下面是范文網(wǎng)小編收集的裝修合同范文3篇 裝修合同簡單版,供大家參考。
裝修合同范文1
甲方:南京綠野房地產(chǎn)有限公司
乙方:張世彬
就乙方希望購買甲方精裝修辦公房的請求,現(xiàn)雙方達(dá)成如下協(xié)議:
1、 由于乙方身在外地事務(wù)繁忙,意向購買甲方開發(fā)建設(shè)的綠野大廈1004房號(面積102。65平米)精裝修辦公房,雙方自愿達(dá)成此協(xié)議;
2、房屋成交單價為8580元/平米,其中房屋凈價為5900元/平米,其余2680元/平米為裝修和辦公設(shè)施等費用(含8號車位20年使用權(quán));
3、乙方簽約時須付總房款50%的首付款即人民幣44萬元整;
4、甲方負(fù)責(zé)將乙方所購房屋按乙方要求進(jìn)行設(shè)計及裝修,達(dá)成如下要求:
1) 辦公房內(nèi)部豪華裝修標(biāo)準(zhǔn);
2) 辦公設(shè)施齊全,達(dá)到入住即可辦公的標(biāo)準(zhǔn),(裝修及設(shè)施基本標(biāo)準(zhǔn)見附頁1)
3) 房屋交付時水、電、電話、寬帶已接通可正常使用;
5、房屋交付時間:20xx年3月1日;
6、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;
補充條款:
1、甲方向乙方提供地下停車場8號車位使用,免租金使用20年,。開始日期以交房日期為準(zhǔn);
2、如上列第4條款產(chǎn)生異議,雙方本著友好協(xié)商的原則進(jìn)行補充及更改;
3、如上列第5條款交付時間產(chǎn)生變動,按歸責(zé)原則進(jìn)行協(xié)商,如實際是由甲方違約,則違約金為總房款的萬分之零點五/天;
甲方:乙方:
日期:
日期:
附頁1:
一、設(shè)計要求:
甲方的設(shè)計圖紙完成,效果圖等材料交由乙方認(rèn)可后方可施工。 材料核算以不低于10萬元為標(biāo)準(zhǔn)。
二.裝修基本標(biāo)準(zhǔn):
1、地面為全實木地板;
2、所使用裝修材料全部為國家級標(biāo)準(zhǔn)綠色環(huán)保材料;
二、辦公設(shè)施基本標(biāo)準(zhǔn)
裝修合同范文2
合同編號:________
發(fā) 包 人: 承 包 人:
住 所: 住 所:
委托代理人: 營業(yè)執(zhí)照號: 電 話: 委托代理人: 電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:______________________________________。
1.2 工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表)。
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表),發(fā)包人提供部分材料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料表); (3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條 發(fā)包人義務(wù)
4.1 開工前________天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
4.4 不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
第五條 承包人義務(wù)
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第六條 工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議(或變更項目預(yù)算表),同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備。發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
8.3 發(fā)包人未按期支付工程款(驗收單簽字后三天內(nèi)),工期相應(yīng)順延。
8.4 因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包人承擔(dān),工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):<住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范gb 50327-20xx="">,施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由武漢市裝飾協(xié)會主管部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
(1)水電施工改造完工,開關(guān)插座定位驗收;防水層經(jīng)48小時試水不漏;
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(家裝工程驗收單)。
10.2 工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內(nèi)容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設(shè)備,工程項目收費維修。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下____方式支付工程款:
(1)合同簽定后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預(yù)付款,即
_________元;泥工完工后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進(jìn)度款,即___________元;逢單項工程完工驗收后,
發(fā)包人按約定直接向承包人支付増加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元.
(2)簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內(nèi)付款,按第10.1條分多次 (5%-20%)付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
( 3 )其他支付方式:
___________________________________________________________________.
11.2 工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程驗收單(家庭居室裝飾裝修工程驗收單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進(jìn)度款。
11.3 工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票(稅金另計)。
第十二條 違約責(zé)任
12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
12.2 未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
12.3 因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
12.4 發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款的(驗收簽字三日內(nèi)),每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元,十五天后乙方可中止合約. 12.5 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交武漢市裝飾協(xié)會或_________________________________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項具體規(guī)定
14.1程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)________________元(此費用不在工
程價款內(nèi))。物業(yè)公司向業(yè)主的各項收費和押金由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
14.2 施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙________把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負(fù)責(zé)交還鎖________把,由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
14.3 施工期間,承包人每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十五條 其他約定事項:
______________________________________________________________.
第十六條 附則
16.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3 本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份。
16.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
附件一:裝飾施工內(nèi)容報價單;
附件二:甲方提供材料、設(shè)備表;
附件三:甲方委托乙方購賣材料報價單;
附件四:工程項目變更單
附件五:工程質(zhì)量驗收單
附件六:工程結(jié)算單
附件七:工程保修單
承 包 人(蓋章): 發(fā)包人(簽字): 法定代表人(簽字):
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
年 月 日
裝修合同范文3
案情簡介
周某為維思投資公司裝修辦公室,當(dāng)時因為雙方是朋友,并沒簽合同,口頭承諾周某為維思公司負(fù)責(zé)裝修事宜,材料費實報實銷,人工費按口頭約定報價支付。后維思公司以桂濱公司(該公司公章在維思公司手里)名義到物管公司處辦理了開工手續(xù)。周某隨即聯(lián)系了自己從事裝飾的朋友進(jìn)行了裝修。裝修進(jìn)行到中途,維思公司單方面提出因質(zhì)量問題要求工人停工整改。在此過程中,維思公司要求周勇與之簽訂裝飾工程施工合同,并約定了合同價款及明顯對周某不利的違約責(zé)任。合同簽訂后,維思公司即將前期所有裝修全部拆除,不允許工人再次進(jìn)場施工,另找他人重新裝修。后維思公司以周某為被告向法院提起訴訟,以質(zhì)量不合格為由,要求解除雙方簽訂的裝飾工程合同,并要求周某承擔(dān)材料費、人工費及工期延誤損失。
辦案思路及心得
被告周某委托我應(yīng)訴答辯。本案經(jīng)過了兩次開庭審理。庭審中,我主要提出以下幾點代理意見:1、被告周某不是適格被告,原告應(yīng)以重慶桂濱公司作為本案被告,由桂濱公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。既然以桂濱公司名義辦理的裝修許可證,桂濱公司就是涉案裝修工程合同的一方當(dāng)事人(盡管桂濱公司與原告未簽書面合同,不影響雙方實際裝飾工程合同關(guān)系),因該裝飾工程產(chǎn)生的糾紛,與被告無關(guān),被告僅作為桂濱公司代理人負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)工作,由此可能產(chǎn)生的相應(yīng)合同責(zé)任根據(jù)合同法規(guī)定應(yīng)由委托人桂濱公司承擔(dān);2、周某是自然人,不具有簽訂建筑工程裝飾裝修合同的主體資格,本案合同應(yīng)屬無效。根據(jù)《建筑法》《室內(nèi)裝飾工程管理辦法》《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等法律法規(guī)規(guī)定,承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或超越資質(zhì)等級的,建設(shè)工程施工合同無效。原被告簽訂的《裝飾工程施工合同》,周某是自然人,并無相應(yīng)資質(zhì),所簽合同應(yīng)屬無效合同;3、原告未經(jīng)施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未經(jīng)鑒定機構(gòu)鑒定,應(yīng)對其擅自拆除工程造成的損失自行承擔(dān)責(zé)任。原告提交的施工現(xiàn)場圖片及視頻,以及被告簽字的工程存在質(zhì)量問題的說明,我們認(rèn)為工程存在的問題僅是裝修施工中普遍存在的小問題,是可以通過返工整改予以解決的。工程是否存在質(zhì)量問題以及是否嚴(yán)重到必須全部拆除的程度,僅僅原告單方聘請的監(jiān)理的一面之詞是不能作為本案證據(jù)采信的,只有雙方確認(rèn)或法院指定的第三方鑒定機構(gòu)有權(quán)對工程進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定并作為有效證據(jù)采用。原告單方擅自拆除已建工程的做法直接違反裝修行業(yè)慣例,也與本案裝飾工程合同的約定相違背,同時也違反《合同法》的相關(guān)規(guī)定。
裁判結(jié)果
通過庭審的答辯和辯論以及庭后與承辦法官就案情從證據(jù)和法律兩方面進(jìn)行反復(fù)溝通交流,法院最終判決駁回了原告全部訴訟請求,達(dá)到當(dāng)事人預(yù)期,得到當(dāng)事人肯定。本案得以順利結(jié)案。
屋東違約怎么辦?
簽約合同違約
本人和私人屋主租用民用倉庫有5年合約,現(xiàn)用4年,尚有1年才到合同期滿。現(xiàn)屋主要求收回倉庫使用,由于我們是私人簽注合同,有無法律效力,請問我如何追討他的違約金。
為您解答:
1、你們之間簽訂的租賃合同只要不違反法律的規(guī)定雙方自愿的就有法律效力。
2、屋主要提前解除合同要求收回倉庫的話,你可以要求其按照合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果合同沒有約定違約賠償條款的話,你可以按照你實際的損失要求賠償。
違約責(zé)任怎么算?
違約責(zé)任是違反合同的民事責(zé)任的簡稱,是指合同當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。民法通則第111條、合同法第107條對違約責(zé)任均做了概括性規(guī)定。
法律咨詢:
今天收到中介電話說我們屋另外兩戶擾民被告了(1套房子分成4戶出租的),然后房主要后天中午收房,讓我們?nèi)及嶙?;我想問別的住戶違約我有責(zé)任么?可否要求違約金?另外提前收房有沒有最短期限?今天通知后天就得搬完?另外時間很緊兩天內(nèi)不見得一定能找到房子,我可以最多延遲幾天?如果不能延遲,是不是租住旅館的費用可以找中介支付?
律師解答:
中介要求你們沒有違約的住戶搬走,是違約行為,可以要求其支付違約金,另外應(yīng)提前告知。
相關(guān)法律知識:
違約行為分類
根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),可將違約行為做以下分類:(1)單方違約與雙方違約。雙方違約,是指雙方當(dāng)事人分別違反了自己的合同義務(wù)。合同法第120條規(guī)定:當(dāng)事人雙方都違反合同的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任??梢?,在雙方違約情況下,雙方的違約責(zé)任不能相互抵銷。(2)根本違約與非根本違約。以違約行為是否導(dǎo)致另一方訂約目的不能實現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn),違約行為可作此分類。其主要區(qū)別在于,根本違約可構(gòu)成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行與遲延履行。(4)實際違約與預(yù)期違約。
裝修合同范文3篇 裝修合同簡單版相關(guān)文章:
★ 有關(guān)工程承包合同5篇(關(guān)于承包合同)
★ 標(biāo)準(zhǔn)的房屋租賃合同范本3篇(正規(guī)房屋租賃合同范本)
★ 實用工程工程合同范文4篇 工程專用合同條款內(nèi)容