下面是范文網小編整理的有關施工合同3篇，以供參考。
有關施工合同1
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協(xié)商，由乙方承包甲方廠內道路鋪設工程，依據《中華人民共和國合同法》以及相關法律、法規(guī)，為了明確雙方的權利義務，經雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
一、工程地點：
二、承包范圍：廠內道路工程，包工，包機器設備，保質量，包安全，負責保修。
三、材料供給：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。
四、工程內容：乙方負責廠區(qū)道路及地面硬化。
五、道路要求及質量：車間道路水泥厚度150厘米，其它道路200厘米;質量必須符合國家規(guī)定的道路質量標準。
六、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，保修期 年。
七、合同價款：采用工程單價承包方式，承包單價為 元/㎡，按實際施工最后結算。
八、施工方法：備料--拌合--填平--壓實--攤鋪--整型--養(yǎng)生。
九、結算方式：在工程竣工驗收合格后，撥款至總價款的 %，剩余工程款作為質保金，在竣工后 年以后付清。
十、雙方責任承擔：
1.甲方提供廠內水電，乙方負責工程的施工及質量，如果保修期內出現任何質量，乙方應無償及時修復。
2.乙方對現場的安全及施工人員的安全負責，在施工過程中造成他人損害及施工人員受傷的安全事故均由乙方負責，與甲方無關。
3.乙方不得以任何理由停工、怠工，一經甲方發(fā)現，甲方有權終止合同，并要求乙方承擔違約責任。
十一、違約責任：
1、因承包人原因，未按本合同約定的時間竣工，每延誤一天，全部損失。
2、因承包人原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由承包人無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由承包人自行負責，并且向發(fā)包人賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因承包人工程質量不符合要求，發(fā)包人、總承包單位提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的，發(fā)包人、總承包單位有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發(fā)生的費用及損失均由承包人承擔。
3、承包人在施工過程中弄虛作假，采用不合格工程材料的，
十二、爭議解決方式：發(fā)生爭議后雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何乙方均可向遷安市人民法院起訴。
十三、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十四、本合同系雙方真實意思表示，不存在欺詐脅迫，雙方認真履行。
十五、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關施工合同2
補 充 協(xié) 議
工程名稱：
工程地點：_
發(fā) 包 人：_
承 包 人：_
簽訂日期： 年 月 日
補 充 協(xié) 議
發(fā)包人 ： （以下簡稱：甲方）
承包人 ： （以下簡稱：乙方）
經甲乙雙方自愿、公平、友好協(xié)商，雙方就 年 月 日簽訂的就 工程合同（以下簡稱為原合同）作如下補充協(xié)議：
一、 寫明具體補充的內容。
二、如有未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
三、此協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效，一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。
四、本協(xié)議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。
甲方： 乙方：
（蓋章） （蓋章）
法人代表或代理人： 法人代表或代理人：
年 月 日 年 月 日
有關施工合同3
有關施工合同3篇相關文章：
★ 建筑工程施工合同3篇(建設工程合同與承攬合同的區(qū)別)