍落度損失或產品失效報廢的,甲方應承擔由此給乙方造成的損失。
第四條 價款結算及支付
1.甲乙雙方應在乙方對每一工程澆筑部位履行完畢供貨義務之日起____日內辦理完畢價款結算確認手續(xù)。
2.甲乙雙方約定,對用于工程結構部分的混凝土采用下列第_______種方式辦理價款結算確認手續(xù)。
?。?)依據合同約定的單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發(fā)貨單載明的數量為準辦理價款結算。
?。?)依據合同約定的單價和工程澆筑部位施工圖預算量(含損耗)辦理價款結算,計算施工圖預算量執(zhí)行《____市建設工程預算定額》。在供貨前甲方應向乙方及時提供一套完整的澆筑部位施工圖紙及相應工程變更洽商。甲方未按合同約定提供圖紙,致使雙方就乙方所供混凝土的數量發(fā)生爭議時,或甲方逾期不與乙方辦理結算確認手續(xù)的,雙方應按第
?。?)種方式結算。
3.對混凝土砂漿、基礎樁、墊層、防水保護層、施工現場路面、臨設部分等用于非工程結構部位的混凝土均以合同約定的單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發(fā)貨單載明的數量為準結算。
4.價款支付期限: 本合同項下的工程因非乙方原因中途停工,導致甲方停止使用乙方的混凝土時,甲方應自停工之日起3個月內付清未結價款。
5.甲方未按本合同約定期限給付價款,乙方可在提前____日書面通知甲方后暫停供應混凝土。
第五條 雙方義務
1.甲方義務
?。?)根據工程進度需要,應提前24小時以書面?zhèn)髡婊蚱渌行Х绞较蛞曳教峁┧杌炷恋臉颂?、數量及工程澆筑部位、混凝土澆筑方式,并對技術質量要求進行交底,以保證乙方有足夠的供貨準備時間。
?。?)應保證現場場地平整、堅實、暢通,有足夠的調車場地及泵車的安全作業(yè)環(huán)境,并應安排專人負責調度指揮,保證乙方車輛及人員進出現場的安全,以及車輛駛出現場達到環(huán)保要求。 水泥品種 外加劑品種 結算單價(元
3) 混凝土單價(含運費) 汽車泵泵費 地泵泵費 外加劑費 冬施期冬施費 合計
甲方:(蓋章)_____________
乙方:(蓋章)_____________
委托代理人(簽字):_______
委托代理人(簽字):_______
簽訂日期:________年____月____日
合同編號:_________________
附件編號:_________________
____市工商行政管理局
____市建設委員會制定_
_______年____月
試用買賣合同3
出賣人:______________(以下簡稱甲方)
買受人:______________(以下簡稱乙方)
茲為買賣__________________機械先行試驗,經雙方同意訂立協(xié)議如下:
第一條 乙方向甲方購買后列標示機械約定先行試驗后如合意時,即行成交于合同成立日起一星期內,由甲方將買賣標的物運到乙方工廠而甲方允諾。
第二條 試用期間以 ________日為限自接到機械的次日起算。
第三條 前項試用如不合時,乙方應即將機械退回以做買賣不成立。
前項退回所需運費由乙方負擔。
第四條 在試用期間,乙方對買賣機械有自由使用之權,而因此有所損害的乙方應負賠償之責。但其損害系因制造欠妥,或因運輸中損壞的不在此限。
第五條 試用期間屆滿乙方不立刻表示,并將機械退還與甲方時,視為試用合格買賣應即成立乙方認諾。
第六條 買賣價款議定為人民幣______元整,于合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣_______元整,甲方如數收訖。如買賣成立時本保證金應充價金的一部分,如買賣不成立的由甲方全數返還。
第七條 試用后乙方認為不合格,或試用尚未完畢須要繼續(xù)試用時,可以向甲方請求更換或延長期間但甲方不同意時可拒絕。
第八條 試用后如乙方認為合格的,應于試用期終止日起算日內將貨款全部付清不得拖延短欠等情況。
第九條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項:_________________________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):____________
買受人(乙方):____________
__________年______月______日
試用買賣合同4
合同編號:__________
甲方(出賣人):__________________
乙方(買受人):__________________
經甲乙雙方協(xié)商同意,達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條 乙方向甲方購買后列標示機械,于合同成立日起一星期內,由甲方將買賣標的物運到乙方工廠,雙方約定,若試用后乙方認為合意,即行成交。
第二條 試用期間以____日為限,自接到機械翌日起算。
第三條 前項試用,如乙方認為不合意,應立即將機械退回,以示買賣不成立。退回所需運費由乙方負擔。
第四條 在試用期間,乙方對機械有自由使用之權,因此而有所損害的,乙方應負賠償之責。若其損害系制造欠妥所致或屬運輸中之損壞的,不在賠償之列。
第五條 試用期屆滿,乙方不立刻表示不合意,并將機械退還與甲方,視為試用合格,買賣即應生效。
第六條 買賣價款議定為人民幣______元整,于合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣______元整。如買賣成立保證金應充作價金的一部分;如買賣不成立,由甲方全數返還乙方。
第七條 試用后乙方認為不合格,或需要繼續(xù)試用時,可以要求甲方調換或延長試用期,甲方若不同意可拒絕。
第八條 試用后如乙方認為合格的,應于試用期終止日起算____日內將貨款全部付清,不得拖延。
第九條 爭議的解決方法
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):__________________ 買受人(乙方):__________________
代表:________________ __ 代表:_________________ _
電話:____________ ______ 電話:________________
年 月 日 年 月 日
試用買賣合同5
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為買賣機械并先行試用,雙方訂立協(xié)議如下:
第一條乙方向甲方購買后列標示機械,于合同成立日起一星期內,由甲方將買賣標的物運到乙方工廠,雙方約定,若試用后乙方認為合意,即行成交。
第二條試用期間以____日為限,自接到機械翌日起算。
第三條前項試用,如不合意,應立即將機械退回,以示買賣不成立。
乙方認為退回運費由乙方負擔。
第四條在試用期間,乙方對機械有自由使用之權,因此而有所損害的,乙方應負賠償之責。
若其損害系制造欠妥所致或屬運輸中之損壞的,不在賠償之列。
第五條試用期屆滿,乙方不立刻表示不合意,并將機械退還與甲方,視為試用合格,買賣即應生效。
第六條買賣價款議定為人民幣______元整,于合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣______元整。
如買賣成立保證金應充作價金的一部分;如買賣不成立,由甲方全數返還乙方。
第七條試用后乙方認為不合格,或需要繼續(xù)試用時,可以要求甲方掉換或延長試用期,甲方若不同意可拒絕。
第八條試用后如乙方認為合格的,應于試用期終止日起算____日內將貨款全部付清,不得拖延。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):__________________
買受人(乙方):__________________
________年____月____日
試用買賣合同6
法定代表人張慶輝。
委托代理人吳健生、林孝強,廣東建升律師事務所律師。
被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業(yè)區(qū)三片區(qū)。
法定代表人葉鳳娟。
委托代理人余超生,廣東明祥律師事務所律師。
上訴人潮州市聯(lián)華電子有限公司不服汕頭市金平區(qū)人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定,向本院提起上訴。
上訴人上訴稱,XX年1月1日,上訴人與被上訴人簽訂了《工業(yè)漆銷售協(xié)議》,協(xié)議書是被上訴人提供的格式合同。在協(xié)議書中有一格式條款:“與本協(xié)議有關而產生的一切糾紛,雙方應協(xié)商解決,如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據《中華人民共和國合同法》第四十一條的規(guī)定,應按上訴人的理解。上訴人認為,依以上條款的約定,如雙方發(fā)生糾紛,應先協(xié)商解決,如解決不了,才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄,應先與上訴人協(xié)商,協(xié)商不成,才能起訴。否則,本案只能按一般地域管轄的規(guī)定,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑒于被上訴人與上訴人發(fā)生合同糾紛后,沒有與上訴人協(xié)商解決。因此,有權管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區(qū)人民法院。請求撤銷汕頭市金平區(qū)人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定,指令該院將案件移送潮州市湘橋區(qū)人民法院審理。
被上訴人答辯稱,被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業(yè)漆銷售協(xié)議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式:與本協(xié)議有關而產生的一切糾紛,雙方應協(xié)商解決,如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此,雙方當事人已協(xié)議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄,該協(xié)議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規(guī)定,是合法有效的協(xié)議管轄條款。被上訴人依據協(xié)議管轄條款的約定向汕頭市金平區(qū)人民法院起訴,原審法院依法享有管轄權。被上訴人在起訴前,已與上訴人多次協(xié)商,協(xié)商不成才向人民法院起訴。況且,雙方協(xié)商也不是向人民法院起訴的前提條件,即使雙方沒有協(xié)商,被上訴人也有權起訴。上訴人提出應先行協(xié)商,協(xié)商不成才能向金平區(qū)法院起訴,否則,就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立,依法應予駁回。綜上所述,上訴人純粹是在玩弄文字游戲,所提理由根本不能成立,目的無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴,以維護被上訴人的合法權益。
本院經審查認為,本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業(yè)漆銷售協(xié)議》明確約定“爭議的解決:與本協(xié)議有關而產生的一切糾紛,雙方應協(xié)商解決,如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規(guī)定,應認定上訴人與被上訴人已協(xié)議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內容不違反級別管轄和專屬管轄的規(guī)定,是有效的協(xié)議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區(qū)內,其作為原審原告,依據協(xié)議管轄條款的約定向原審法院起訴,原審法院裁定對本案有管轄權符合法律規(guī)定。上訴人的上訴理由不成立,依法不予采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定,裁定如下:
駁回上訴,維持原裁定。
上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯(lián)華電子有限公司負擔。
本裁定為終審裁定。
試用買賣合同7
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為買賣 機械先行試驗,經雙方同意訂立協(xié)議如下:
第一條 乙方向甲方購買后列標示機械,約定先行試驗后如合意時,即行成交;甲方允諾于合同成立日起一星期內,由甲方將買賣標的物運到乙方工廠。
第二條 試用期間以一日為限,自接到機械的翌日起算。
第三條 前項試用如不合意時,乙方應即將機械退回以作買賣不成立。前項退回所需運費由乙方負擔。
第四條 在試用期間,乙方對買賣機械有自由使用之權,而對因此造成的損害乙方應負賠償之責。但其損害系因制造欠妥,或因運輸中損壞的不在此限。
第五條 試用期間屆滿乙方不立刻表示,并未將機械退還甲方時,視為試用合格買賣應即成立。
第六條 買賣價款議定為人民幣 元整,于合同成立同時由乙方繳付保證金人民幣 元整,甲方如數收訖。如買賣成立時本保證金應充作價金的一部分,如買賣不成立由甲方全數返還。
第七條 試用后乙方認為不合格,或試用尚未完畢需要繼續(xù)試用時,可以向甲方請求更換或延長期間,但甲方不同意時可拒絕。
第八條 試用后如乙方認為合格的,應于試用期終止日起算 日內將貨款全部付清,不得拖延短欠。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
試用買賣合同8
甲方(買方):
合同編號:
乙方(賣方):
簽訂地點:____市____縣 根據《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、 標的物: 序號物資名稱規(guī)格型號產地單位數量單價合價備注 總 計:b(大寫):
1、最終數量以實際入庫合格數量計算。
2、上述價格已包含貨物、運輸、包裝、裝卸、稅金、利潤等送到甲方指定地點的一切費用,不因市場變化等原因作任何調整。
二、質量標準: 按 執(zhí)行,標準代號、編號和標準名稱(如有) 。 1國家標準;2行業(yè)標準;3企業(yè)標準;3封存樣品質量標準;5其他標準 。
三、乙方對質量負責的條件及期限
1、質量保證期為:自驗收合格之日起 個月。
2、如果乙方知道或者應當知道所出賣產品存在質量缺陷,所承擔的質量保證期限不受前款質量負責期限的約束,應依法承擔相應責任。
3、如檢驗發(fā)現不符合本合同質量標準條款第二條規(guī)定,甲方有權拒絕付款,乙方對甲方造成的直接和間接損失應予賠償。
四、包裝標準、包裝物的供應與回收
1、包裝標準按 執(zhí)行,標準代號、編號和標準名稱 。 1國家標準;2行業(yè)標準;3企業(yè)標準;3封存樣品質量標準;5其他標準 。
2、產品所需包裝由乙方合理包裝并符合技術附件的要求(如有),適合水運和或長途內陸運輸,防潮,防濕,防震,防銹,符合甲方使用要求。危險品包裝需符合 ,如因包裝不當對甲方或其他第三方造成的損失和責任均由乙方承擔。
3、乙方應根據產品運輸要求,于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”,“切勿受潮”等注意事項,任何由于包裝不善而造成的損失由乙方承擔。
4、包裝物由乙方提供,不計費、不回收。
五、附隨的必備品、配件、技術資料、工具數量及供應方法等
1、乙方對標的物的質量負責,產品均附質檢報告單和或質量保證書并符合技術附件的要求(如有)。
2、 。
六、運輸方式、交貨時間、交貨地點:
1、乙方應該按照合同約定,于________年____月____日(分批次一次性)交付甲方指定的工廠: ;收貨人姓名: 電話:
2、乙方采用 運輸,交付甲方前的一切費用均由乙方承擔,甲方不承擔任何費用。
七、驗收標準、驗收方法、提出異議:
1、甲方根據本合同第二條、第三條有關規(guī)定,對乙方交付的產品進行驗收,但甲方的驗收不免除乙方的任何質量責任和義務;
2、甲方驗收方法:質量按合同約定的標準驗收;數量按照甲方驗收合格后的實際數量為準;外觀檢驗包括產品的規(guī)格、型號、批號、重量是否與送貨清單一致及合格證是否一致等;
3、甲方應在材料進廠驗收后或使用過程中出現質量問題后____日內書面通知乙方提出異議,但有關權威部門認定不合格的或存在質量缺陷的,提出異議不受上述期限的限制。
八、結算與付款:
1、雙方根據實際驗收合格的數量進行結算貨物總金額,甲方以現金銀行承兌匯票轉賬形式向乙方支付貨款;
2、付款方式:乙方提供全額增值稅發(fā)票后,采用分期付款,即合同簽訂后預付總貨款的%,貨到廠后付總貨款的 %,驗收合合格后付總貨款的 %,質保金為總貨款的10%在驗收合格滿 個月后無息付清。
九、合同的解除
1、乙方不能按照甲方約定的時間交付鋼材超過____日的,或交付的產品是假冒偽劣的;
2、乙方交付的產品不符合本合同約定的質量標準的。
十、違約責任:
1、乙方未能按照甲方要貨的通知要求的時間交付的,甲方解除合同的,乙方按照本合同金額的 20 %向甲方支付違約金;甲方不解除合同的,乙方除了繼續(xù)交付外,還要根據實際延誤的時間,每逾____日,按照應交付合同金額的 1 %由乙方向甲方支付違約金;
2、乙方交付的產品經驗收、檢驗、檢測不符合本合同約定的,或交付的產品質量不合格的,甲方解除合同的,乙方按照本合同金額的 20 %向甲方支付違約金;甲方不解除合同的,乙方應當重新交付符合本合同約定的產品,因此造成的交付延誤的,根據實際延誤時間,每逾____日,按照應交付合同金額的 1 %由乙方向甲方支付違約金;
十一、爭議的解決: 本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向 合同簽訂地.人民法院起訴。
十二、其他:
1、本合同如有未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充合同。
2、本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效,一式四份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
地 址:
地 址:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
合同簽訂日期:________年____月____日
試用買賣合同9
供貨方: 購貨方:
一:產品名稱、型號、單價、數量、金額及供貨時間 供貨時間:即日起春節(jié)前供完
二:質量要求標準------按國家質量技術標準制作生產,甲方提供產品合格證及相關復印件;
三:交(提)貨地點
四:運輸方式和費用------采用物流汽車運輸。由甲方負責找運輸車輛及交貨。費用以物流實際價格由乙支付;
五:合理損耗及計算方法---水泥制管廠現場交接,按完好的數量以實計算,經鑒定屬甲方產品質量問題,甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準),經鑒定屬乙方行為,造成產品損壞及不完整,甲方一律不退換;(因考慮到路途遠且是山路的情況下,只能以水泥管現場交接數量及質量)。
六:驗收標準、方法及提出異議期限甲方及時送貨------乙方按質量驗收。驗收合格在小票上簽字,乙方驗貨時必須注意產品的數量、規(guī)格及貨物的完全整性;
七:數量及供應方法------乙方用貨提前三天通知甲方,甲方應保證接到發(fā)貨通知后,在三天內到貨;(下雪及路滑的情況下應考慮實際情況)
八:結算方式及期限------乙方一次性支付甲方定金兩萬元整。剩余款項按發(fā)貨批次,每到貨一批即支付該批貨款,(以收據或銀行匯款單為憑)。甲方應開具所有產品批次的收據,隨批貨送到;
九:違約責任------甲乙雙方嚴格遵守合同,出現不可遇見的問題時,在相互諒解的前題進行協(xié)商處理。若甲乙雙方協(xié)商無法達成時,由所屬地方法院仲裁裁決,因此所產生的費用均由敗訴方承擔;
十:本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)生效,乙方付清本合同所有貨款給甲方,甲方交清本合同所訂貨物給乙方,本合同自動失效。
甲 方: 乙 方:
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
簽約日期
試用買賣合同10
出售人(以下簡稱甲方)
姓名:
購買者(以下簡稱乙方)
姓名:
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,為明確甲、乙雙方的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
甲方自愿將其門面出售給乙方,乙方也已充分了解該門面具體狀況,并自愿購買該門面?,F該門面具體狀況如下:
?。ㄒ唬┳溆谑?,建筑面積45。6平方米;
?。ǘ╅T面的所有權證號為___,國有土地使用權證號為___;上述門面的交易價格為:單價:人民幣3280元平方米,總價:人民幣149568元整(大寫:壹拾肆萬玖仟伍佰陸拾捌元整)
第三條乙方在開工前應向甲方給付定金人民幣70000元整(大寫:柒萬元整)上述定金在乙方一起付款時充抵門面房款。
第四條付款時間及方式乙方應于本合同生效之日起____日內將該門面全部價款付給甲方。具體付款方式為:
第五條甲方承諾在本合同生效之日起____日將門面交付給乙方,并在交付門面前騰空該門面。
甲方承諾并保證,依法享有本合同所售門面共有權的權利人均已書面同意將該門面出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,在本合同生效之日起____日內,共同向門面權屬登記機關申請辦理門面所有權登記手續(xù),依法取得門面登記在乙方名下的《門面所有權證》;并在乙方領取《門面所有權證》后,按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該門面土地使用證。
該門面土地使用權為出讓取得,其土地使用權證所載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
該門面土地使用權為劃撥取得,根據有關規(guī)定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金的,雙方約定,該費用由雙方共同承擔。
除本條已有約定外,辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔50%。
第八條甲方保證已如實陳述本合同所售門面權屬狀況和其他具體狀況,保證該門面在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙,有關按揭、抵押、租賃、稅項等,生效后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
乙方未按本合同的約定支付門面價款的,按下列約定承擔違約責任:
乙方逾期支付房價款的,每逾期一天,按應付未付房價款的萬分之十支付違約金。乙方逾期支付房價款超過____日,甲方有權解除本合同,甲方在解除合同之日起____日內將已收房價款退還乙方,所收定金不予退還;并有權要求乙方支付總房價款百分之二十的違約金。
甲方未按本合同的約定履行義務的,按下列約定承擔違約責任:
甲方逾期交付門面的,每逾期一天,按總房價款的萬分之二十支付違約金。甲方逾期交付門面超過____日,乙方有權解除本合同。甲方應在乙方解除本合同之日起____日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方,并按總房價款的百分之20支付違約金。
2、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在本合同約定的時間內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____日內將乙方已付款退還給乙方,并按總房價款的百分之二十支付違約金。
本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本合同的附件均為本合同不可分割的部分。
第十四條本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
第十五條因本合同或與本合同有關的任何爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,提交仲裁委員會仲裁解決。
本合同一式三份。其中甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,提交門面權屬登記機關一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
試用買賣合同11
賣出人(以下簡稱甲方):____________________
買受人(以下簡稱乙方):____________________
依據有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,甲、乙雙方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上,就__________挖掘機含BB破碎錘買賣和完成其它服務事項,簽訂本合同。
第一條當事人及車倆情況
(一)甲方基本情況:1.自然人身份證號碼:_______________,現居住地址:____________________,聯(lián)系電話:____________________。
(二)乙方基本情況:1.自然人身份證號碼:_______________,現居住地址:____________________,聯(lián)系電話:_________________________。
(三)賣出車輛基本情況:_______________挖掘機含BB破碎錘及相關配件。
第二條價格:經雙方協(xié)商該車的轉讓價為人民幣____________________元(大寫:____________________元。
第三條雙方的權利義務
(一)甲方保證賣出挖掘機及DBB破碎錘的合法性以及不存在任何權屬上的法律問題;應提供車輛真實情況和信息。在乙方購買之日起,挖掘機以前所有的債權債務由甲方負責,乙方不承擔任何費用。
(二)甲方應提供該車的各類證明、證件并確保真實有效。乙方將一次性付清余款,該機產權屬乙方所有。
第四條違約責任
(一)違反本合同
第三條第1款,乙方有權解除本合同,甲方應無條件接受退回的車輛并退回乙方全部車款并賠償乙方相應的一切損失。
第五條爭議解決方式
因本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,調解不成的,可向____市____區(qū)人民法院起訴。
第六條其它
(一)本合同未約定的事項,按照《中華人民共和國民法典》以及有關的法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。本合同經雙方當事人簽字或蓋章后生效。本合同一式兩份,由甲方、乙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):____________________乙方(簽章):____________________
簽約時間:________年____月____日簽約時間:________年____月____日
試用買賣合同12
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規(guī),甲、乙雙方本著自愿、公平、互利、互惠的原則,經共同協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:甲方的權利與義務
1、甲方授權乙方在范圍內代理銷售甲方的滿天香白酒系列產品,代理銷售限為年,協(xié)議期滿后,乙方需繼續(xù)代理銷售的,需另行簽訂協(xié)議。
2、甲方為確保產品質量,在乙方代理期限內,甲方向乙方提供生產許可證、酒類銷售許可證、衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證及相關產品的檢測報告。
3、甲方為使乙方零風險開創(chuàng)市場,甲方按代理商級別首批供貨可先不支付貨款,其中,一級代理商首批供貨萬元,二級代理商首批供貨萬元,三級代理商首批供貨萬元(均按出廠價計算)。
4、甲方供給乙方的首批貨物,在6個月至________年內銷不出的,乙方可退還甲方或更換其它產品,產生的退貨費用由乙方負責。
5、甲方向乙方收取首批貨款50%的信譽保證金,代理商交納的信譽保證金在終止代理時甲方全額退還代理商(如乙方欠有甲方貨款,甲方可從乙方的信譽保證金中扣除)。
6、為確保乙方的市場資源,甲方不得在乙方的銷售網點內進行銷售,不利用乙方的銷售人員銷售甲方的產品。
7、甲方根據乙方的銷售要求,甲方可向乙方組織非甲方的產品(只限茅臺酒以及茅臺鎮(zhèn)的其它中級酒)。
8、甲方向乙方供貨后,乙方在半年內未產生效益或銷售金額不足3萬元的,甲方有權終止協(xié)議,進行甲、乙雙方終止協(xié)議財務結算。
第二條:乙方的權利與義務
1、乙方收到甲方的首批供貨后,應立即組織和策劃銷售。市場銷售區(qū)域及網點建立,不能在有代理商的區(qū)域內進行。
2、乙方銷售人員在市場銷售過程中,應遵循甲方的市場指導價,不得任意過份抬高價格或低于代理價銷售。
3、乙方與甲方簽訂代理銷售協(xié)議時必須向甲方提供有效的相關證件(如營業(yè)執(zhí)照、身份證等)。
4、乙方需要甲方提供第二批貨物時,乙方按甲方出廠價支付貨款,乙方如遇團購的,甲方可根據乙方的需求與乙方簽訂供貨協(xié)議,嚴格按協(xié)議條款履行職責。
5、乙方在市場銷售過程中,不得有損甲方名譽的言論好行為。
6、乙方年銷售額超過30萬元以上的,甲方給乙方超出部份進行獎勵,獎勵比例為:超出金額在10萬元以內的按5%獎勵;10萬元以上30萬元以下的給于8%獎勵,30萬元以上的給于10%獎勵。
第三條:供貨結算方式
1、甲方供給乙方的首批貨物作為乙方代理期間的周轉物資,該貨物待甲、乙雙方終止協(xié)議時結算支付。
2、乙方需要甲方提供第二批貨物時,必須先款后貨,甲方收到乙方貨款后,必須在甲、乙雙方約定的期限內將貨物發(fā)出。
3、甲方供給乙方的貨物在運輸途中造成損壞的,乙方應在收到貨物時當場驗收,損壞的產品名稱及數量由運輸方簽字認可,并于當日通知甲方,由甲方與運輸方明確責任后處理。
4、貨款結算按甲、乙雙方協(xié)商的結算價進行結算,協(xié)議終止后的結算按乙方的實際銷出量結算。
第四條:違約責任
1、甲、乙雙方必須嚴格遵守本協(xié)議規(guī)定的各項條款,雙方不得違約,一方違約造成另一方經濟損失的,按實際損失賠償。
2、甲方違反
第一條
第六款,除核定經濟賠償外,并處以20元至5000元的罰金。
3、乙方違反
第二條
第一款和
第五款,除核定經濟賠償外,并處以1000元至3000元的罰金。
4、甲、乙雙方在本協(xié)議履行中產生異議的,由甲、乙雙方共同友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按相關法律、法規(guī)程序處理。
第五條:本協(xié)議有效期限從________年____月____日起至________年____月____日日止,協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各持兩份。
甲方(簽章):
法人或負責人:
聯(lián)系電話:________年____月____日
乙方(簽章):
法人或負責人:
聯(lián)系電話:________年____月____日
試用買賣合同12篇相關文章:
相關熱詞搜索:試用買賣合同