2022年承攬加工合同范本3篇加工承攬合同百科

時間：2022-07-05 17:13:21 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的2022年承攬加工合同范本3篇加工承攬合同百科，供大家參考。

2022年承攬加工合同范本1

　　委托方：_________（甲方）

　　承攬方：_____________（乙方）

　　1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：________________

　　項(xiàng)目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5、質(zhì)量驗(yàn)收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6、結(jié)算方式：

　　____________________。

　　7、違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　年月日

2022年承攬加工合同范本2

　　承攬方：

　　身份證號：

　　電話：

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：

　　電話：

　　_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）

　　第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）

　　第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬（有特殊約定的除外）；

　　第五條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。

　　第六條：交貨時間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。

　　第七條：結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。

　　第九條：承攬方的違約責(zé)任

　　1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理（返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任；

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責(zé)任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿，水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé)；

　　3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時向人民法院起訴。

　　本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

　　定作方（代表人）________________________

　　簽訂地點(diǎn)：

　　_______年___月___日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點(diǎn)：

　　_______年___月___日

2022年承攬加工合同范本3

　　定做方：（簡稱甲方）

　　承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司（簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。

　　2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。

　　1）主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

　　2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；

　　3）其他：以上單價主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價款及結(jié)算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實(shí)際決算為準(zhǔn)）。

　　2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB5025-20xx）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□

　　2）其他檢測項(xiàng)目：

　　3）試驗(yàn)檢測費(fèi)用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點(diǎn)和時間：

　　1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運(yùn)輸：

　　1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。

　　2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施（具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底）。

　　3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。