下面是范文網(wǎng)小編分享的安裝合同5篇，供大家閱讀。
安裝合同1
發(fā)包單位： (以下簡稱甲方)
單位地址：
承包方：(以下簡稱乙方)
聯(lián)系電話：
工程地點：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝分管式空調設備達成如下協(xié)議：空調安裝
第一條 甲方訂購及乙方安裝分管式空調
安裝工程開工日期：20xx年 月 日; 竣工日期：20xx年 月 日;
第二條 乙方安裝調試分管式空調完畢，甲方現(xiàn)場驗收合格，并簽字驗收認可。
第三條 產(chǎn)品的安裝、調試、驗收：
1、 乙方負責分管式空調設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定：
(1)、20xx年 月 日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現(xiàn)場開始安裝施工;
(2)、20xx年 月 日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收;
(3)、20xx年 月 日之前，完成設備安裝及系統(tǒng)的調試運轉;全部分管式空調工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及甲方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。乙方負責日常運行操作程序說明及故障咨詢。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意。
第四條 價款結算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);
2、本合同工程安裝總價款為人民幣：____________________元(大寫： );
(1)合同簽定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(占合同總金額的__%)__________________元(大寫： );
(2)工程尾款(占合同總金額的__%) 元(大寫：_______________________元)，設備調試完畢,工程竣工驗收合格后，甲方三天內付清。
3、以上價款包含專用鉆孔機器鉆孔費用、設備吊裝費。空調安裝。
第五條 違約責任
1)、乙方責任：
1、工程現(xiàn)場乙方負責人 全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、 除合同規(guī)定外，如果乙方?jīng)]有按合同規(guī)定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額500元的違約金，如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
5、乙方承擔安裝過程中99.9%的.安全責任，甲方承擔0.1%的安全責任。
2)、甲方責任：
開工前，甲方應為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空場地、接通施工水電;
第六條 產(chǎn)品質量責任和售后服務條款
1. 自驗收之日起,工程保修期為3年。
第七條 因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第八條 解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向人民法院提起訴訟。
第九條 本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效。
第十條 合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附件一：分管式空調安裝施工材料明細表
附件二：甲方確認的安裝施工設計圖
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
電話：
電話
簽約時間：
安裝合同2
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲方委托乙方對居室水電工程項目進行安裝施工，雙方依據(jù)國家法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程概述
1、項目：住宅水電安裝。
2、地點：**大道東都怡景花園 幢 室，套內面積 O。
3、施工安裝內容：拆墻、打洞、開槽(見附件1《基礎工程項目》)、強弱電線和開關插座安裝、冷熱水管及下水道安裝、燈具及龍頭安裝。
4、總價;工程款 元。增減項目需經(jīng)雙方商定價格后簽字確認生效，依此增減工程安裝項目并增減造價。
5、工期：本工程耗時 日。工程自20xx年 月 日起至 月 日止，乙方應按時按質按量完成全部工程安裝項目。
第二條 甲方工作
1、工程現(xiàn)場無影響水電安裝施工的障礙物。
2、提供乙方施工所需的水電接口和主要材料。
3、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的《房屋平面布置圖》(附件2)、《開關插座布局圖》(附件3)、《用水器具布局圖》(附件4)、《燈具布局圖》(附件5)，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
4、如確實需要拆改原建筑結構或設備、線路，應向物業(yè)管理部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。協(xié)助乙方辦理施工申請、審批、登記等手續(xù)。
5、對工程施工質量進度進行監(jiān)督檢查，有權要求乙方對不合格的項目進行整改，以達到設計和規(guī)范要求。
6、施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打招呼，處理好鄰里關系。
第三條 乙方工作
1、對甲方進場材料確認簽收(在附件6 上簽收)，合理使用材料，保證材料安全房屋裝修水電安裝合同范本房屋裝修水電安裝合同范本。
2、嚴格執(zhí)行施工工藝規(guī)范，按合同規(guī)范進行施工，保質保量按期完成工程，解決由乙方負責的各項事宜。
3、文明施工，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、短路停電、物品損壞等事故發(fā)生，萬一發(fā)生，必須負責盡快修復或賠償。
4、嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和防火安全規(guī)定，負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災，絕對保證施工現(xiàn)場的防火安全。自擔施工安裝過程中的傷亡責任，并承擔由此造成的甲方損失。
5、嚴格按照本合同簽認的工程量表和圖紙進行施工，做好強弱電線路走向標注記錄，提供強弱電線路正規(guī)圖紙。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的材料、設施和施工成品進行保護。
第四條 質量要求
1、工程施工標準，雙方同意參照GB50327-20xx國家標準《住宅裝飾裝修施工工程規(guī)范》規(guī)定。
2、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可，詳見本合同附件6《裝修工程材料預算清單》。
3、凡由甲方自行采購的材料、設備、產(chǎn)品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責，乙方采購的材料、設備、產(chǎn)品質量由乙方負責。
4、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用雙方應另簽補充合同。
5、其他質量要求和標準見附件7《電工施工規(guī)范》、附件8《水工施工規(guī)范》。
第五條 材料供應
1、甲方提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝修項目，非經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如有挪用應按材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備應符合質量要求，規(guī)格有差異的禁止使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購的材料、設備均應是符合設計要求的`合格產(chǎn)品，并應按時供應。
4、甲方提供的材料由于乙方保管不當，應由乙方負責雙倍賠償。
第六條 付款方式
1、乙方按本合同約定的時間進行施工，按時按質按量完成本合同約定的燈具安裝以外的工程項目，甲方按本合同約定價款的60%預支付工程款，燈具安裝完成通電試燈后，經(jīng)雙方驗收確認，再支付30%工程款，剩余10%為質量保證金。
2、質量保證金在本合同規(guī)定的質保期內，無任何質量問題時，甲方一次性支付。
第七條 工程工期
1、因乙方原因而延遲完工，按本合同違約責任條款處理;因甲方原因耽誤工期，完工期限順延。
2、由甲方提供的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔。由于乙方施工原因造成的質量事故，其返工費由乙方承擔，工期不變。
3、在施工過程中，因為乙方施工質量問題返工導致工期延誤，按本合同違約責任條款處理。
4、施工中如果因甲方原因要求返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽字認可，甲方需承擔全部施工費用且工期順延。
第八條 工程驗收
1、本合同工程驗收按《工程驗收單》(見附件8)的標準進行。本合同約定的工程分兩個階段驗收，除燈具安裝以外的工程全部結束后，乙方應組織甲方進行預驗收，工程質量驗收合格后，雙方確認后在見附件8上簽字，然后辦理工程移交和預結算手續(xù)。
2、燈具安裝試通電亮燈后，雙方在進行總驗收，合格后在附件8上簽字，然后辦理結算付款手續(xù)房屋裝修水電安裝合同范本合同范本。
3、甲方如不能在乙方指定的時限前來驗收，應及時通知乙方，如果雙方同意，可以另定日期驗收，但完工期限按甲方耽誤的天數(shù)順延，因此給乙方增加的費用由甲方承擔。
第九條 質量保證
1、在正常使用條件下，裝修工程質量保證期限為5年。保修期自本合同工程驗收合格之日起計算(見附件8《水電安裝驗收單》)
2、質量保證期限內，乙方提供免費維修服務。正常使用條件下的維修項目，乙方免收維修費和材料。質保期外和非正常使用的維修項目，乙方維修費和材料費按成本價收取。
3、質量保證期內，乙方工程出現(xiàn)質量問題，乙方在甲方問題反映的當天來維修，甲方不扣除質保金;乙方在甲方問題反映二天后，每遲一天來維修，甲方將按10%的比例扣除質保金。即使扣除質保金，但仍不能排除乙方免費維修的責任。
免責聲明：本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關。
安裝合同3
甲方：
地址：
乙方：
地址：
一、1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程內容：
二、工程承包范圍及方式
1、承包范圍：施工圖紙范圍內的電氣工程(消防、防雷、接地除外)。
2、承包方式：包工包料(見附件)
三、合同工期：
1、開竣工日期：開工日期為竣工日期為
2、在履約過程中，因為變更設計所影響的'工期或甲方責任，不可抗力等造成工期延期的，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。
四、工程質量：合格
五、合同價款：
1、合同總價：
六、付款方式
甲方根據(jù)乙方的工程進度向乙方支付工程款
1、簽訂合同之日起;
2、工程完工付總工程款的;
3、余款年底前結清。
七、供貨及安裝
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規(guī)范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方要求，如有變動費用由甲乙雙方各自承擔。
3、本工程材料按附件所列材料品牌。
八、保修
保修期限：工程竣工驗收合格之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行，本工程保修期為
九、其它
1、如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件應征得乙方同意，并辦理書面簽證(為合同附件)工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕。
十、合同生效與終止
本合同自甲乙雙方代表或委托代理人簽字，蓋章后生效，至辦完工程難收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
十一、本合同一式份，其中：甲方份，乙方份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安裝合同4
甲方：（安裝委托方）
住所地：法定代表人：職務：
乙方：（安裝承攬方）
住所地：
法定代表人：職務：
鑒于：甲方向乙方購買了 12 臺電梯設備，乙方具備電梯安裝、維修保養(yǎng)的相應資質，根據(jù)國務院《特種設備安全監(jiān)察條例》（20xx年第373號令）關于電（扶）梯安裝、維修應由制造企業(yè)進行的規(guī)定，甲乙雙方商定由乙方負責安裝位于的電梯，雙方在自愿、平等、互利的基礎上協(xié)商一致達成以下合同條款，并遵照執(zhí)行。
1、安裝設備型號、數(shù)量及安裝費用：
序號設備名稱型號規(guī)格層站臺數(shù)安裝單價小計
1模塊化電腦組合變頻變壓控制乘客電梯鷛o-star（800/1.5）11123.38萬元40.56萬元
合同總價人民幣（大寫）：肆拾萬伍千陸佰元整
2、安裝調試費以及支付：
2．1本合同安裝調試費用總金額為人民幣（大寫：肆拾萬伍千陸佰元 人民幣40.56萬元整）。
2．2 安裝調試費的支付：
2．2．1 甲方在雙方約定的安裝開工日期前7日，向乙方支付安裝費的50％（其中20%作為定金），計人民幣 20.28萬元（大寫：貳拾萬貳千捌佰 元整）。如設備已經(jīng)到達工地，且工地具備安裝條件，乙方將在收到款后7天內進場安裝。
2．2．2 電梯設備安裝、調試完畢，并通過安裝地電梯質檢部門驗收合格之日起7日內，甲方向乙方支付剩余安裝費的 50 ％，計人民幣20.28萬元（大寫： 貳拾萬貳千捌佰元整）。乙方收到合同規(guī)定的款項后，甲、乙雙方辦理電梯移交手續(xù)。
2．2．3 如因甲方原因導致乙方不能及時安裝，或因甲方原因不能及時報驗或因甲方不具備驗收條件而導致電梯不能及時通過當?shù)刎撠熖胤N設備安全監(jiān)督管理的部門驗收的，則從設備提貨之日起三個月滿日視為政府驗收合格。
2．4 乙方應在收到安裝價款的同時向甲方出具正式發(fā)票。
3、電梯設備的安裝施工期：
3．1 本安裝工程開工時間應滿足工程進度需要和甲方要求，安裝完成并通過驗收時間最遲不得超過 年 月 日。在電梯進場安裝前，乙方應經(jīng)常到工地監(jiān)察督促土建施工進度，如土建進度延期無法進場安裝、或甲方不能提供電梯試運行電源，則電梯安裝工期相應順延。
3．2 安裝開工日期最晚不得超過設備到貨后的天，甲乙雙方初步擬定于年 月日開始施工安裝。
4、甲乙雙方責任義務：
4．1、甲方責任：
4．1．1 提供符合安裝布置技術要求和《一般建筑用電梯設備安裝工程以外事項》要求的電梯井道及機房電源，并排除積水、污物，負責提供安裝起吊場所和吊裝點，如有差錯，應及時修正。
4．1．2安裝施工時，甲方把三相五線制電源接至電梯上機房，提供施工用水、用電，負責電梯安裝后的土建修補及填充工作。
4．1．3 協(xié)助提供在安裝作業(yè)附近有足夠面積的電梯材料、零件、工具的'儲存間和倉庫。
4．1．4 協(xié)助處理電梯安裝單位與其它土建施工單位交叉作業(yè)。
4．1．5 配合乙方向當?shù)刎撠熖胤N設備安全監(jiān)督管理的部分提出開工及驗收申請。
4．1．6 電梯產(chǎn)品未經(jīng)驗收合格，甲方不可擅自使用，否則由此產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔。
4．2、乙方責任：
4．2．1 本協(xié)議約定安裝時間前，負責派員前往安裝現(xiàn)場進行土建勘測，確認工地安裝條件，向甲方提供咨詢服務和提出整改要求，與甲方約定具體開工日期，在設備到貨后，會同甲方代表、監(jiān)理單位根據(jù)發(fā)運資料共同對設備包裝完整性及裝箱數(shù)量進行清點。
4．2．2 負責安裝、調試、運行直至通過設備安裝地電梯質檢部門驗收并取得準運證。
4．2．3電梯設備的拆箱清點、起吊和卸車（拆箱清點、起吊時甲方進行配合，費用由乙方自理）。
4．2．4 在安裝期間，負責保管設備及部件，注意成品、半成品保護及防盜，直至驗收合格移交甲方。
4．2．5 按照國家電梯安裝規(guī)范和本合同項下電梯質量標準完成設備的安裝、調試工作，電梯設備安裝及檢驗應符合中華人民共和國國家標準，按照或高于gb－7588－20xx國標制造生產(chǎn)，安裝后的質量標準也應符合上述標準。
4．2．6 乙方提供腳手架的材料，自行搭建和拆卸；提供電梯安裝用木制架及安裝所需輔助材料設備等。
4．2．7 乙方施工人員的食、宿費用、勞動保險和人身保險。
4．2．8 負責安裝質量的自檢驗收，在甲方的配合下向當?shù)靥胤N設備安全監(jiān)督管理部門申請驗收并承擔驗收費用。
4．2．9 負責由于安裝質量問題造成的二次檢驗的整改和驗收費用。
4．2．10 保證現(xiàn)場的安全文明施工及垃圾處理。參加現(xiàn)場施工協(xié)調會議，配合甲方土建施工。
4．2．11 安裝現(xiàn)場培訓甲方的系統(tǒng)管理操作及簡單維修人員不少于 2 名?？筛鶕?jù)甲方的需要提供注重實踐的技術培訓。使甲方人員達到能夠獨立進行管理、故障處理、日常測試維護工作，以便乙方所提供的設備能夠正常、安全的運行。
培訓對象：電梯管理人員、維護人員；
培訓教材：土建布置圖、使用維護說明書、電氣原理圖及其符號說明、電氣敷線圖、安裝調試說明書、部件安裝圖、維護保養(yǎng)安全技術等；
培訓內容：電梯的工作原理、基本機構和功能，電梯部件的分解和修理，整機的操作、保養(yǎng)、調整和故障判斷及排除，電梯日常管理和緊急情況處理；
培訓地點：在電梯安裝地點進行現(xiàn)場培訓。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽約日期：_____________簽約日期：_____________
安裝合同5
定作方：
承攬方： 身份證號碼：
聯(lián)系電話：
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質。
第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗收合格后支付相應的報酬。
第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的`交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條 承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質量問題的，應當在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條 報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
第十條 報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁?。?/p>
簽訂日期： 年 月 日
安裝合同5篇相關文章：
★ 工業(yè)產(chǎn)品買賣合同10篇(工業(yè)品買賣合同標準版填寫)
★ 物業(yè)管理委托合同范本12篇 《物業(yè)管理服務委托合同》