下面是范文網(wǎng)小編收集的購銷合同集合6篇，以供參閱。
購銷合同集合1
合同編號：
需方/買方(以下簡稱“甲方”):
供方/賣方(以下簡稱“乙方”)：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就甲方向乙方購買機電產(chǎn)品事宜，達成以下協(xié)議,雙方共同遵守：
一、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格
賣方保證所提供的所有設備是全新的，并且采用賣方最新設計和合格的材料制造，各方面符合合同所規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、型號等要求。
二、質(zhì)量要求、技術標準
執(zhí)行國家、地方頒發(fā)的質(zhì)量標準和行業(yè)標準。在供貨時附出廠說明書、合格證，作為本合同的有效附件。
三、交貨：
1、交貨日期：甲方支付預付款后 個工作日。
2、交貨方式：乙方負責運輸并承擔運費、裝卸貨費用。
3、交貨地點： 。
四、賣方對質(zhì)量負責的條件及期限：
1、設備自安裝、調(diào)試合格之日起保質(zhì)期 年。
2、乙方提供 年免費維修，如在設備使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，乙方在接到甲方通知后48小時到達甲方現(xiàn)場，在設備使用過程中發(fā)生的有關技術性問題，賣方在接到買方通知后24小時內(nèi)給予答復。
3、因設備質(zhì)量問題發(fā)生爭議，由乙方所在地的`技術單位進行質(zhì)量鑒定。
4、產(chǎn)品的風險自發(fā)貨之日起轉移至買方，但產(chǎn)品的所有權自買方付清所有款項之日起轉移至買方，在買方付錢所有款項之前，本合同所述的產(chǎn)品的所有權歸賣方。
五、設備的包裝、發(fā)運及運輸：
1、乙方應在設備發(fā)運前對其進行滿足于運輸距離、防震、防銹和防破損裝卸要求的包裝，以保證貨物安全運輸?shù)竭_甲方指定地點。
2、包裝上注明貨物品種及數(shù)量。使用說明書、質(zhì)量檢驗證明書、隨配附件和工具以及清單與設備一起發(fā)送。
3、設備在發(fā)運手續(xù)辦理完畢后24小時內(nèi)發(fā)貨，乙方通知甲方準備接貨。
六、設備的安裝、調(diào)試及驗收：
1、甲方對乙方所交設備依照國家有關技術標準和雙方確認的技術標準進行現(xiàn)場驗收。
2、安裝由甲乙雙方現(xiàn)場安裝調(diào)試，性能達到技術要求的，由甲方負責人簽收書面驗收合格單并加蓋甲方公章(驗收合格單具體格式由乙方提供)，驗收不合格的甲方不予簽收。
七、 付款方式：
1、簽訂合同后 個工作日內(nèi)支付合同總金額 %的預付款。
2、設備到達交貨地點后，經(jīng)甲方指定人員初步檢驗，甲方在檢驗符合合同附件所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、型號后 個工作內(nèi)支付合同金額的 %。
3、設備安裝調(diào)試完成后，并經(jīng)甲方簽訂驗收合格單后 個工作日內(nèi)，支付合同總金額的 %。
八、違約責任
1、逾期交貨的，乙方應每天按合同總價的萬分之五向對方支付違約金。
2、 甲方無正當理由拒收的，應向乙方支付合同總價30%的違約金。
3、乙方不能在合同規(guī)定時間內(nèi)調(diào)試合格的，甲方有權解除合同，此時乙方應向甲方支付合同總價款10%的違約金。
4、如一方違反本合同的約定，違約方除應承擔本協(xié)議第八條的違約責任外，還自愿承擔守約方為實現(xiàn)權利所支付的合理費用包括但不限于律師費、差旅費、法院訴訟費等。
九、禁止商業(yè)賄賂和保守商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權：
1、雙方負有謹慎保護對方商業(yè)秘密及知識產(chǎn)權的義務。未經(jīng)對方書面允許，任何一方不得披露、自用及許可他人使用。
十、爭議解決方式：
本協(xié)議在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方同意由乙方所在地法院起訴解決。
十一、其他：
本協(xié)議自雙方簽字/蓋章之日起生效。本協(xié)議一式四份，甲乙雙方執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人或授權代表：
簽約日期：
乙方：
法定代表人或授權代表：
簽約日期：
購銷合同集合2
合同編號：
甲方：
委托代理人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
開戶行：
賬號：
乙方：
委托代理人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
開戶行：
賬號：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，買賣雙方經(jīng)過協(xié)商，確認根據(jù)下列條款訂立合同，以資共同遵照執(zhí)行。
一、水產(chǎn)品的品種名稱、數(shù)量、質(zhì)量標準及要求
品種
數(shù)量（千克）
單價（元/千克）
質(zhì)量要求
合計金額（元）
合計人民幣（大寫）：
二、質(zhì)量與技術標準和產(chǎn)品包裝
1、質(zhì)量與技術標準：
購銷水產(chǎn)品需要檢驗、檢疫的，賣方提供抽樣標本，由賣方委托南陽市檢驗檢疫局檢驗、檢疫，檢驗、檢疫費用由賣方承擔。
賣方已知悉上述標準，并確認采用該標準的產(chǎn)品能滿足買方對產(chǎn)品的要求。
2、產(chǎn)品包裝：
買方在漁港交易地進行貨物驗收及稱重，驗收完畢后由買賣方雙方共同對貨物進行包裝封存。
買方分批次提取訂購的貨物后，未提取部分由賣方安排保管儲存，相關費用由買方負責。
三、收貨事項
1、本合同設備的到貨日期為：合同生效起_______個工作日內(nèi)。
2、本合同實際支付金額為人民幣（大寫）_______。
3、甲方給乙方的付款方式：（）支票；（）電匯；（）銀行匯票；（）ＬＣ；（）Ｔ/Ｔ。
4、本合同經(jīng)雙方簽訂后正式生效，付款方式：_______。
5、甲方未付齊貨款全款（100%）之前，貨物所有權歸乙方所有。
6、定金：
四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出
1、貨物包裝由買賣方雙方共同對貨物進行包裝封存。
2、貨物的運輸和運輸過程中的保險由_________方負責辦理，費用由_______方承擔。
3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對水產(chǎn)共同驗收，送貨以貨物接受地為驗收地點；提貨以提貨地為驗收地點；販運的以海上交易地為驗收地點。
驗收標準：按照所屬魚類單體重量以及新鮮魚進行驗收。
自然損耗：所訂水產(chǎn)品自然損耗應在10％以內(nèi)(含10％)
交貨后的風險責任由甲方承擔。
4、買方發(fā)現(xiàn)收到的貨物與規(guī)定的不符，應在貨物到達驗收的當日向賣方提出書面異議，賣方在收到異議后應在合理期間內(nèi)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況協(xié)助買方解決，直至驗收合格。買方怠慢行使該該項權利，視為產(chǎn)品驗收合格。
五、免責條款
1、雙方約定由于水災、火災、地震、臺風、戰(zhàn)爭、海關檢查、進口手續(xù)及廠商供貨延遲，等不可抗拒的原因，導致合同不能全部或部分履行（或適當履行）的，免除相應的違約責任。
2、受到上述免責事項影響的一方，應在_______天內(nèi)通知另一方。
3、如果受上述免責事項的影響，使本合同只要義務之履行延遲的時間超過_______天，則任何一方均有權接觸合同而不承擔任何后果，也可有雙方協(xié)議采取其他補救措施。
六、違約責任
1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同標的金額_______的違約金。
2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同標的'金額_______的違約金。
七、爭議解決的方式
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意交由合同簽訂地法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關合理費用。
八、其他
1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業(yè)及技術秘密，包括本合同文本，相關技術文件、相關數(shù)據(jù)，以及其他有關信息。
2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關的問題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應_______個工作日內(nèi)回函，否則視為無效。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章）
委托代理人：
乙方：（蓋章）
委托代理人：
簽訂地點：
簽訂時間：
購銷合同集合3
甲方(供方)：
乙方(乙方)：
經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、 乙方需要的模板木方如下表：
二、質(zhì)量要求：甲方模板送至工地如果與所定模板不符，乙方有權拒收，當車退回，運費由甲方自行負責。乙方驗收合格后卸貨。在乙方使用模板按要求每使用一次打一次的脫模劑，無人為損壞的情況，甲方應保證所送模板的95%能重復使用次。
三.付款方式：平177;0.00付已送貨款的 層樓面付至已送貨款的 ，主題封頂15天內(nèi)付清全部貨款。
四、貨款最遲在乙方工程主體封頂15天內(nèi)或約定____月付清全部貨款。如乙方因任何原因造成停工超過10天，必須付清所有貨款。
五、月內(nèi)未付清全部貨款的，雙方協(xié)商同意在以上現(xiàn)金價基礎上額外加價。模板在現(xiàn)金價基礎上每塊每月加2元，木方每米每月在現(xiàn)金價基礎上另加0.2元，加價是貨到工地簽收之日起付清貨款之日止。不足一個月按一個月計算，超過一個月按二個月計算，以此類推至付清款之日計算每塊模板及每米方木的`單價。(比方說：一塊模板欠賬5個月另外加價10元∕塊)上述加價是按每月資金周轉一次進行計算，與利息無關。乙方在結算時不得反悔。(以上價格不含稅)。
六、乙方未按上述約定付清全部貨款，甲方有權向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V并追回所欠的全部貨款。
七、送貨時間與數(shù)量由乙方指定提前三天通知甲方，甲方必須按乙方要求送到，貨到工地乙方點數(shù)為準并簽字確認，不得延遲乙方工期。雙方簽訂此協(xié)議后，乙方不得購進另外單位或個人模板、木方，甲方必須保證乙方所需的模板、木方數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)乙方購進其他單位或個人模板、木方，乙方必須付清甲方已送的全部貨款。
八、如有未盡事宜雙方協(xié)商解決，此協(xié)議一式二份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
購銷合同集合4
原告：王xx，女，漢族，現(xiàn)就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的'1%向買受人支付違約金?！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
購銷合同集合5
供方名稱(以下簡稱甲方)：
需方名稱：(以下簡稱乙方)：
本合同有效期限自20xx年5月1日至20xx年11月26日止。
甲乙雙方本著平等互利，互守信用，共同發(fā)展的原則，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成以下購銷協(xié)議：
一、乙方長期在甲方商店購進食品，日用品等商品;
二、甲方所供商品，保證其產(chǎn)品的'合法生產(chǎn)和銷售權，符合相應的法律法規(guī);
三、甲方不得提供假冒偽劣或臨期商品給乙方;
四、甲方給乙方的報價應公平合理;
五、乙方以電話傳真的形式向甲方訂貨，甲方按訂單和規(guī)定時間供貨;
六、付款條件和方式
1、付款方式 ： 現(xiàn)金 支票
2、甲方提供 ： 發(fā)票 其他
七、其他約定
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷合同集合6
采 購 合 同
買受人：（下稱“甲方”）
出賣人：（下稱“乙方”）
在本合同中，甲方、乙方單獨時稱為“一方”，合稱為“雙方”。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，就甲
方向乙方定購貨物事宜達成協(xié)議如下：
一、 貨物內(nèi)容：
1．1 標的物：（附供應商報價單，見附件）。
1．2 前款“供應商報價單”作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。
二、 合同價款及付款方式
2．1 本合同項下的價款，均指包含貨物自身價格及乙方將貨物運送至甲方指定交貨地點并交付給甲
方指定收貨人之前的所有費用（包括：成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費、倉儲費、損耗費
終身技術支持和一年免費保養(yǎng)和維修、技術服務等費用）
2.2 貨款支付：乙方同意甲方按以下第 種方式付款。
2．2，1月結方式：乙方于每月 10 日前與甲方就上月貨款對賬，對賬完畢后 3 日內(nèi)，乙方開具對應
金額發(fā)票至甲方，甲方在收到發(fā)票后 7日將款項付至乙方指定賬戶。
2．2．2 分期付款：甲方每次向乙方付款前，乙方向甲方開出相同金額發(fā)票后，乙方收到發(fā)票10個工
作日內(nèi)付款。甲方向乙方傳真訂單數(shù)量后，甲方向乙方支付訂單總價---元(￥ )的 預付款，即元整（￥00
元），貨到甲方指定點甲方進行安裝、調(diào)試完畢后，甲方向乙方支付訂單總價的，即元整，（￥00元），
如貨到甲方指定點，因乙方以外的原因造成的不能正常安裝、調(diào)試的，甲方應在貨到工地1個月內(nèi)，也
須向乙方支付此項貨款， 質(zhì)保金即整（￥0元）為貨到甲方指定點一年內(nèi)支付，到貨日期以貨物托運單
到達日期為依據(jù)。
2．2．3 乙方指定收款賬戶：甲方需采用銀行轉帳或銀行匯票的方式將貨款支付至乙方的下列銀行賬戶：
戶名：
開 戶 行：
賬號：
三、產(chǎn)品質(zhì)量標準
3.1 乙方保證其銷售的產(chǎn)品應符合以下質(zhì)量要求：
3.1.1 符合甲乙雙方在合同磋商中及合同中甲方對產(chǎn)品的質(zhì)量要求的描述。
3.1.2 符合《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關法律規(guī)定對于產(chǎn)品質(zhì)量的要求。
3.2 上述貨物適用下列第（3）種技術和質(zhì)量標準，且應符合3.1款規(guī)定及甲方實際使用要求。
（1）、按同類產(chǎn)品國家標準；
?。?）、按同類產(chǎn)品部頒標準；
（3）、按同類產(chǎn)品行業(yè)標準；
?。?）、沒有上述標準或雖有上述標準，但雙方同意按附件或本合同1.1條約定的標準執(zhí)行；
?。?）、按雙方簽訂本合同前確認的樣品（有雙方確認后封存）標準執(zhí)行。
四、交貨地點、交貨方式及交貨日期
4.1 交貨地點： 甲方指定地點（每批訂單注明）
4.2 交貨方式：由乙方采用方便、及時、安全的原則自行安排運輸方式，將貨物運至甲方指定交貨地點，
乙方供應的貨品品種、質(zhì)量、數(shù)量應嚴格按照甲方訂單要求送貨，如乙方貨品臨時短缺或品種不齊全，
須提前至少5個工作日書面通知甲方；如斷貨，乙方應至少15個工作日書面通知甲方。
4.3 交貨日期：甲方同意乙方按以下第 2 種約定交貨。
4.3.1一次性交貨：乙方自合同簽訂之日起 40 日內(nèi)將貨物運抵甲方指定的交貨地點，免費予以卸貨、安
裝。乙方發(fā)貨前 3 日應通知甲方發(fā)貨具體時間及到貨日期，如甲方無法于到貨當日驗收，雙方應協(xié)商
確定發(fā)貨、到貨日期，但最終到貨日期不得超過本合同約定的交貨日期。
4.3.2 分期交貨：具體方式參照4.3.1款約定。首批貨物自合同簽訂之日起 40 日內(nèi)交付，其他各批自
乙方接到甲方通知之日起 60 日內(nèi)交付。
五、運輸及包裝
5.1 乙方提供的貨物產(chǎn)品應標注生產(chǎn)制造廠商、產(chǎn)地、注明生產(chǎn)日期。
5.2 每批次貨物，乙方均應提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證明證書及清單一并隨貨物于驗收時交給甲方。
5.3 將貨物運送至甲方指定交貨地點，交付給買方指定收貨人之前的貨物運輸由乙方負責，相關的運輸
費用、保險、保管、貨物滅失及毀損的風險由乙方承擔。
5.4 乙方必須對貨物的原有包裝外采用保護性包裝，能適合長途運輸、防濕、防潮、整潔及其它情況可
能引起的損壞。保護性包裝內(nèi)，需保存在原有的包裝或用其它有效保護。
5.5 因運輸和包裝不當產(chǎn)生的貨物滅失與損毀的責任，均由乙方承擔。
六、檢驗和驗收及提出異議期限
6.1 驗收標準：按本合同第3.1款規(guī)定標準。
6.2 驗收方式: 甲、乙雙方在到貨之日起3個工作日當場逐件貨物進行驗收。如乙方對甲方的檢驗結
果有異議，乙方可委托甲方所在地質(zhì)檢部門檢驗，并以該檢驗結果為準，但因此發(fā)生的費用除非與乙方
提出的異議相符，則由甲方來承擔，否則，均由乙方承擔。
6.3 發(fā)生驗收爭議的處理
驗收過程中，如甲方對貨物規(guī)格、顏色、數(shù)量等提出異議的，或產(chǎn)品存在不符合國家規(guī)定之處提出異議
的，應該在到貨之日起3個工作日內(nèi)提出；若為產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量不符合合同規(guī)定，則甲方應在開始使用之
日起1個月內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方應甲方提出異議之日起 15日內(nèi)免費予以退換或補充。
七、保修及質(zhì)保條款：
7．1乙方提供一年免費保修（人為故障和不可抗力造成的故障不在保修范圍內(nèi)），保修期內(nèi)免費提供零部
件。超過保修期需更換零部件時，只收取成本費，因操作不當或人為損壞時酌情加收人工費。
7.2 乙方承諾，對甲方人員培訓計劃(免費培訓) 培訓與理論培訓相結合的方式，確保甲方使用人員能
熟練操作和維護。采用電話或者前往深圳本部進行培訓，乙方不承擔培訓產(chǎn)生的食宿費等。
7.3 乙方將配合、協(xié)助甲方指定的施工方，在工程安裝、調(diào)試、直至交付使用的整個過程中，確保甲方
工程的順利進行。
7.4 甲方在前款期限內(nèi)中發(fā)現(xiàn)本合同貨物存在非因甲方原因導致的任何質(zhì)量、外觀等問題，乙方應在甲
方通知之后 30 日內(nèi)予以免費退換，直至貨物全部符合合同約定要求。
八、違約責任
8.1 違反本合同項下任意條款均視為違約。守約方書面通知違約方在五日內(nèi)采取補救措施以使合同繼續(xù)履行，補救期內(nèi)違約方仍未采取補救措施的，守約方有權解除合同，違約方應承擔違約責任，賠償由此給守約方造成的.全部損失。
8.2 任意一方無故逾期履行合同義務的，違約方按合同未依約履行部分對應款項的日萬分之四向守約方支付違約金，逾期七日的，守約方有權解除合同，違約方應承擔違約責任。
8.3 任意一方無故終止合同，或明確表示拒不履行合同的，或不完全履行合同導致合同目的無法實現(xiàn)的，守約方有權終止合同，并追究違約方因此給守約方造成的全部損失。
8.4 本合同內(nèi)其他條款針對違約責任有明確約定的，適用其約定。
九、不可抗力
9.1 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后五個工作日內(nèi)向另一方出具書面通知，并盡快取得有關機構的不可抗力證明，以減輕可能給另一方造成的損失。屆時雙方可進一步協(xié)商是否允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十、爭議解決
10.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議、爭執(zhí)或索償、違約終止等事項，雙方應通過友好協(xié)商解決，經(jīng)協(xié)商在十個工作日內(nèi)雙方仍不能達成協(xié)議時同意提交原告方所在地人民法院管轄。
十一、其他：
11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
11.2本合同如有附件，則屬于本合同不可分割的一部分，與本合同具有相等的法律效力。
11.3本合同未盡事宜，甲乙雙方可另簽定本合同的補充協(xié)議，本合同的補充協(xié)議經(jīng)甲乙雙方授權代表簽字蓋章后與合同具有同等法律效益。
11．4價格明細表
?。ㄒ韵聼o正文）
甲方： 乙方： 蓋章：
蓋章：代表簽字： 代表簽字：
地址： 地址：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
購銷合同集合6篇相關文章：
★ 關于購銷協(xié)議書范文5篇(購銷協(xié)議書模板)