下面是范文網(wǎng)小編整理的有關建筑合同范文3篇 建筑合同內容有哪些,以供參閱。
有關建筑合同范文1
建筑設備租賃合同糾紛中,不能要求追究發(fā)包人為被告。因為合同糾紛,只能以合同相對人為被告,不能將合同外人列為共同被告。
這就是合同的相對性。主要是指合同關系只能發(fā)生在合同當事人之間,只有合同當事人一方能夠向另一方基于合同提出請求或提起訴訟,而不能起訴與合同當事人沒有合同上權利義務關系的第三人。同理,合同外的第三人也不能依據(jù)合同向合同當事人提出請求或提起訴訟。
《合同法》:
第八條依法成立的合同,對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自
己的義務,不得擅自變更或者解除合同。
依法成立的合同,受法律保護。
第六十條當事人應當按照約定全面履行自己的義務。
當事人應當遵循誠實信用原則,根據(jù)合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協(xié)
助、保密等義務。
第一百零七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當
承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第一百零九條當事人一方未支付價款或者報酬的,對方可以要求其支付價款或者
報酬。
爭議根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十六條:“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”所以說還是可以以發(fā)包人為被告進行起訴的。
有關建筑合同范文2
甲方(用人單位或受委托的項目部):__________
地址:_____________ 聯(lián)系電話:__________
乙方(姓名):_______ 性別:______________
身份證號碼:_______ 現(xiàn)住址:____________
甲乙雙方依照國家和本省勞動法律法規(guī)建立勞動關系,履行相應的權利和義務,并對有關問題作以下約定:
一、勞動合同期限
1、不足一個月時間的用工:從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(不設試用期)。
2、完成一定工作任務的用工:以_______工程完成之日(最長不超過三個月)為本合同的終止期限。
二、工作內容
甲方安排乙方工作地點:_________________
從事(工種):___________________________
數(shù)(質)量要求:_________________________
三、勞動報酬
1、工資計算方式:
(1)計時(每天或每月工資標準)
(2)計量(件)(單價數(shù)量)
2、工資支付方式:不得低于當?shù)刈畹凸べY標準。按月支付資的.,每月人民幣______元;按工作進度支付工資的預付_____ ‰,計人民幣______元,余款待任務完成后全部付給。
甲方應制作工資發(fā)放花名冊,并由乙方本人簽字或書面委托他人代簽,領取工資。
四、勞動保護和工傷保險
甲方依法為乙方辦理人身意外傷害保險或工傷保險,其中每月繳納的工傷保險費計 _____元。
五、違反勞動合同的責任及其它約定
本合同自簽訂之日起生效,合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽章):_______ 乙方(簽章):____________年_____月____日 _____年_____月____日
有關建筑合同范文3
發(fā)包方(擬園林產(chǎn)權所有人,以下簡稱甲方):
委托代理人(姓名):
單位:
住所地址:
聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
注冊地址:
法定代表人:
聯(lián)系電話:
委托代理人:
聯(lián)系電話:
本工程設計人:
聯(lián)系電話:
工程隊負責人:
聯(lián)系電話:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市場園 林綠化的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的 園林綠化工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:
1.2 工程內容及做法(見附件
二:家庭裝飾工程報價書)
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1) 乙方包工、包全部材料;
(2) 乙方包工、部份包料,甲方提供部份材料;
(3) 乙方包工、甲方包全部材料。
1.4 工程期限 天; 開工日期________年____月____日; 竣工日期________年____月____日;
1.5 合同價款:本合同工程造價為(人民幣) 元,金額大寫 (詳見附件
二:園林綠化工程報價書)。
第二條 工程監(jiān)理 若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理方另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及工程師的職責等通知乙方。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
1. 甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件
一:園林綠化工程設計圖紙);
2. 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表
一:園林綠化工程設計圖紙),設計費 元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 甲方工作
4.1 開工之前 天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 參與工程質量和配合乙方施工進度的監(jiān)督,負責材料驗收進場、工程竣工驗收。
4.5 不拆除承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
4.6 施工期間甲方仍需部份使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.7分步工程驗收并簽字。
4.8負責甲供材料、物品的及時提供
第五條 乙方工作
5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準(見附件三:《質量驗收標準》),按期保質完成工程;
5.2 嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原場地,保證施工現(xiàn)場上、下水道的暢通,工程竣工交驗前對現(xiàn)場物件及施工成品負保管責任。
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清潔施工現(xiàn)場。
第六條 工程變更 工程項目施工方式或物件改造如需變更,甲方至少提前三天通知乙方,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期,并一次性付清增加內容的價款。
第七條 材料供應
7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現(xiàn)場前提前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收;
7.3 甲、乙雙方任意一方購料,必須對材料驗收合格并簽字后才能施工,對甲方提供或指定購買的材料有明顯缺陷或隱患的,應辦理書面簽證后乙方才能施工。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
1. 工程量變化或設計變更;
2. 不可抗力;
3. 甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按合同約定完成其相應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
8.3 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第九條 質量標準 雙方約定本工程施工質量按《B6016-97,家庭裝飾工程質量規(guī)范》標準執(zhí)行, 具體驗收標準見附件
三:《質量驗收標準》 施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,申請由____市裝飾工程質監(jiān)站對工程質量予以認證,經(jīng)認證工程質量不符合合同約定的標準,認證支出的相關費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質量符合合同約定的標準,認證支出的相關費用由甲方負責。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程進行驗收:
1.基層、水電改造基層完工;
2. 漆飾基層完工;
3. 泥工面層及整體竣工。 乙方應提前三天通知甲方驗收,階段驗收合格后應填寫分步工程驗收單
10.2 工程竣工后,乙方應書面(或電話)通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為兩年(非施工部分和甲方自購材料及自購物品不屬質保范圍)。驗收合格簽字后,填寫工程保修卡。
第十一條 工程款支付方式
1.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款;
1. 此合同簽定地為:本市 裝飾市場,工程款分兩次支付;
第一次于開工前____日,甲方向乙方支付合同總金額的 %,即 元,
第二次于工程進度過半驗收____日內,甲方支付剩余工程款即 元,由市場的有關管理部門負責代收(注:此種工程款支付方式僅限于在市場內簽定的合同使用,合同需經(jīng)市場有關管理部門認證并由甲方交納1%的管理費)。
2. 合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款:
3. 其它支付方式(定金): 元。
1.2 工程進度過半是指基層及水電改造基層完工。工程進度過半,____日之內經(jīng)雙方驗收并填寫驗收單。
1.3 竣工驗收后,乙方應向甲方提供決算資料,甲方接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字認定,甲方應在簽字時間向乙方結清工程尾款。
1.3 工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十二條 違約責任
2.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定即視為違約,甲、乙雙方議定違約金率為合同總價款的 %,違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,給對方造成 經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任;
2.2 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同的約定,給對方造成經(jīng)濟損失,或因違反國家法律、法規(guī)及有關地方政策規(guī)定,受到行政單位的處罰等,均由責任方賠償由此而造成的全額損失;
2.3 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
2.4 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;
2.5 甲方未按期支付工程款, 每延誤一天向對方支付違約金 元;
2.6 由于乙方原因致使工程延誤,每延誤一天向對方支付違約金 元;
2.7 由于乙方質量原因達不到雙方約定質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
第十三條 合同爭議的解決方式 雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第 種方式解決解決:
1. 向 仲裁委員會申請仲裁;
2. 向 人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規(guī)定
4.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到甲方物管指定的地點,甲方負責支付垃圾運費(人民幣) 元(此費用在工程價款內);
4.2 施工期間,甲方將進戶門鑰匙應移交給乙方,以落實戶內物件保管責任。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖一把,由乙方當場負責安裝交付使用;
4.3 施工期間,乙方每天的工作時間為: 上午 點 分至 點 分; 下午 點 分至 點 分。
第十五條 附 則
5.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效;
5.2 本合同簽訂后工程不得轉包;
5.3 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份;
5.4 凡在本市場各園林綠化市場簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場 有關管理部門各執(zhí)一份;
5.5 合同履行完畢后自動終止;
5.6 本合同實行當事人自愿鑒證,可將合同文本提交所在區(qū)(縣)的工商行政管理分局進行合同鑒證,以保護合同雙方當事人的合法權益。
第十六條 其它約定條款
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
有關建筑合同范文3篇 建筑合同內容有哪些相關文章:
★ 建筑垃圾運輸合同3篇(小區(qū)建筑垃圾清運合同范本)