下面是范文網(wǎng)小編收集的施工合同模板3篇(建筑工程承包合同模板),歡迎參閱。
施工合同模板1
發(fā)包人(全稱):________________
承包人(全稱):________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程施工協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:________________
工程地點(diǎn):________________
結(jié)構(gòu)形式:________________層數(shù):________________建筑面積:________________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:________________
資金來源:________________
二、工程承包范圍
承包范圍:________________
三、合同工期
工期:________________天
開工日期:________________
竣工合同:________________
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):________________
五、合同價(jià)款
1、合同總價(jià)(大寫):________________(人民幣)元
?。ㄐ懀篲_______________元
(其中:工程暫列金額________________元,計(jì)日工________________元,材料暫估價(jià)和專業(yè)工程暫估價(jià)________________元,安全文明施工措施費(fèi)________________元,總承包服務(wù)費(fèi)________________元。)
2、綜合單價(jià):詳見承包人的已標(biāo)價(jià)工程量清單。(見附件4:)
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:________________
(1)本合同協(xié)議書;
(2)中標(biāo)通知書;
(3)投標(biāo)函及投標(biāo)函附件;
(4)本專用合同條款;
?。?)本通用合同條款;
?。?)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;
?。?)圖紙;
(8)已標(biāo)價(jià)工程量清單(附件4:);
(9)招標(biāo)文件、招標(biāo)文件澄清及修改;
?。?0)其他合同文件。
雙方在履行本合同中的有關(guān)洽商、變更、簽證等書面協(xié)議、文件,視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
施工合同模板2
建設(shè)單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,就甲方委托乙方建造XxXXXX綠化工程,簽訂以下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:XXXX綠化工程。
2、工程地點(diǎn):XXXXX。
3、施工范圍:綠地面積XXX平方米(具體見XXX綠化設(shè)計(jì)圖)。以上項(xiàng)目均按雙方會(huì)審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項(xiàng)目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、工期
1、開工日期:本項(xiàng)目工程工期從年月日起至年月日止,共天。
2、施工期內(nèi),若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認(rèn)工期可順延。
3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價(jià)款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣:XXXX元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實(shí)結(jié)算。
四、承建方式
1、乙方對綠化工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗(yàn)收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期間甲方負(fù)責(zé)乙方施工所用的水電。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價(jià)款的30%,即人民幣:XXX萬元整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場施工。
2、待工程竣工后,甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價(jià)款的60%,即人民幣:XXX萬元整。
3、竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi),向乙方支付工程合同價(jià)款的10%,即人民幣:XXX萬元整。
4、工程所需交納的稅款已含在工程造價(jià)內(nèi),由乙方交納。
六、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進(jìn)行施工。
2、在施工過程中,乙方必須服從甲方監(jiān)督管理,若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng),甲方有權(quán)提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
七、工程竣工驗(yàn)收結(jié)算
乙方于竣工后三天內(nèi)通知甲方,甲方在接到通知后五天內(nèi)組織進(jìn)行驗(yàn)收,并于驗(yàn)收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙、合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。甲方在驗(yàn)收合格后依據(jù)合同、及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算,并于三十個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
八、延期違約責(zé)任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計(jì)罰人民幣200元;因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內(nèi)書面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款,逾期三天,乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。
九、質(zhì)保期限
1、乙方按照施工圖保質(zhì)、保量、保工期、保安全完成施工任務(wù)??⒐を?yàn)收后三個(gè)月為綠化種植保養(yǎng)期,在保養(yǎng)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作,落實(shí)各項(xiàng)安全措施,確保施工安全,承擔(dān)安全施工責(zé)任,教育施工人員遵紀(jì)守法。
3、開工前三天甲方負(fù)責(zé)向乙方
4、甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場工地的關(guān)系協(xié)調(diào),以確保乙方施工進(jìn)度。
5、工程竣工后,乙方負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)垃圾的清理,做到工完場清。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿,甲方將款項(xiàng)結(jié)清后合同即告終止。
十二、本合同壹式貳份,甲、乙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應(yīng)盡可能協(xié)商解決??裳a(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議,補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方代表:_______
乙方代表:_______
簽訂日期:_______
施工合同模板3
編號:
甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定在原合同簽定的總價(jià)基礎(chǔ)上新增加裝修項(xiàng)目。新增加項(xiàng)目由甲方在現(xiàn)場確定,乙方根據(jù)甲方要求進(jìn)行施工。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定及原合同條款規(guī)定基礎(chǔ)上,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條 新增加工程概況
1、 新增加工程名稱:2、 新增加工程地址:3、 施工內(nèi)容:甲方現(xiàn)場決定要求乙方增加裝修項(xiàng)目內(nèi)容。(附:增加裝修項(xiàng)
目清單)
4、 委托方式:包工包料
5、 開竣工日期:根據(jù)原合同簽定的日期增加(即開工日期: 年
月日,竣工日期:年月日)
第二條 新增加裝修工程價(jià)款
1、新增加工程價(jià)款:¥,詳見《增
加裝修工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)》。
第三條 新增加裝修項(xiàng)目事宜
1、乙方應(yīng)按原有合同條款內(nèi)容規(guī)定施工,保證施工工期、工程質(zhì)量。
2、新增裝修項(xiàng)目內(nèi)容中甲乙雙方責(zé)任、義務(wù)應(yīng)按原有合同條款規(guī)定執(zhí)行。
3、甲方現(xiàn)場要求增加的裝修項(xiàng)目,經(jīng)雙方現(xiàn)場確認(rèn),甲方不得以任何借口拒付新增加裝修項(xiàng)目工程款。
4、甲方要求乙方現(xiàn)場增加裝修工程項(xiàng)目,乙方應(yīng)保質(zhì)保量嚴(yán)格施工,不得拒絕執(zhí)行。
5、全部工程完工,乙方向甲方提交新增裝修項(xiàng)目清單,甲方確認(rèn);現(xiàn)場增加裝修項(xiàng)目是甲方要求乙方施工的,甲方不得在完工后拒絕承認(rèn)。
6、新增裝修項(xiàng)目中的材料、工藝要求、技要標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按原合同條款執(zhí)行。
第四條 爭議解決
雙方如發(fā)生因新增裝修項(xiàng)目有關(guān)的任何爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。如工程完工后,雙方對新增裝修項(xiàng)目內(nèi)容有爭議,當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),應(yīng)向原合同簽訂地人民法院提起訴訟。
發(fā)生爭議后,雙方應(yīng)首先對已完成新增裝修項(xiàng)目工程量進(jìn)行登記并蓋章確認(rèn),如不能就已完工程量達(dá)成一致,雙方以原合同附件(裝修工程報(bào)價(jià)清單內(nèi)容)為基礎(chǔ)現(xiàn)場確認(rèn)增加裝修項(xiàng)目內(nèi)容。
第五條 合同生效
1、 增加裝修項(xiàng)目合同和附件是原合同補(bǔ)充,與原合同同樣具有法律效力,加蓋公章或合同專用章后生效。
2、 新增加裝修項(xiàng)目合同附件與新增加裝修項(xiàng)目合同具有同等效力,但附件內(nèi)容與合同正文不一致時(shí),以合同正文為準(zhǔn)。
3、 本合同(包括合同附件)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,各份具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
簽訂日期:年月日
合同簽訂地:
施工合同模板3篇(建筑工程承包合同模板)相關(guān)文章: