漁船買賣合同 篇1

　　甲方： (以下簡稱甲方) 身份證號：

　　乙方： (以下簡稱乙方) 身份證號：

　　一、乙方擁有木質(zhì)船漁網(wǎng)捕撈許可證批準書功率 千瓦，船總長元整。

　　二、甲方擁有漁網(wǎng)工具指標批準書功率 千瓦，實價人民幣 元整。

　　三、乙方擁有木質(zhì)船指標批準書功率 千瓦，船總長 米 壹艘與甲方對換現(xiàn)有的漁網(wǎng)工具指標批準書功率千瓦， 乙方補償甲方差價人民幣

　　四、乙方如沒有按合同定期付款，乙方向甲方所交定金全部取消。

　　五、協(xié)議簽訂前甲、乙雙方各自的債權(quán)、債務，由甲、乙雙方個人自 理，協(xié)議簽訂后具有法律效應，如有任何一方違約按國家合同法 處理。

　　六、未盡事宜必須由甲、乙雙方共同負責解決，本協(xié)議一式三份，雙 方各執(zhí)一份，漁業(yè)主管部門收執(zhí)一份。

　　甲方： 乙方：

　　簽訂日期： 年 月 日

漁船買賣合同 篇2

　　供貨方：（以下簡稱甲方）

　　需貨方：（以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方本著平等、自愿、互惠互利的原則，經(jīng)協(xié)商，就乙方向甲方購買銅精礦達成如下一致意見：

　　一、甲方欲出售銅精礦噸，實際數(shù)量以雙方交貨時過磅質(zhì)量為最終依據(jù)。

　　二、品質(zhì)：甲方提供的銅精礦平均品位在15%以上，砷含量保留%以下，如超過%，每噸扣10元，超過1%，扣1個系數(shù)，以此類推。如平均品位低于10%，乙方拒收貨物。

　　三、結(jié)算方式

　　1、乙方預付元整給甲方作為預付款，甲方必須在付款日起20日以內(nèi)將貨送達乙方貨場，否則甲方須按照預付款的5%賠付乙方作為違約金。

　　2、該批銅精礦計價標準按上海期貨交易市場最近銅價相關(guān)計價標準執(zhí)行，乙方在結(jié)算以70%系數(shù)計價，品位在20—25之間，每個品位加人民幣元。品位在18到20之間，每個品位扣人民幣元，在15到18之間，每個品位扣人民幣元，每個品位扣元，以現(xiàn)金方式結(jié)算。

　　四、該批銅精礦交貨地點為乙方貨場，乙方只承擔運費費用，其他一切費用均由甲方承擔。

　　五、檢驗方式：甲、乙共同現(xiàn)場取樣，遵循單車單樣的取樣原則，取樣一式四份，一份送檢，甲、乙雙方各留一份，一份作仲裁樣；共同指定化驗單位為：以有色化驗為主，如化驗結(jié)果品位出現(xiàn)差異則按國家有關(guān)礦產(chǎn)品化驗品位超差相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，品位化驗如產(chǎn)生爭議以仲裁樣和化驗結(jié)果為最終結(jié)算標準。

　　六、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟。

　　七、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　法定代表人或委托人：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人或委托人：

　　年月日

漁船買賣合同 篇3

　　需方單位：（以下簡稱甲方）

　　供應單位：（以下簡稱乙方）

　　為了規(guī)范產(chǎn)品交易行為，保護供需雙方合法權(quán)益，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)、明確雙方權(quán)利義務關(guān)系，保證正常交易秩序，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、產(chǎn)品供應要求

　　1、材料名稱、規(guī)格、單價及產(chǎn)地

　　上表中材料單價為砂礫石運到甲方指定交貨地點的價格，含材料出廠價、裝卸費、運雜費及稅金等。在本合同有效期內(nèi)，該單價為不變合同價。如遇特殊情況，必須經(jīng)雙方協(xié)商解決。合同執(zhí)行期間任何一方不得擅自調(diào)整單價，否則視為違約，承擔違約責任，由違約方承擔因此給守約方帶來的所有損失。

　　2、供貨數(shù)量：甲方實際施工需求數(shù)量。

　　二、質(zhì)量要求：

　　1、乙方所供應的級配砂礫石粒徑控制在0~10cm內(nèi)，砂礫石含泥量不大于5%。其它指標滿足甲方與本工程項目業(yè)主所簽工程合同文件以及本合同中對材料質(zhì)量的要求。

　　2、乙方須向甲方提供開采許可證等各類證明。

　　三、數(shù)量、計量單位及計量方法：

　　1、供應數(shù)量以甲方電話或書面通知為準。

　　2、計量方法：

　?。?）、乙方將材料運送至甲方指定卸貨地點后，由甲方指派專人按實際方量驗收，出具驗收票具。

　?。?）、以甲方實際簽收的合格數(shù)量作為結(jié)算數(shù)量。

　　四、供貨期限及交貨地點：

　　1、級配砂礫石供貨期限由甲方?jīng)Q定。

　　2、交貨地點：卸貨到甲方工地指定地點。

　　五、結(jié)算方式

　　1、乙方交貨后，經(jīng)甲方驗收合格并簽發(fā)入庫單后在每月最后五天內(nèi)，甲方憑乙方提供的銷售發(fā)票、入庫單及相關(guān)證明等資料結(jié)算。

　　2、貨款支付按每月已結(jié)算的材料貨款的65%支付，余款在停止供貨后一年內(nèi)付清。

　　3、支付貨幣形式為人民幣。

　　六、甲方權(quán)利和義務

　　1、甲方負責按本合同第五款支付乙方已結(jié)算貨款。

　　2、甲方在每月25日前，將下月供料計劃提供給乙方。

　　3、甲方應指定人員簽收乙方送至工地經(jīng)抽檢合格的材料，不得故意拖延收貨時間。

　　4、甲方有權(quán)拒收或退回賣方送至工地的不合格材料（以甲方中心試驗室抽檢結(jié)果為準），其退場費用由乙方自行承擔。

　　七、乙方權(quán)利和義務

　　1、按照甲方的供貨計劃，按時提供本合同規(guī)定的合格材料，滿足甲方施工要求。

　　2、乙方供貨不能滿足甲方供貨時間和供貨質(zhì)量要求時，甲方可要求解除合同。

　　3、乙方必須保證所供材料整車規(guī)格、質(zhì)量的一致性，否則甲方有權(quán)終止收貨并可追究相關(guān)責任；甲方若發(fā)現(xiàn)卸料過程中摻有不合格品，乙方必須停止卸料，經(jīng)抽檢合格后方能卸貨。

　　4、乙方在材料運輸途中或中轉(zhuǎn)過程中發(fā)生的`安全事故或其他損失，概由乙方負責。

　　5、乙方未經(jīng)甲方同意單方面終止本合同，所造成的經(jīng)濟損失，概由乙方承擔。

　　八、合同生效后，甲乙雙方不得因單位名稱、產(chǎn)權(quán)、法定代表人、負責人、承辦人的變更、變動而不履行合同義務。否則，違約一方應向守約方支付十萬元的違約金。

　　九、違約責任

　　1、乙方應按甲方提供的用料計劃生產(chǎn)材料，確保工程需要。若因乙方責任未能按用料計劃生產(chǎn)或達不到質(zhì)量要求，給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　2、乙方未按甲方供貨計劃供應材料，致使工期延誤，除承擔相關(guān)損失外，每延期一天，向買方支付五仟元的違約金。同時，甲方保留另行選擇供貨商的權(quán)利。

　　3、其他違約責任按國家現(xiàn)行《合同法》有關(guān)條款解決。

　　十、爭議解決方式

　　如果本合同產(chǎn)生爭議，甲、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進行協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方同意向簽約地人民法院提起訴訟。

　　十一、其他

　　1、本合同一式四份，雙方簽字后生效。甲方三份，乙方一份，均具有同等法律效力。如有未盡事宜，雙方應協(xié)商解決；如需簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同有效期：供貨完畢并付清所有款項后即自動終止。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　聯(lián)系電話：年月日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　聯(lián)系電話：年月日

漁船買賣合同 篇4

　　上訴人：于某，女，xxx年7月28日生，漢族，##軟件有限公司工程師，住##市##區(qū)##鎮(zhèn)6號樓4單元602號

　　被上訴人：蔡某，男，1xxx年5月5日生，漢族，北京##醫(yī)療器械有限責任公司法定代表人，住北京是海淀區(qū)##鎮(zhèn)##號樓##單元##號

　　上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案，不服昌平區(qū)(xxx1)昌民初字第##號判決書，現(xiàn)提出上訴。

　　上訴請求：

　　1、一審判決認定事實不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審

　　2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔

　　事實與理由：

　　一、一審判決認定事實不清。

　　一審法院認定按照合同約定上訴人于某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。

　　首先，要查清本案的事實部分，我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節(jié)約定。xxx0年8月21日上訴人通過鑫尊置業(yè)居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同，簽訂合同時，上訴人多次反復向居間公司和被上訴人核實稅、費項目，得到肯定的答復是，賣方只有一套房產(chǎn)，并滿五年，不存在個人所得稅，并且居間公司經(jīng)紀人國紅吉親筆列出清單(證據(jù)四)，及上訴人對國紅吉做的錄音證據(jù)三，以及《房屋買賣合同》第六條(二)項關(guān)于出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明，出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”，也就是講，不會有個人所得稅發(fā)生，這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達，上述證據(jù)足以讓買受人相信，買賣合同中時產(chǎn)生的所有費用中不包括“個人所得稅”，在此信任的基礎(chǔ)上，買受人在第六條(四)項買受人愿意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下，買受人愿意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”，和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”，這才是上訴人簽訂合同時的真實意思表達，也是買賣雙方關(guān)于《房屋買賣合同》達成合意的前提條件之一，也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關(guān)于稅、費相關(guān)規(guī)定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費，并在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚，就是為了防止合同出現(xiàn)歧義，如果關(guān)于“個人所得稅”真的如被上訴人所言，應該有上訴人繳納，那簽訂合同時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析，以及相關(guān)證據(jù)的佐證，可以清晰的看到，一審法院在審理本案時，沒有深入調(diào)查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實的意思表達，錯誤的機械套用《房屋買賣合同》相關(guān)條款，做出錯誤的裁判。

　　其次，一審法院認定，上訴人違約日期應該從xxx0年10月26日起算至xxx1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前，上訴人有理由不履行相應的義務，真實情況是，xxx1年10月26日下午，交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續(xù)時，中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字，賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》，并借口上廁所，離開過戶大廳，后始終沒有出現(xiàn)，當天無法完成過戶。10月至11月，買方多次催促中介(國紅吉)解決問題，并曾到中介店找中介協(xié)商，中介說賣方應當簽字，不應該產(chǎn)生個稅，另外簽署合同時，中介講，如果有清單之外的其他稅費，中介會承擔，因此，買方?jīng)]有同意支付個人所得稅。xxx1年11月11日賣方在明知買方已經(jīng)交付一半購房款，并將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下，為了獲取不法利益，隱瞞不止一套住房并需要繳納個人所得稅的真實事實，采取欺騙手段，騙騙取中介和買方的信任，稱其房屋不需要繳納個人所得稅，達到促成交易的目的，至此引發(fā)矛盾后，賣方不是采取積極的方式解決矛盾，而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意，蒙騙一審法院，騙取違約金和律師費達13萬多元，而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實交易意思，且沒有認真分析研究合同約定的`條款內(nèi)容，草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中，賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角，而律師費卻高達8萬元。在中國，當事人為了5萬多元利益，卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現(xiàn)了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實交易情況，做出極其荒唐的判決，本案的判決結(jié)果，我們認為完全是一起賣方惡意不履行合同，律師參與挑起訴訟，法官極其不負責的草率錯誤判決。

　　二、一審判決認定事實證據(jù)不足。

　　一審法院認定上訴人違約的事實有結(jié)婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補充協(xié)議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據(jù)在案佐證。我們認為，這些證據(jù)并不能證明上訴人有任何過錯，從上述內(nèi)容我們可以清晰的知道，在本案的交易過程中，上訴人始終積極嚴格履行合同交易義務，并完成了高達萬的付款義務，(其中50%首付款按時付給賣方，剩余50%尾款也通過資金監(jiān)管方式按時匯入賣方賬戶)，其主客觀善意交易非常明顯，上訴人如此善意行為，不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產(chǎn)生無法過戶的風險，因此一審法院認定在證據(jù)不足的情況下，對案件事實做出錯誤的認定。

　　三、一審法院適用法律錯誤

　　一審法院在認定事實不清、證據(jù)不足的情況下，錯誤適用《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條規(guī)定，做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規(guī)定是錯誤的，上訴人在整個交易過程中都是積極和善意的，由于被上訴人的欺騙行為，為了促成交易，才導致過戶失敗，責任不在上訴人。同時關(guān)于律師費一節(jié)，一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約，違約方除了依據(jù)本條前三款約定承擔違約責任外，還應賠償守約方因主張債權(quán)而支付的律師費(但賠償?shù)穆蓭熧M不應當超過房屋總價款的5%)，如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款，有違公平誠信的原則，顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權(quán)而支付的律師費，我們先不論到底誰是守約方，該條被上訴人主張的債權(quán)是多少，我們在判決書中并沒有看到，實際也不存在有債權(quán)的事實，xxx1年4月8日上午 11時，回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行，被上訴人的代理人已經(jīng)明確請求變更了訴訟請求，變更的結(jié)果是被上訴人主張違約金元、律師費8萬元。這和主張債權(quán)沒有任何關(guān)系，何來因主張債權(quán)而支付的律師費的判決，且律師費開庭時被上訴人并沒有發(fā)生，是事后補證的，應屬無效證據(jù)，這點從一審xxx1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數(shù)第三行法官的問話中能得到印證，法官：“律師費必須要先交”，否則法院無法支持” 。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據(jù)。律師費的訴訟，我們認為也是被上訴人和律師合伙串通，試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的，從整個庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。

　　最后，在一審判決書第二頁第二面倒數(shù)第9行，法官也作出了錯誤的表述，“被告應當按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”，而實際情況是“原告應當按照合同約定將房屋過戶給被告于某”，第一頁第二面第13行，原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金元”，而在第三頁第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金520元”，連關(guān)鍵的金額都搞錯了?？梢姳驹搰烂C的判決書，從認定事實、證據(jù)采信、到適用法律到判決書的表述都出現(xiàn)了嚴重的錯誤，是一份典型的畸形錯誤判決。

　　人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作，從一審法院這份漏洞百出的判決書上，法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執(zhí)法，其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎，一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈，因為這些不平的舉動不過弄臟了水流，而不公的裁判則把水源敗壞了。

　　綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審，一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔

　　上訴人

　　年 月 日

漁船買賣合同 篇5

　　甲方(賣車方)：

　　乙方(買車方)：

　　經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，現(xiàn)甲方將車牌號為 ，發(fā)動機為車架號為： 的 小黑牛車壹輛銷售給乙方，價格(人民幣)大寫 壹萬零肆佰捌拾元(小寫：元)，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、此車屬于甲、乙雙方自愿交易，自由買賣。

　　二、此車售出之日以前的債權(quán)、債務、經(jīng)濟糾紛、紅燈、超速、交通事故、交通違章、由甲方負責。

　　三、此車售出之日以后債權(quán)、債務、經(jīng)濟糾紛、紅燈、超速、交通事故、交通違章、車輛機械損壞等由乙方負責。因甲乙雙方成交車輛為二手車輛，該車輛的車況按成交時乙方認可的為準。

　　四、車輛手續(xù)雙方當面交清，如需過戶，甲方需提供有關(guān)資料并協(xié)助乙方直至車輛過戶完畢，過戶所產(chǎn)生的費用由乙負責。

　　五、此協(xié)議屬于雙方自愿協(xié)議，此協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方簽字生效，并承擔法律責任。車款一次付清。

　　六、此協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　身份證號： 身份證號：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　年 月 日 時 分

漁船買賣合同 篇6

　　甲方： (以下簡稱甲方) 身份證號：

　　乙方： (以下簡稱乙方) 身份證號：

　　一、乙方擁有木質(zhì)船漁網(wǎng)捕撈許可證批準書功率 千瓦，船總長元整。

　　二、甲方擁有漁網(wǎng)工具指標批準書功率 千瓦，實價人民幣 元整。

　　三、乙方擁有木質(zhì)船指標批準書功率 千瓦，船總長 米 壹艘與甲方對換現(xiàn)有的漁網(wǎng)工具指標批準書功率千瓦， 乙方補償甲方差價人民幣

　　四、乙方如沒有按合同定期付款，乙方向甲方所交定金全部取消。

　　五、協(xié)議簽訂前甲、乙雙方各自的債權(quán)、債務，由甲、乙雙方個人自 理，協(xié)議簽訂后具有法律效應，如有任何一方違約按國家合同法 處理。

　　六、未盡事宜必須由甲、乙雙方共同負責解決，本協(xié)議一式三份，雙 方各執(zhí)一份，漁業(yè)主管部門收執(zhí)一份。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

　　年月日 年月日

漁船買賣合同 篇7

　　甲方(買方)：

　　乙方(賣方)：

　　買賣雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，就有關(guān)(船名)船的買賣事宜，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

　　一、買賣標的

　　船名： 船型： 船籍：

　　船級： 總長： 船寬：

　　船深： 總噸： 凈噸：

　　載重噸： 建造廠家： 建造年月： 登記號： 登記地點： 登記噸位：

　　二、質(zhì)量要求

　　1.賣方向買方出售的船舶，其質(zhì)量必須符合交通管理部門制定的船舶標準;

　　2.賣方保證出售船舶所具的性能與說明書相符，并須在交付前先行試航，以證明其性能。

　　3.賣方保證其出售的船舶不存在不適航或其他妨礙、可能妨礙交通安全或污染、可能污染水域的情形;

　　4.賣方保證其擁有本合同下的標的船舶的全部產(chǎn)權(quán)，并保證該船舶不在光

　　船租約下。

　　三、價款

　　本合同標的船舶的價款為元。

　　本合同結(jié)算貨幣為□人民幣□美元□英鎊□歐元□。

　　四、保證金

　　為了確保本合同的嚴格履行，買方應在合同簽訂日后的日內(nèi)支付合同價款百分之的保證金。該保證金應以銀行匯票方式匯到賣方指定的帳戶(戶名：開戶行：帳號：)。

　　五、付款方式

　　買方在本合同簽訂后，按照第種方式，如期足額將船款支付給賣方。

　　1.本合同簽訂之日起日內(nèi)，一次性支付全部船款，合計元，大寫，保證金可抵作船價款。

　　2.分期付款：

　　(1)本合同簽訂之日起日內(nèi)，支付合同價款的百分之作為預付款。合計元(大寫：)。預付款可以抵作船價款。

　　(2)船舶交付之日起日內(nèi)，支付合同價款的百分之，合計元(大寫：)。

　　(3)交船手續(xù)辦理完畢之日起日內(nèi)，支付合同價款的百分之

　　，合計元(大寫：)。

　　六、船舶檢查

　　1.買方有權(quán)查閱船上的船級記錄，并在(時間)內(nèi)宣布是否予以承認。

　　2.賣方應在年月日在(地方)為買方安排船舶檢查。

　　3.買方不得因船舶檢查而延誤船期，否則，買方應向賣方賠償由此引起的損失。在不延誤船舶正常營運的前提下，賣方應盡可能為買方看驗船提供方便。

　　4.買方檢查處于漂浮狀態(tài)的船舶時，不可將其拆解開，也不可給賣方造成費用上的負擔。在檢查過程中，船舶的輪機日志和航海日志應提供給買方查閱。經(jīng)檢查，憑賣方在船舶漂浮檢查后四十八小時內(nèi)收到買方的書面或電傳通知為準，一旦船舶獲得認可，賣買關(guān)系即告確立。賣方如果未能按上述要求收到買方關(guān)于船舶船級記錄的認可通知，應退還保證金，本合同宣告無效。

　　七、交接船舶

　　1.船舶在地點進行交接。

　　2.移交時間為年月日。

　　3.賣方應及時地將船舶動態(tài)、船舶預計進塢時間和地點告知買方。

　　4.船舶按買方看驗船時的狀況移交，自然損耗除外。交船前，倘若船舶發(fā)生全損或推定全損，本合同自行解除，賣方應將買方已付款項全額如數(shù)退還;交船前，倘若船舶發(fā)生部分損害，賣方應將船舶恢復至買方看船時的狀況。買方應給賣方合理的恢復原狀的修理時間。

　　5.為方便船舶的移交，賣方應將船舶引入移交港的干船塢內(nèi)，由買方檢驗船底及夏季水線以下其它部分。倘若發(fā)現(xiàn)船舵、螺旋槳、船底或夏季水線以下其它部分有斷裂、損壞或缺陷，以致于影響船舶清潔船級證書的取得，則上述缺點應由賣方自費修復直至買方對上述水下部分完全滿意為止。

　　6.船舶在塢期間，在買方的要求下，賣方應安排抽出尾軸。倘若尾軸完全毀壞或發(fā)現(xiàn)有缺陷，以致于影響船舶清潔船級證書的取得，賣方應自費將其新?lián)Q或修復直至買方完全滿意為止。尾軸的抽出和換新之費用由買方承擔。

　　7.倘若發(fā)現(xiàn)船舵、螺旋槳、船底、夏季水線以下其它部分或尾軸上述斷裂、損

　　壞或缺陷，則與船舶進出塢有關(guān)的費用包括驗船師費均應由賣方承擔。

　　8.賣方確認收到全部船款后，雙方即簽訂交接協(xié)議書。交接協(xié)議書經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署并加蓋公章后，該輪產(chǎn)權(quán)正式移交給買方。賣方全體船員立即離船，船員離船后的食宿和回程的費用由買方承擔，并負責安排將船員送回。買方同意付船員補貼每位(幣種)元。

　　八、文件交付

　　1.交船時，賣方應將現(xiàn)有的船檢證書及船舶技術(shù)圖紙無償提供給買方。若買方提出要求，賣方應將其現(xiàn)有的船舶的其它技術(shù)檔及時交給買方。船舶的船籍證書、船舶的所有權(quán)證書、電臺執(zhí)照、船舶簽證薄、海關(guān)監(jiān)管薄、航海日志、輪機日志、營運證、最低安全配員證書、造船廠提供的該輪的穩(wěn)性計算書、船舶防油污計劃和ism檔(如有)等應由賣方收存取回，但買方有復印的權(quán)利(船舶油污計劃和ism檔不提供復印)。

　　2.同時，買方應將下述文檔遞交給賣方：

　　營業(yè)執(zhí)照復印件;買方辦理船舶登記所在登記機關(guān)名稱、地址、傳真、電話、聯(lián)系人和郵政編碼。

　　九、備件和燃料

　　船舶包括屬于船舶的一切船上和岸上物品應由賣方移交給買方。屬于賣方專用的船上圖書、數(shù)據(jù)表格和文件等不包括在內(nèi)，船員的私人行李和物品也不包括在內(nèi)。

　　船上剩余的燃料、未使用的潤滑油、備用品和伙食應由買方接收并按交船地交船日的市場價格付款。本條款下的付款時間、地點和幣制與合同價款的支付相同。

　　十、保護賣方保證其對出賣船舶享有所有權(quán)或處分權(quán)，船舶在移交前沒有任何

　　船舶優(yōu)先權(quán)、船舶抵押權(quán)及其他隨船債務;并承諾交船后若因該船移交前的隨船債務發(fā)生第三人對船舶提出主張，而導致糾紛的賠償、費用、開支等均由賣方承擔。

　　十一、費用負擔

　　船舶交付前所發(fā)生的包括雇傭人員薪資，船員分紅、稅賦及其他債務等各項費用由賣方承擔;船舶交付后所發(fā)生的與購買和登記有關(guān)的稅、費以及其它開支等各項費用由買方承擔。在船舶進行交易時，費用有買方承擔。

　　船舶移交后，賣方應向原船舶登記機關(guān)辦理船舶注銷登記;買方應辦理船舶所有權(quán)登記。登記費用各自承擔。

　　十二、違約責任

　　1.若買方未能按時支付保證金，賣方有權(quán)解除合同。買方應承擔賣方因此遭

　　受的損失和按年利率%計算的全部損失費用的利息;在支付保證金后，若買方?jīng)Q定不再購買該船，并拒絕支付船款，賣方有權(quán)沒收保證金;若買方未能在船舶移交期限最后一日前按合同的規(guī)定支付購船價款，賣方有權(quán)解除合同，保證金及其利息歸賣方所有。若保證金及其利息收不足以彌補賣方損失，買方還應賠償賣方因此遭受的損失費用。

　　2.若賣方未能按本合同規(guī)定的方式和期限完成船舶的法定移交手續(xù)，或未能辦理船舶注銷手續(xù)，買方有權(quán)解除合同。賣方收到買方解除合同通知后，應在個銀行工作日內(nèi)退還所收到全部船價款(包括保證金)及按年利率%計算的利息;若買方按合同規(guī)定支付保證金和船款，賣方違約拒絕出售該船，買方有權(quán)獲得船款保證金的兩倍賠償。

　　十三、合同的解除

　　本合同在下列任一情形下解除：

　　1.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;

　　2.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;

　　3.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;

　　4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

　　5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　二十二、合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為年，自年月日至年月日。

　　本合同正本一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。

　　買方(簽章)：

　　賣方(簽章)：

　　年月日

漁船買賣合同 篇8

　　立契約書人有限公司(以下簡稱甲方)、有限公司(以下簡稱乙方)茲就船舶買賣事宜，訂立本契約，條款如下：

　　第一條　甲乙雙方約定有關(guān)后記船舶的買賣事宜，甲方賣出、乙方買入。

　　第二條　買賣總金額為元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。

　　1.本日(訂約日)先交付定金元整。

　　2.甲方必須在年月日前將后記的船舶點交與乙方，并將下列登記文件及使用權(quán)文件交付與乙方。乙方未支付的余款，俟船舶點交及辦理船舶所有權(quán)、漁業(yè)權(quán)移轉(zhuǎn)登記完畢并經(jīng)船舶所在地航政主管機關(guān)蓋印證明時一次付清。

　　(1)甲方公司同意出售本契約標的物的全體股東會議記錄三份。

　　(2)乙方公司及法定代表人印鑒證明書三份。

　　(3)乙方法定代表人資格證明書三份。

　　(4)乙方公司章程及董事、監(jiān)事、股東名冊三份。

　　(5)乙方法定代表人戶籍謄本三份。

　　(6)乙方公司執(zhí)照，營業(yè)登記證影本各三份。

　　(7)稅務機關(guān)出具的最近無欠稅證明書正本。

　　(8)船舶所有權(quán)登記證正本。

　　(9)船舶噸位證書正本。

　　(10)船舶國籍證書正本。

　　(11)設(shè)備目錄正本。

　　(12)航海記事簿正本。

　　(13)法律所規(guī)定的其它文書正本。

　　(14)船舶檢查簿正本。

　　(15)漁業(yè)執(zhí)照正本。

　　(16)漁業(yè)權(quán)拋棄申請書。

　　(17)船舶無線電臺執(zhí)照正本。

　　(18)契約漁船船圖。暨進口器材規(guī)格說明書。

　　(19)船舶勘航力證書正本。

　　(20)貨艙、冷藏室及其他供載運貨物部分適合于受載運送與保證書正本。

　　(21)船舶無共同海損部分擔額并不負擔救助及撈救報酬額證書正本。

　　第三條　甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時，應將后記船舶的所有權(quán)及漁業(yè)權(quán)移轉(zhuǎn)登記與乙方。

　　第四條　在甲方尚未將船舶點交與乙方之前，若有故障、毀損或遺失時，應由甲方負責，亦即乙方免除支付價金義務。

　　第五條　甲方保證后記船舶所具的性能與說明書相符，并須在第三條交付前先行試航，以證明其性能。

　　第六條　有關(guān)后記船舶的品質(zhì)、性能，由甲方對乙方保證，并以一年為限。在此期間，若非乙方的過失或發(fā)生自然性故障，甲方負有賠償損失及修理的義務。

　　第七條　若發(fā)生第六條的情形，雖經(jīng)甲方修復或補充完整，而船舶仍然無法維持繼續(xù)作業(yè)或短欠，或其性能降低長達一個月時，乙方可根據(jù)下列方式選擇其一，向甲方提出要求。

　　(1)換取同種類船舶。其條件為乙方須就已使用該船舶的時間長短支付船價，每半年乙方應支付甲方相當于第二條總金額三分之一的款項。

　　(2)退還船舶。但甲方得扣除乙方使用船舶所應付如前(1)的款項 ，其余定金退還與乙方。有關(guān)使用船舶的時間、其計算方法則無論乙方是否使用，規(guī)定從第三條甲方點交船舶日始至乙方提出退還船舶要求之日止，為使用時間。

　　第八條　乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換船舶，則甲方無需催告，本契約視同作廢，甲方得將船舶移動、航行并停泊于原船籍港。

　　有關(guān)前述甲方的船舶移動、航行費，以及停泊時所需的一切費用，應由乙方負擔。甲方除上述權(quán)利外，尚可將定金沒收，作為損害賠償。

　　甲方：乙方：日期：

漁船買賣合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　交易兩邊根據(jù)《中華人平易近國合同法》及其他相關(guān)法令律例的，本著志愿、平等、互惠互利、誠篤信用的準繩，經(jīng)充真敵對協(xié)商，就相關(guān)（船名）船的交易事宜，訂立如下合同條目，以資配合遵守履行。

　　賣方出售船舶所具的機能與仿單相符，大金湖船舶招聘并須正在交付前先行試航，以證真其機能。賣方其出售的船舶不存正在不適航或其他障礙、可能障礙交通平安或污染、可能污染水域的景象；賣方其具有本合同下的標的船舶的全數(shù)產(chǎn)權(quán)，并該船舶不正在光船租約下。

　　為了確保本合同的嚴酷履行，買方應正在合同簽定日后的日內(nèi)領(lǐng)與合同價款百分之的金。該金應以銀行匯票體例匯到賣方指定的帳戶（戶名：開戶行：帳號：）。

　　買樸直在本合同簽定后，依照第種體例，準期足額將船款領(lǐng)與給賣方。

　　1、本合同簽定之日起日內(nèi)，一次性領(lǐng)與全數(shù)船款，總計元，大寫，大金湖船舶招聘金可抵作船價款。

　　（1）本合同簽定之日起日內(nèi)，領(lǐng)與合同價款的百分之作為預付款?？傆嬙ù髮懀海ｎA付款能夠抵作船價款。

　　2、買方有權(quán)查閱船上的船級記真，并正在（時間）內(nèi)頒布發(fā)表能否予以認可。

　　3、買方不得因船舶查抄而耽擱船期，不然，買方應向賣方補償由此惹起的喪失。正在不耽擱船舶一般營運的條件下，賣方應盡可能為買方看驗船供給便利。

　　4、買方查抄處于漂浮形態(tài)的船舶時，不成將其裝解開，也不成給賣方形成用度上的承擔。正在查抄歷程中，船舶的輪機日記戰(zhàn)帆海日記應供給給買方查閱。經(jīng)查抄，憑賣樸直在船舶漂浮查抄后四十八小時內(nèi)收到買方的書面或電傳通知為準，一旦船舶得到承認，賣買關(guān)系即告確立。賣方若是未能按上述要求收到買方關(guān)于船舶船級記真的承認通知，應退還金，本合同宣布有效。

　　5、船舶按買方看驗船時的情況移交，天然損耗除外。交船前，倘若船舶產(chǎn)生全損或推定全損，本合同自行排除，賣方應將買方已付款子全額如數(shù)退還；交船前，倘若船舶產(chǎn)生部門損害，賣方應將船舶規(guī)復至買方看船時的情況。買方應給賣方正當?shù)幕只貜蛷团d狀的補綴時間。

　　6、為便利船舶的移交，賣方應將船舶引入移交港的干船廠內(nèi)，由買方查驗船底及夏日水線以下其它部門。倘若發(fā)覺船舵、螺旋槳、船底或夏日水線以下其它部門有斷裂、損壞或缺陷，致使于影響船舶潔臟船級證書的與得，則上述錯誤謬誤應由賣方公費修復直至買方對上述水下部門徹底對勁為止。

　　7、船舶正在塢時期，正在買方的要求下，賣方應放置抽出尾軸。倘若尾軸徹底或發(fā)覺出缺陷，致使于影響船舶潔臟船級證書的與得，賣方應公費將其新?lián)Q或修復直至買方徹底對勁為止。尾軸的抽出戰(zhàn)換新之用度由買方負擔。

　　8、賣方確認收到全數(shù)船款后，兩邊即簽定交代戰(zhàn)談書。交代戰(zhàn)談書經(jīng)兩邊授權(quán)代表簽訂并加蓋公章后，該輪產(chǎn)權(quán)正式移交給買方。賣方整體海員當即離船，海員離船后的食宿戰(zhàn)回程的用度由買方負擔，并擔任放置將海員迎回。買方贊成付海員補助每位（幣種）元。

　　9、交船時，賣方應將隱有的船檢證書及船舶手藝圖紙無償供給給買方。若買方提出要求，賣方應將其隱有的船舶的其它手藝檔實時交給買方。船舶的船籍證書、船舶的所有權(quán)證書、執(zhí)照、船舶簽證薄、海關(guān)羈系薄、帆海日記、輪機日記、營運證、最低平安配員證書、造船塢供給的該輪的穩(wěn)性計較書、船舶防油污打算戰(zhàn)ism檔（若有）等應由賣方收存與回，但買方有復印的（船舶油污打算戰(zhàn)ism檔不供給復?。?。

　　本合同履行時期，產(chǎn)生特殊環(huán)境時，任何一方需變動本合同的，要求變動一方應實時書面通知對方，征得對方贊成后，兩邊正在的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出天內(nèi)）簽定書面變動戰(zhàn)談，該戰(zhàn)談將成為合同不成朋分的部門。未經(jīng)兩邊簽榜書面文件，任何一方變動本合同，不然，由此形成對方的經(jīng)濟喪失，由義務方負擔。

　　本合同未盡事宜或條目內(nèi)容不明白，合同兩邊當事人能夠按照本合同的準繩、合同的目標、買賣習慣及聯(lián)系關(guān)系條目的內(nèi)容，依照凡是理解對本合同作出正當注釋。該注釋擁有束縛力，除非注釋與法令或本合同相抵觸。

　　本合同未盡事宜，按照相關(guān)法令、律例施行，法令、律例未作的，兩邊能夠告竣書面彌補合同。本合同的附件戰(zhàn)彌補合同均為本合同不成朋分的構(gòu)成部門，與本合同擁有劃一的法令效力。

　　本合同自兩邊或兩邊代表人或其授權(quán)代表人具名并加蓋單元公章或合同公用章之日起生效。

　　本合同副本一式份，兩邊各執(zhí)份，擁有劃一法令效力。

　　甲方（簽名）：

　　乙方（簽名）：

　　年月日

漁船買賣合同 篇10

　　甲方（購方）：

　　乙方（供方）：

　　地址：

　　地址：

　　郵政編碼：

　　郵政編碼：

　　電話：

　　電話：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　職務：

　　職務：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守，嚴格履行。

　　第一條訂購產(chǎn)品名稱、單位、單價、數(shù)量約定如下：

　　1、產(chǎn)品名稱： 。

　　2、單位： 。

　　3、單價： 。

　　4、數(shù)量： 。

　　第二條產(chǎn)品質(zhì)量按照國家規(guī)定的規(guī)格標準執(zhí)行。

　　第三條包裝要求和費用負擔

　　1、包裝材料及規(guī)格：。

　　2、每包凈重：千克。

　　3、不同品種等級分別包裝。

　　4、包裝牢固，適宜裝卸運輸。

　　5、每包品種等級標簽清楚。

　　6、包裝費用由甲方負擔。

　　第四條交貨時間、地點

　　1、交貨時間： 。

　　2、交貨地點： 。

　　第五條驗收方法：。

　　第六條運輸方法及運費承擔： 。

　　第七條結(jié)算方式與期限： 。

　　第八條甲方違約責任

　　1、甲方必須按合同規(guī)定收貨，否則，應向乙方償付少收部分總價值 ％的違約金。

　　2、甲方?jīng)]有按照國家規(guī)定的等級和價格標準，壓級壓價收購，除還足壓價部分貨款外，應向甲方償付壓價部分總價值％的違約金。

　　3、甲方在乙方交貨后，應按時付款，每逾期一天，應向乙方償付未付款部分總價值 ％的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　1、乙方未按合同規(guī)定品名、品級、數(shù)量交貨，應向甲方償付少交部分總價值 ％的違約金。

　　2、乙方未按合同規(guī)定時間交貨，每逾期 天，應向甲方償付遲交部分總價值 ％的違約金。

　　3、乙方包裝不符合合同規(guī)定，應當返工，所造成的損失由乙方自負。

　　第十條甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，確實不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分違約責任。

　　第十一條本合同有效期限自年月日至年月日。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）：

　　代表人：

　　代表人：

　　年月日

漁船買賣合同 篇11

　　甲方（需方）：

　　地址：郵碼：電話：

　　法定代表人：職務：

　　乙方（供方）：

　　地址：郵碼：電話：

　　法定代表人：職務：

　　為了促進生豬、鮮蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生產(chǎn)，滿足城鄉(xiāng)人民生活對肉、蛋、禽商品的需要，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守，一份買賣合同。

　　第一條產(chǎn)品的名稱、品種和數(shù)量

　　1.產(chǎn)品的名稱和品種：.

　　2.產(chǎn)品的數(shù)量：.

　?。ū仨毭鞔_規(guī)定產(chǎn)品的計量單位和計量方法）

　　第二條產(chǎn)品的等級、質(zhì)量和檢疫辦法

　　1.產(chǎn)品的等級和質(zhì)量：.

　?。óa(chǎn)品的等級和質(zhì)量，國家有關(guān)部門有明確規(guī)定的，按規(guī)定標準確定產(chǎn)品的等級和質(zhì)量；國家有關(guān)部門無明文規(guī)定的，由雙方當事人協(xié)商確定。）

　　2.產(chǎn)品的檢疫辦法：.

　?。▏一虻胤街鞴懿块T有衛(wèi)生檢疫規(guī)定的，按規(guī)定進行檢疫。）

　　第三條產(chǎn)品的價格、貨款結(jié)算與獎售辦法

　　1.產(chǎn)品的價格按下列第（）項執(zhí)行：

　　（1）派購任務或派購基數(shù)內(nèi)的產(chǎn)品，執(zhí)行國家規(guī)定的收購牌價。在合同執(zhí)行期內(nèi)遇有價格調(diào)整時，按新價格執(zhí)行。

　?。?）不屬派購任務或派購基數(shù)的產(chǎn)品，收購價格由當事人協(xié)商議定。

　　2.貨款結(jié)算辦法按下列第（）項執(zhí)行：

　?。?）對村民、專業(yè)戶、個體經(jīng)營戶采取現(xiàn)金結(jié)算，錢貨兩清。

　　（2）對按有關(guān)規(guī)定必須采取銀行結(jié)算的，按銀行的統(tǒng)一規(guī)定辦法結(jié)算。

　　3.獎售辦法：

　　第四條交貨期限、地點和方式

　　，合同范本《一份買賣合同》。

　?。ㄙ忎N合同，原則上以一年為限，分季分月執(zhí)行；根據(jù)鮮活商品的`特點，交貨日期經(jīng)協(xié)商一致可適當提前或推遲。交貨地點和方式，可由當事人商定。）

　　第五條甲方的違約責任

　　1.甲方未按合同規(guī)定收購或在合同期間退貨的，應按未收或退貨部分貨款總值的％（5%～25％），向乙方償付違約金。

　　2.甲方如需提前收購，征得乙方同意變更合同的，甲方應給乙方提前收購貨物總值的％的補償。甲方因特殊原因必須逾期收購的，除比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期收購部分貨款總值計算向乙方償付違約金外，還應承擔供方在此期間所支付的保管費或飼養(yǎng)費，并承擔因此而造成的其他實際損失。

　　3.對通過銀行結(jié)算而未按期付款的，應按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向乙方償付延期付款的違約金。

　　4.乙方按合同規(guī)定交貨，甲方無正當理由拒收的，除按拒收部分貨物總值的（5%～25％）向乙方償付違約金外，還應承擔乙方因此而造成的實際損失。

　　第六條乙方的違約責任

　　1.乙方逾期交貨或交貨少于合同規(guī)定的，如需方仍然需要的，乙方應如數(shù)補交，并應向甲方償付逾期貨或少交部分貨物總值的％的違約金；如甲方不需要的，乙方應按逾期或分交部分貨款總值的％（1%～20％）的違約金。

　　2.乙方交貨時間比合同規(guī)定提前，經(jīng)有關(guān)部門證明理由正當?shù)模追娇煽紤]同意接收，并按合同規(guī)定付款；乙方無正當理由提前交貨的，甲方有權(quán)拒收。

　　3.乙方交售的產(chǎn)品規(guī)格、衛(wèi)生質(zhì)量標準與合同規(guī)定不符時，甲方可以拒收。乙方如經(jīng)有關(guān)部門證明確有正當理由，甲方仍然需要乙方交貨的，乙方可以遲延交貨，不按違約處理。

　　第七條不可抗力

　　合同執(zhí)行期內(nèi)，如發(fā)生自然災害或其他不可抗力的原因，致使當事人一方不能履行、不能完全履行或不能適當履行合同的，應向?qū)Ψ疆斒氯送▓罄碛桑?jīng)有關(guān)主管部門證實后，不負違約責任，并允許變更或解除合同。

　　第八條其他約定

　　.

　　當事人一方要求變更或解除合同，應提前通知對方，并采用書面形式由當事人雙方達成協(xié)議。接到要求變更或解除合同通知的一方，應在7天之內(nèi)作出答復，逾期不答復的，視為默認。

　　違約金、賠償金應在有關(guān)部門確定責任后10天內(nèi)（當事人有約定的，從約定）償付，否則按逾期付款處理。任何一方不得自行用扣付貨款來抵充。

　　第九條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份（兩份具有同等效力）。

　　第十條本合同于年月日在簽訂；有效期限至年月日。

　　甲方：

　　代表人：

　　年月日

　　乙方：

　　代表人：

　　年月日

漁船買賣合同【匯編11篇】相關(guān)文章：