實用的廣告合同4篇(廣告合同的內(nèi)容)

時間：2023-09-09 13:05:00 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的實用的廣告合同4篇(廣告合同的內(nèi)容)，供大家參考。

實用的廣告合同1

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，甲乙雙方就本廣告位的租賃達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條廣告位基本情況：

　　1、廣告位位置：____________________（詳見附圖）

　　2、廣告牌規(guī)格：____________________

　　3、廣告牌制作材料：鋼骨架、面貼鍍鋅鐵皮

　　4、廣告畫面：370dpi高精度電腦噴畫

　　第二條租賃期限：

　　該廣告位租賃期限為____年，即從____年____月____日至____年____月____日止（以實際發(fā)布時間為準(zhǔn)）。

　　第三條合同總額和付款方式：

　　1、廣告牌發(fā)布費總金額共計人民幣：________（含稅）。

　　2、上述費用包括乙方對該廣告的建造、報建、年審、制作、發(fā)布、維護(hù)、維修、電費等。

　　3、廣告發(fā)布費支付時間和支付方式：合同簽訂后甲方即付50%預(yù)付款，即____元整，廣告發(fā)布十五天內(nèi)付清余款。

　　第四條雙方責(zé)權(quán)：

　?。ㄒ唬┘追截?zé)任：

　　1、甲方須及時提供乙方報批報建所需的文件資料，否則因此引發(fā)的一切責(zé)任乙方概不負(fù)責(zé)。

　　2、甲方有權(quán)決定廣告發(fā)布內(nèi)容，但必須保證其真實性、合法性。

　　3、甲方須及時向乙方繳交廣告發(fā)布租金。

　?。ǘ┮曳截?zé)任：

　　1、乙方應(yīng)遵守廣告發(fā)布、制作的有關(guān)規(guī)定，一切制作、報批手續(xù)及費用都由乙方自行承擔(dān)。

　　2、在合同期內(nèi)，除初始畫面外，乙方可根據(jù)甲方需要，免費提供更換兩次廣告畫面。并免費在廣告畫面上對廣告主題語進(jìn)行霓虹燈勾邊。

　　3、廣告牌的外打燈，必須保證有充足的光源，保證每晚亮燈4小時，即夏天亮燈時間為晚上7：00至11：00時，冬天亮燈時間為晚上6：30至10：30時（可根據(jù)季節(jié)氣候的變化適當(dāng)調(diào)整）。

4、廣告其制作材料、施工費、用電增容、電費等一切費用由乙方自行解決和支付，施工安裝均需達(dá)到安全生產(chǎn)要求及廣告牌美觀、完整。乙方負(fù)責(zé)做廣告維修和保養(yǎng)工作。如光源出現(xiàn)故障，乙方應(yīng)于一天內(nèi)修復(fù)；廣告畫面出現(xiàn)損壞，乙方應(yīng)于三天內(nèi)修復(fù)；電纜被盜，乙方應(yīng)于三天內(nèi)修復(fù)。

　　5、乙方在發(fā)布廣告時必須按照國家、省、市有關(guān)廣告規(guī)定辦理好有關(guān)手續(xù)及繳交有關(guān)費用。

　　6、乙方必須在雙方約定的時間七日內(nèi)發(fā)布廣告，否則每逾期一天甲方收取乙方壹仟元整（￥1000元）作為滯納金；逾期一個月未完工，則甲方有權(quán)取消合同。

　?。ㄈ┳庥闷趦?nèi)，甲、乙雙方不能無故終止合同，但如因市政或城市規(guī)劃要求等原因?qū)е录追綇V告位不能使用時，則雙方不負(fù)責(zé)任何賠償責(zé)任，其租金乙方按甲方所租用實際時間計算。如果雙方同意移址重建，另簽補(bǔ)充合同。

　　（四）如因臺風(fēng)、地震等不可抗力造成雙方不能履行合約的，雙方免責(zé)。

　　第五條租賃期滿：

　　租賃期滿后，本合同即終止，甲方對此廣告位在同等條件下享有優(yōu)先租賃權(quán)。如甲方續(xù)租，須提前兩個月書面向乙方提出申請。

　　第六條違約責(zé)任：

　　雙方簽訂合同必須信守，任何一方違反本合同的規(guī)定，違約方需按當(dāng)年度租金的20%作為違約金支付給守約方。

　　第七條其他：

　　1、本合同未盡事宜由雙方共同協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同不一致的，以補(bǔ)充合同為準(zhǔn)，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方（章）：________________ 甲方（章）：________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　委托代表人：________________ 委托代表人：________________

　　日期：________________ 日期：________________

實用的廣告合同2

　　甲方：（委托方）

　　乙方：（承制方）

　　甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作、安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議：

　　一、廣告牌制作

　　1、廣告牌規(guī)格：

　　2、材質(zhì)：

　　3、要求：

　　二、廣告牌安裝

　　安裝地點：

　　三、工程造價及支付方式

　　1.廣告牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣元，大寫元整。

　　2.支付方式：

　　a.合同簽訂時甲方預(yù)付程款元，大寫元。

　　b.制作安裝完成后，經(jīng)甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

　　四、工程期限

　　1、自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風(fēng)）工期順延。

　　2、因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。

　　五、雙方權(quán)利、義務(wù)

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。

　　2、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見，以使乙方設(shè)計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工，因未實際測量導(dǎo)致的人、財、物的損害由甲方承擔(dān)。

　　4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計參考。

　　5、負(fù)責(zé)提供施工現(xiàn)場的水、電等設(shè)施齊全，供乙方使用。

　　6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖方案不符，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。

　　3、確保施工嚴(yán)格按照規(guī)定操作，未按規(guī)定操作所造成的人、財、物的損害，由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、關(guān)于驗收

　　1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。

　　2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當(dāng)牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達(dá)到6級。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延

　　2、乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標(biāo)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如未達(dá)標(biāo)乙方應(yīng)承擔(dān)返工及相應(yīng)損失。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)，預(yù)付工程款項不予退還，乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部制作作費。

　　八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔(dān)：

　　1、在本廣告的制作、安裝過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無關(guān)。

　　2、本廣告安裝制作完畢后，因不可抗力的因素如重大自然災(zāi)害（颶風(fēng)、地震、高空墜物等）、安裝建筑物本身質(zhì)量問題等，造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　3、由于商標(biāo)、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛與乙方無關(guān)。

　　九、保修期限：

　　1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目保修壹年。人為損毀乙方不負(fù)責(zé)保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進(jìn)行維修。

　　十、本合同除簽章部分外，均為打印，手寫、涂改無效。

　　十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　十二、本協(xié)議自簽訂之日起一年后自動失效。

　　十三、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　年月日年月日

實用的廣告合同3

　　原告：

　　地址：負(fù)責(zé)人：電話：

　　被告：

　　注冊地址：

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：法人代表：辦公地址：郵編：438300

　　聯(lián)系電話：

　　訴訟請求：

　　1、判令被告支付原告欠款人民幣117780.00元（其中廣告位租賃欠109638.00，廣告制作費欠：8142.00）；

　　2、判令被告支付原告合同違約金人民幣362796.00元；

　　3、判令被告抵合同款的商鋪A2126合同無效，退給原告款人民幣157162.00元；

　　4、判令被告承擔(dān)原告的訴訟費。

　　事情和理由：

　　被告為了宣傳公司摩爾城樓盤項目，租賃原告廣告位，合同期為20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金為人民幣246800.00元。原告廣告位經(jīng)營權(quán)是通過火車站公開招標(biāo)合法所得，合同期內(nèi)，原告認(rèn)真覆行了合同約定，而被告沒有按合同約定認(rèn)真覆行，原告多次去被告公司找相關(guān)負(fù)責(zé)人員催討，公司辦事人及領(lǐng)導(dǎo)不見面不理睬，逃避支付

　　廣告費，被告不覆行合同約定，嚴(yán)重違約，并承擔(dān)合同違約一切責(zé)任后果。

　　最初的合同約定是以現(xiàn)金方式支付，根本就沒有約定以商鋪抵廣告費，但因為被告遲遲不支付原告廣告費，要求將最初合同作廢重新簽訂新的合同，是為了達(dá)到將商鋪抵部分廣告費的目的，原告沒有辦法才同意重新簽訂租賃合同，新的合同約定被告以商鋪抵原告部分廣告款，原告多次去被告公司討要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意辦理商鋪手續(xù)（A2126）。剩下的廣告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告帶人來買房將余款抵扣，原告也想了辦法，但最終都無法答成。一年都過去了，被告經(jīng)辦人員及領(lǐng)導(dǎo)不理睬逃避支付，至今未果，故原告沒有辦法訴至貴法院，請求支持原告的訴訟請求，以維護(hù)原告的合法權(quán)益。

　　此致

　　申訴人：

　　20xx-6-6

　　附件：

　　1、廣告位租賃合同

　　2、原告廣告位經(jīng)營權(quán)合同

　　3、原告營業(yè)執(zhí)照

　　4、原告身份證

　　5、抵款購房收據(jù)

實用的廣告合同4

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商一致，就甲方在乙方網(wǎng)站發(fā)布廣告事宜達(dá)成如下協(xié)議，特簽定本合同，望雙方共同信守：

　　一、廣告內(nèi)容：真實、客觀地展示本公司生產(chǎn)經(jīng)營的與相關(guān)產(chǎn)品。生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)。

　　二、廣告位置：網(wǎng)站第____頁，位置描述______________________，像素大小____________

　　三、廣告樣稿：由甲方提供，乙方可以對甲方樣稿進(jìn)行簡單的設(shè)計和制作。如果乙方對樣稿有特殊設(shè)計、制作要求的，可以經(jīng)雙方協(xié)商一致后由甲方進(jìn)行設(shè)計和制作，費用由甲方承擔(dān)。廣告樣稿由甲方設(shè)計和制作的費用為人民幣___________元。廣告樣稿一經(jīng)投放，合同期內(nèi)未經(jīng)乙方許可，甲方不得變更。

　　四、廣告審查：乙方有權(quán)審查甲方發(fā)布的廣告內(nèi)容和形式，對違反廣告法和相關(guān)法律規(guī)定的廣告內(nèi)容和形式，乙方有權(quán)要求甲方作出修改或終止甲方的違法發(fā)布廣告的行為。

　　五、廣告費用：網(wǎng)站廣告位租賃費一年為人民幣_________元，廣告設(shè)計和制作費一次為人民幣________元。合計：￥__________元。

　　六、付款方式：自甲方款到乙方指定帳戶之日起本合同生效。自廣告樣稿發(fā)布之日起計算租賃期。

　　乙方指定帳戶為：____________________________

　　中國郵政卡號：______________________________

　　七、有效期限：本合同有效期為______年。本網(wǎng)站廣告位續(xù)費期為合同到期前______個月，同等條件下，甲方有優(yōu)先廣告發(fā)布權(quán)。

　　八、補(bǔ)充條款：合同期內(nèi)，經(jīng)雙方協(xié)商一致本合同可以簽定補(bǔ)充條款。補(bǔ)充條款與本合同一并具有法律效力。因不可抗力造成甲方廣告不能發(fā)布或發(fā)布期不足的，乙方可以順延發(fā)布期或按差額退款。

　　因本合同而引起的糾紛，雙方盡量協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以在乙方所在地人民法院起訴。網(wǎng)站廣告合同范文節(jié)選！

　　補(bǔ)充條款如下：

　　____________________________________________________

　　甲方：___________________________

　　代表人：_________________________