下面是范文網小編整理的裝飾合同書11篇，以供參閱。
裝飾合同書1
合同編號:____________
簽訂日期:________________
甲方（委托人）：_________ 代表人：_________
乙方（被委托人）：_______ 代表人：_________
一、裝飾施工項目：
1、裝飾施工地點：
______區(qū)（縣）______路（村）_____弄（巷）______號_____樓_____室。
2、房屋結構：_________________ 。
3、裝飾施工內容及要求：（詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準，見附表一）。
二、工程期限及保修期：
1、工期_______天：（日歷）
自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。
2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起，由乙方開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
工程總造價：（大寫）_________（小寫）_______元
其中：設計費________元，人工費_______元，材料費_______元。
合同生效時，甲方支付總價款的______%，計_____元，其余價款根據施工進度計劃分期支付：
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的____%，計______元；
______年______月_____日前，支付總價款的'____%，計______元；
余款：______元，工程驗收后一次付清。
雙方款項往來，均應出具發(fā)票（或正式收據）。
四、材料、設備的供應
1、甲方提供的材料、設備（見附表二）
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場。
甲方提供的材料抵現場后，經乙方驗收簽字，并由乙方負責保管，由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料、設備（見附表一）
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質量、計量標準相符，并提交購貨發(fā)票，經甲方簽字認可后再行使用。
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異應禁止使用，如已作用，對工程造成的損失由乙方負責。
裝飾合同書2
發(fā)包人：
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，合同雙方在遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則的基礎上，經協商一致，達成如下協議：
一、工程概況：
1、工程地點： 工程面積： 房屋戶型：
2、工程內容及要求：(詳見施工圖紙及報價單，并以報價單為準)。
3、工程承包方式：雙方商定采用下列 種方式
(1)包工包料
(2)包工不包料
(3)包工部分包料(預算范圍內一次性包死)
二、工程期限及保修期：
1、工期 60 天，自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、工程保修期： 月。保修期自本工程竣工發(fā)包人驗收合格之日起，由承包人開具工程保修單。
三、工程造價及付款方式：
1、工程總造價：(大寫) (小寫) 元
2、合同簽訂時按以下方式付款：
4、雙方款項往來，均應出具收據。
四、施工過程中的義務
1、發(fā)包人
(1)發(fā)包人應在開工前，告知物業(yè)管理單位及相關權利人，并辦理好相關手續(xù)。
(2)開工前，發(fā)包人自行設計的相關要求應向乙方進行現場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
(3)向承包人提供施工需用的水、電等必備設施，并說明使用注意事項，做好相關記錄，并承擔相應費用。
(4)施工中使用公用部位操作，由發(fā)包人負責協調鄰里關系，保證承包人正常施工。
(5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線(不得損害建筑物安全、損害公共安全、影響公共環(huán)境)，經乙方要求，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
(6)協調有關部門做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
(7發(fā)包人要求比合同約定的工期提前竣工時，需征得承包人同意并應支付趕工費，待簽訂工期變更協議、確定趕工費后再行趕工。
(8)發(fā)包人對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)。
2、承包人
(1)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，承包人應向發(fā)包人提供施工圖紙一份。
(2)組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底，擬定施工方案、進度計劃，交發(fā)包人審定并簽字認可。
(3)工程竣工未移交發(fā)包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(4)承包人委派駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，協調由承包人負責的各項事宜。
(5)在開工前檢查水、電、燃氣、房屋等事項，發(fā)現問題及時通知發(fā)包人，由發(fā)包人負責解決和協調
(6)承包人應按工程進度提前通知發(fā)包人供應材料，并合理施工按期完成工程。
(7)負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道阻塞、滲漏、停電、等事故的發(fā)生，如有發(fā)生應盡快修復并賠償損失(含有關部門的罰款)。
(8)降低噪聲(節(jié)假日及每日12時至14時19時至次日7時乙方不得使用噪聲震動工具進行施工)，保護環(huán)境，裝飾垃圾由承包人負責運送到指定地點。
(9)由承包人施工不當損害相鄰權利人利益的，承包人應當賠償損失。由發(fā)包人先行賠償的`，有權向承包人追償。
六、施工安全
1、承包人提供的施工圖紙或工藝質量說明，應符合《建筑內部裝修防火施工及驗收規(guī)范》GB50354-20____和有關防火設計規(guī)范。
2、承包人必須制定施工安全制度，施工人員必須嚴格遵守，如施工期間發(fā)生人身傷亡事故，由承包人自行解決由此引起的任何問題，承擔由此產生的全部責任和費用。
七、工程變更
1、工程施工過程中發(fā)包人提出設計修改意見及增減工程項目時，須雙方協商一致，簽訂變更單(附表四)和變更圖紙，作為竣工結算和工期調整的依據，后方能進行該項目施工，所引起增減費用，可在工程結束時，一并結算。
2、凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由發(fā)包人承擔責任，給承包人造成損失的，發(fā)包人應賠償。
八、工程驗收
1、工程質量按GB50210-20____《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》、GB50327-20____《住宅裝飾裝修工程規(guī)范》GB50325-20____《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》執(zhí)行
2、施工圖紙、工藝質量說明，工程變更單的內容作為驗收的依據。
3、承包人應提前 2 天通知甲方對隱蔽工程、分項工程進行驗收，如發(fā)包人在規(guī)定期限內不組織驗收又不提出整改意見的視為驗收合格。雙方約定分下列階段對工程質量和隱蔽工程進行驗收：(1)電氣管線、給排水安裝工程(2)瓦木工程( 含防水、抹灰、吊頂、墻地磚、門窗、木作等)(3)油漆工程(含涂料、油漆、墻紙等)(4)工程竣工驗收
4、承包人應通知發(fā)包人竣工驗收。發(fā)包人自接到驗收通知 3 日內組織驗收，驗收合格辦理移交手續(xù)。如發(fā)包人在規(guī)定時間內不能組織驗收，需及時通知承包人，另定驗收日期，但發(fā)包人應承認竣工日期，并承擔承包人的看管費用和相關費用。
5、驗收時，雙方對工程質量發(fā)生爭議，由質檢部門對工程質量進行驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由承包人承擔，工程質量符合約定及質量標準的，驗證費用由發(fā)包人承擔。
6、裝修后的室內環(huán)境必須達到GB-50325《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》的要求，在裝修過程中應使用符合國家環(huán)保標準的裝修材料，可以在工程完成后由相關部門進行環(huán)境檢測并出具檢測報告(監(jiān)測室內環(huán)境時應在工程完工至少7天后，監(jiān)測時，家具、窗簾等含污染源的物品不得進入施工現場)，如檢測不合格，應分析原因，如果是承包人造成的，承包人應承擔治理費用。
7、驗收合格后，雙方應填寫工程驗收單(附表六)及保修單(附表八)，承包人應提交工程結算單(附表七 )及有關資料給發(fā)包人，發(fā)包人自接到上述資料3天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并內結清尾款。
九、工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人應與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同，并將工程監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師的姓名告知承包人，承包人應配合監(jiān)理公司的工作。
十、違約責任
1、發(fā)包人責任
(1)未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由發(fā)包 人引起的其它原因影響了工程施工，除工程日期得以順延外，還應償付承包人因此造成停 工、誤工的實際損失。
(2)由于發(fā)包人提供的材料、設備質量問題或規(guī)格差異及其它原因影響了施工質量，承包人向發(fā)包人提出，發(fā)包人仍表示使用的造成工程質量問題，其返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
(3)工程未經驗收，提前使用，發(fā)現質量問題，發(fā)包人承擔責任。
(4)發(fā)包人未按合同的約定付款，承包人有權解除合同。
(5)發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，要求承包人拆改原有建筑結構及設備管線，或改變房間使用功能造成損失或事故的，發(fā)包人承擔賠償責任。
(6)違反本合同約定的其他條款給承包人方造成損失的，甲方應賠償損失。
2、承包人責任
(1)承包人原因造成工程質量不符合合同規(guī)定，發(fā)包人有權要求限期無償修理或返工，所造成損失由承包人負責賠償。
(2)由承包人原因逾期竣工，承包人應將發(fā)包人支付的全部款項如數退還發(fā)包人。
(3)承包人應妥善保護發(fā)包人提供的設備、材料及現場陳設和其他物品，如有損壞，應予以賠償。
(4)未經發(fā)包人同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發(fā)生的損失(包括罰款)由承包人負責。
(5)承包人提供的材料、設備是假冒偽劣產品或不符合國家質量標準以及不符合雙方約定的，應無條件更換為符合要求的材料和設備，由此產生的費用由承包人承擔，給發(fā)包人造成損失的承包人應賠償損失。
(6)發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，要求承包人拆改原有建筑結構及設備管線，承包人有權拒絕，如承包人不拒絕，造成損失或事故的承包人承擔連帶責任。
(7)由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，承包人應承擔責任并承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
(8)違反本合同約定的其他條款給發(fā)包人造成損失的，承包人應賠償損失。
3、本合同生效后雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，不得擅自解除合同，開工前一方要解除合同，違約方將付給對方工程預算總造價 %的違約金，開工后一方要解除合同，違約方將付給對方工程預算總造價 %的違約金。
4、如一方要變更合同內容須雙方協商一致并簽訂補充協議
十一、爭議或糾紛的處理
1、合同履行期間雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請建設主管部門及有關部門進行調解。
2、雙方協商或調解不成時，按下列第 種方式解決
(1) 雙方同意由南京市仲裁委員會仲裁
(2) 依法向南京市人民法院起訴。
十二、附則
1、本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經雙方簽字、蓋章后生效。
3、雙方另有約定可簽訂補充協議。
十三、其它約定
發(fā) 包 人：承包人 ：
年 月 日
裝飾合同書3
委任單位：
施工單位：
就裝飾裝修工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目內容：
四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。
五、工程造價為人民幣：××
六、付款方式：
1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準，以實際工程量結算)
七、材料設備：
本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工：
1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4、乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的'損壞，由施工方負責。
5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量：
1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
4、裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收：
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任：
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注：
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
簽訂合同地點：
裝飾合同書4
甲方（委托方）:___________
乙方（施工方）:___________
根據有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，雙方協商一致達成如下協議，共同遵守。
一、工程概況
1、甲乙雙方的條件：甲方裝飾的住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關依法核準登記的企業(yè)或個體工商戶。
2、裝飾施工地點：_______縣（市、區(qū)）______路（小區(qū)）____幢____號（單元）____室。
3、住房結構：_____室______廳______結構，建筑面積______平方米。
4、裝飾施工內容：詳見《工程施工報價單》（附件一）和圖紙。
5、承包采用下列第______種方式：
?。?）乙方包工、包全部材料（見附件三）；
?。?）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見附件二、三）；
?。?）乙方包清工。
6、本工程由__________設計。
7、工期：工程期限______天，從_____年_____月_____日開工，至_____年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1、總價款：（大寫）_______元（其中：人工費_____元，材料費______元，設計費______元，管理費_____%，計_____元，稅金_____%，計______元）。如雙方認可變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
2、付款方式
（1）合同簽訂后_____天內，甲方支付總價款的____%計_____元；
（2）木工進場當天，甲方支付總價款的_____%計_____元；
?。?）油漆進場當天，甲方支付總價款的_____%計______元；
?。?）尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后_______日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務
?。ㄒ唬┘追焦ぷ?/p>
1、甲方在開工前，應向所在地房產管理部門或物業(yè)管理單位登記；確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取《住宅裝修許可單》。
2、甲方應在開工前，向乙方進行現場交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的'房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電等必備設備，并說明使用注意事項。
3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
4、指派_______為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
?。ǘ┮曳焦ぷ?/p>
1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2、指派______為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3、未經甲方同意和所在地房產管理部門或物業(yè)管理單位批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4、因進行裝飾裝修施工造成相鄰民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和賠償責任。
5、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
6、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應
1、甲方提供的材料：詳見《甲方提供的材料、設備表》（附件二）。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的、經書面認可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。
2、乙方提供的材料：詳見附件《乙方提供的材料報價單》。
乙方提供的材料，均應得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
乙方提供的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產和防火要求
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工現場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事項的發(fā)生。如上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責賠償；屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期的變更
在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
七、材料供應
1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。
八、工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
?。?）工程量變化或設計變更；
?。?）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
九、質量標準
雙方約定本工程質量按下列標準執(zhí)行：
1、《岳陽市住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質量予以鑒定，經鑒定工程質量不符合合同約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由乙方負責，經鑒定工程質量符合約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。
十、工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移手續(xù)。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為5年。驗收合格簽字后，填寫工程保修。
十一、其它約定事項
1、______________________________________
2、______________________________________
3、______________________________________
十二、本合同一式______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方：____________________
乙方：____________________
日期：____________________
裝飾合同書5
甲方：_______
乙方：_______
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按有關條款規(guī)定，經雙方友好協商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協議：
一、合作材料：“____”
二、合作期限為____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、____________：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協議，建立合作關系;
2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協議;
四、產品價格：
1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統(tǒng)一供貨價、材料現行市場最低限價及市場標價;
2、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方的價格制度，不得低于甲方材料現行市場最低限價銷售，否則視為無效合同，因此而造成的后果，由乙方自負;
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權，并在調整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結算方式：
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結算，而后甲方及時將結算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關手續(xù)。
六、甲方權利、義務：
1、權利：
(1)對于乙方違反甲方價格政策及結算制度的行為，甲方有權向乙方提出警告，直至終止協議;
(2)對于乙方擅自違約的行為，甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償;
(3)對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權向乙方提出索賠;
(4)對于乙方攻擊、貶低甲方產品，損壞甲方品牌形象的行為，甲方有權要求乙方做出合理解釋，情形嚴重的，終止合作協議;造成甲方損失的，甲方有權追究乙方的法律責任;
(5)如因乙方在合作有效期內對甲方產品的技術、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權追究乙方的法律責任。
2、義務：
(1)甲方應向乙方提供營業(yè)執(zhí)照復印件、產品目錄、產品說明書、技術標準、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料;甲方應指定專人與乙方進行接洽;
(2)甲方向乙方提供產品須符合國家相關標準;
(3)甲方在產品裝卸、運輸及安裝過程中，應遵守雙方約定的要求，并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求;
(4)甲方應對所供產品的安裝承擔保修義務，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產品保修期內出現質量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權利、義務
1、權利：
(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進行合作;
(2)乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產品，有權向甲方提出索賠;
(3)乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按__________的約定，提出賠償。
2、義務：
(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的'產品;
(2)乙方積極協調甲方與終端用戶的主材供需事宜;
(3)乙方按終端用戶需求，應提前七天向甲方或甲方授權裝飾公司會員店訂購所需產品，按甲方制定的標準文本進行填寫，注明所訂產品的名稱、規(guī)格、數量、交貨時間、地點、聯系電話及收取的訂金金額(訂金金額不得高于貳佰元人民幣)等;
(4)乙方應授權指定專人(含分部)與甲方進行接洽，代表乙方行使權利并對行為負責;如被授權人發(fā)生變故(調離崗位、離職等)，乙方必須及時書面通知甲方;如因乙方未能及時通知甲方所引起的后果，甲方不承擔任何責任;
(5)乙方有義務對甲方產品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除：
1、本協議規(guī)定終止之日前30日，雙方協商續(xù)約事宜;
2、本協議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協議自動解除;
3、本協議有效期內，經甲乙雙方協商同意解除，本協議自動解除;
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協議不能正常執(zhí)行，本協議自動解除。
九、其他條款：
1、本協議未盡事宜，雙方可協商解決，簽署補充協議作為;補充協議經雙方簽字、蓋章后與本協議具有同等法律效力;
2、凡因執(zhí)行本協議過程中發(fā)生的爭議，參照本協議第九條第1款解決;如經協商不能解決時，可提交_______區(qū)人民法院，采取法律訴訟解決;
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方：______________乙方：______________
地址：______________地址：______________
授權代表：_______授權代表：_______
電話：_______電話：_______
日期：_______日期：_______
裝飾合同書6
甲方：
乙方：
簽約地：
為了發(fā)揮甲、乙雙方各方的優(yōu)勢，增強企業(yè)的競爭力，甲方（資質方）經與乙方（掛靠方）經充分協商，就雙方合作事宜達成以下協議：
一、合同標的
乙方承攬的____________________工程,屬于甲方經營資質范圍，乙方以甲方名義及其提供的經營、資質文件承攬施工，并接受甲方的行業(yè)指導意見，甲方向乙方收取項目管理費用。
二、合作期限
本合同項下合作期限為：自該工程施工合同簽署生效起至該工程履行完畢止。
三、管理費
1、管理費用為該工程施工合同所反映的總金額的____%計收。
2、該管理費用，若乙方從甲方賬面過賬的，甲方可以從到賬金額中扣除；或甲方開具委托收款書由乙方收款時，由乙方交付給甲方。
3、若建設方支付的工程款轉入甲方帳戶的，在三日內轉給乙方；涉及甲方開出發(fā)票的`，稅金由乙方承擔；
四、稅費及權益
1、凡由施工單位負責交納的稅費等有關費用，均由乙方負責；
2、需由甲方開具發(fā)票的，稅金包括：營業(yè)稅 %。
3、除涉及甲方的稅金及管理費外，工程所獲權益均屬乙方；
五、經營管理
1、甲方必須合法經營，維護現行的商業(yè)信譽，提高企業(yè)競爭力，確保市場主體地位，確保并逐步提高相應的資格、資質；不得干預乙方的經營；
2、甲方應協助乙方辦理工程項目協議的簽訂、蓋章等相關手續(xù)；
3、乙方掛靠在甲方名下，在工程業(yè)務上自主經營、自負盈虧、獨立核算，嚴格執(zhí)行以甲方名義與建設方簽訂的項目協議并自覺維護雙方的信譽，；
4、合作期間，若乙方因承攬業(yè)務之需，需要招用、雇傭員工，由乙方自主決定；
5、乙方須對自行招用的工人應加強管理、教育，在上崗前必須接受各項培訓和安全教育；
6、乙方在施工過程中，要嚴抓工程質量，若因乙方原因導致工程驗收不合格的，其責任由乙方自行處理、承擔，與甲方無關；工程結束后的質量保修責任亦由乙方全部負責；
7、因業(yè)務上產生的糾紛（包括與建設方之間發(fā)生的糾紛），由乙方負責處理，責任亦由乙方承擔；若因業(yè)務上的糾紛未能協調解決而在訴訟程序中解決的，甲方須配合乙方共同處理，甲方不承擔經濟責任；
六、施工安全
1、乙方必須嚴格按照相關法律、法規(guī)、施工技術規(guī)范、驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，并盡到安全施工、文明施工等作為施工人應盡的責任，避免安全事故的發(fā)生；
2、在施工過程中，乙方的施工組織管理行為均由乙方獨立完成并完全負責；
七、違約責任和爭議的解決方式
本合同項下的相關事宜，若出現爭議糾紛時，雙方友好協商解決；協商不成時，任何一方有權向其駐地人民法院起訴。
八、其他
1、本協議雙方簽名蓋章生效，相應工程合同執(zhí)行完畢，本合同自動終止。
2、本協議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
3、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方（章）： 乙方（章）：
締約代理人： 締約代理人：
日期： 日期：
附：甲、乙雙方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件
裝飾合同書7
發(fā)包人(簡稱甲方)___________________________________
承包人(簡稱乙方)___________________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1、甲方室內裝飾裝修的室內空間系合法擁有甲方承諾有權對該建筑室內空間進行裝飾裝修，由此而造成的一切后果由甲方承擔責任。
乙方為經工商行政管理部門核準登記的企業(yè)，企業(yè)施工資質等級_____。
2、裝飾裝修施工地址____________區(qū)(縣)________路_______弄(村)_______號_______樓_______室;小區(qū)或樓盤名稱：_________。
3、住宅建筑結構_______房型_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)_______陽臺,套內施工面積_______平方米。
4、公共建筑結構：______________________________。
5、施工承包方式______________(包工包料、清包、部分承包)。
6、總價款:￥_______元;
總價款是甲、乙雙方對當前的設計方案、工程預算價己互相確認后的金額，在一般情況下，竣工結舞的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過總價款(預算價)的_____%。
施工期間如甲方變更施工內容和材料的，工程款按實結算。
7、工期：
本工程自_______年____月____日開工,至_______年____月____日竣工，總工期為_____天。
第二條材料供應
1、甲方提供的材料、設備,應符合設計要求的合格產品，并應按時送達現場。甲、乙雙方對材料應辦妥交接手續(xù)，如甲方委托乙方負貴保管的，其保管費、保管要求等可由雙方書面約定。
2、甲方提供的材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的室內裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用，如乙方違反此規(guī)定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的主材料、設備,應提前_____天通知甲方驗收。
4、施工中如乙方發(fā)現甲方提供的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，如甲方仍堅持使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。
第三條工程質量及驗收
1、本工程執(zhí)行地方、國家現行的《上海市住宅裝飾裝修驗收標準》(31/30-20__)、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》(50210-20__)標準。
2、本工程由_____方提供施工圖紙，一式_____份。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期相應順延。
4、由于乙方原因造成工程質量事故的，其一切返工費用由乙方承擔，原定工期不變，如需變化的，由甲、乙雙方協商確定。
5、合同生效后，甲方如提出修改設計、增減工程項目或變更主材料、設備，須提前與乙方協商，在簽訂《工程項目變更單》后正式生效，方能進行施工，由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。
6、甲、乙雙方均有責任及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，并共同開展現場驗收。
甲方不能按預約日期參加驗收的，可先由乙方組織人員進行驗收,對驗收結果甲方應予以承認。
甲方要求復驗時，乙方應予以配合辦理復驗。
若復驗通過，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延;若復驗不通過，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
7、工程竣工后，乙方應通知甲方在_____日內組織驗收。
驗收通過的，由甲方按照約定付清全部價款，并辦理工程項目移交手續(xù)(見附件三《工程質量驗收單》)，如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收的，須及時通知乙方，另定驗收日期。
8、工程竣工驗收通過，甲方付清工程尾款后，乙方向甲方提供《工程保修單》。保修期按甲、乙雙方確定。清包工的工程，僅對施工質量實行保修。局部室內裝飾翻新工程，甲、乙雙方應根據施工項目的`實際情況對相關部分實行保修。
9、室內空氣質量檢測費用的支付，由甲、乙雙方在本合同第八條中約定。
第四條安全生產和消防
1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格，乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰的安全，防止相鄰住宅或公共空間的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發(fā)生。
如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償;屬于乙方貴任的，乙方負貴修復或賠償。
2、甲、乙雙方共同遵守室內裝飾和物業(yè)管理的有關規(guī)定，施工中不得改變或損壞房屋承重結構與拆改公共管線、設施。
3、由于甲方提供的圖紙或施工說明，違反有關安全操作規(guī)程，消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，消防條例，導致安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第五條工程價款及結算
1、雙方約定按下列第_____種方式支付工程款：
甲方(簽章)：________
乙方(簽章)：________
法定代表人(簽字)：________
法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________
地址：________
地址：________
電話：________
電話：________
郵編：________
郵編：________
簽訂日期:_______年_____月_____日
簽訂地點:_______________________
裝飾合同書8
甲方： 身份證號：
乙方： 身份證號：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1. 工程地點：
2. 工程面積：
3. 工程內容及做法：
4. 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。 (1)乙方包工、包料
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料 (3)乙方包工、甲方包料
5. 工程期限_________天，開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。
6. 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：_________元
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
1. 甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份。
2. 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費_________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 甲方義務
1. 開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;2. 提供施工期間的水源、電源;
3. 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4. 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審
3.甲方在結清工程尾款時,留5%的滯納押金在三個月之內退還給乙方。
第四條 違約責任
1. 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2. 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的.經濟損失。
4 甲方未按期支付第二(三)(四)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。12.5 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
第五條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條 幾項具體規(guī)定
1 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用(大寫)_________元(此費用不在工程價款內)。
2 施工期間，甲方將外屋鑰匙_________把，交給乙方保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝交付使用。
3 施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
身份證復印件
工程單價報價表
甲方代表(簽字)：_________
乙方代表(簽字)：_________
裝飾合同書9
甲方（委托單位）：
乙方（承建單位）：濟南世紀三強廣告有限公司
以上雙方就店面裝飾工程一事，經過友好協商達成以下協議。
一、乙方工作范圍：
甲方委托乙方作為 店面裝飾工程商，負責甲方店面裝飾工程。
二、工程概況：
1．工程各稱：
2．工程地點：
3．工期：
4．XXX字的項目增加單追加工程款。
5．工程造價：元。
三、雙方責權
1．乙方負責按照甲方確認的設計圖紙完成店面裝飾工作。
2．店面裝飾期間的電費、場地管理費、由甲方承擔，甲方還需協助乙方辦理進場手續(xù)。
3．乙方在店面裝飾過程中派專業(yè)工作人員負責巡場維護，如在無外力情況下， 展臺倒塌，乙方應承擔一切損失。
4．甲方在施工過程中需要增加項目，需與乙方協商，簽定了工程追加項目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔。
5．因商場客觀條件限制及不可抗拒的事件發(fā)生而導致乙方未能按原計劃完成施工，乙方不承擔責任，甲方不以此為由扣款。
6．甲方因不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付工程款，導致乙方不能按時開工或工期延誤，因此造成的損失、后果由甲方自行承擔。
7．工程開工日期為合同簽定日期。
四、雙方違約責任：
1．甲方如未能按合同約定付乙方合同款，每遲1工作日，甲方將向乙方支付合同總價 1%的違約金。
2．乙方如未能按本合同規(guī)定的'時間完成店面裝飾工作，每遲1工作日，乙方將向甲方支付合同總價1%的違約金。
五、驗收標準：
以甲方簽字確認的設計圖紙制作要求為驗收標準。
六、付款方式：
1．合同簽定后，甲方付給乙方工程總額%人民幣元。 （大寫 ）作為裝修材料預付款。
2．乙方完成店面裝飾后，甲方于工程結束第2天將總工程余款付清給乙方，即工程總額 %人民幣 元。（大寫 ）
七、本合同不因簽約當事人離職或變動而改變。在甲方未付清全部工程款之前，店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權歸乙方所有。
八、未盡事宜，經雙方共同協商另行簽訂補充協議，補充協議與本合同有同等效力。
九、雙方如有異議，雙方協商解決。
十、合同附件：設計圖紙（效果圖、施工圖）
十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效，履約完畢后自動終止。
甲方：乙方：濟南世紀三強廣告有限公司
甲方代表人：乙方代表人：
聯系電話： 聯系電話：
日期：日期：
裝飾合同書10
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現已審理終結。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協議書》，協議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內容見工程預（結）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質期為一年。簽訂協議后，原告進場施工，在施工過程中，根據原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質。
原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結）算報價表及清楚其內容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現該房存在超過20處質量問題，被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的'訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質，故該協議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經完工，且其已經入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據，本院不予支持。
至于訟爭工程的質量問題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
裝飾合同書11
本合同雙方當事人：
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_______________
單位（名稱）住所聯系電話：_______________
承包方（以下簡稱乙方）：_______________
名稱：_______________
工程責任人聯系電話根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
1、工程地點：_______________
2、工程承包方式：_______________
3、工程期限：_________天，開工日期_________年______月___日，竣工日期_________年______月___日。
4、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫）______元。首付______元，第二次付_____元，第三次付______元。
5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修______年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。
7、施工范圍：
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的`損失。
9、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的損失。
10、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
11、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年______月___日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年______月___日
裝飾合同書11篇相關文章：