施工合同范文8篇施工合同范本模板

時間：2023-06-26 15:45:00 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的施工合同范文8篇施工合同范本模板，以供參考。

施工合同范文8篇施工合同范本模板

施工合同范文1

　　甲方：乙方：

　　甲方將位于縣鎮(zhèn)路的自住用房的建房施工工程承包給乙方施工。甲方與乙方在真實平等、互利的基礎(chǔ)上經(jīng)過充分協(xié)商，為了明確甲、乙雙方的責(zé)任，保證如質(zhì)如量按期完成該工程，就該建房工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程施工范圍及工期：乙方嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙進(jìn)行施工(如發(fā)生變更，雙方協(xié)商)主要包括：自基腳面起，上至屋面的全部磚混砌體。水泥立柱、橫梁、圈梁、衛(wèi)生間、陽臺、廚房、屋面等整體現(xiàn)澆，全部門、窗、孔洞預(yù)留，木工負(fù)責(zé)搭架、裝模板等工程。

　　工程期限從年月日至年月日完工。乙方應(yīng)按時施工，如期完工。

　　二、承包方式：此次建房的施工承包方式為乙方包工的形式。具體如下：1、由乙方按照圖紙的要求統(tǒng)籌計劃安排甲方進(jìn)行購買所需的建筑材料，并按照圖紙的.式樣進(jìn)行施工;2、乙方負(fù)責(zé)召集建筑施工人員，并組織、管理、指揮

　　工人施工，乙方施工人員的生活由乙方自理，乙方及其施工人員與甲方不存在雇傭關(guān)系。3、甲方負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的建房屋有效圖紙，乙方按甲方提供的圖紙修建。施工所有的所有機器設(shè)備由乙方自行提供(包括攪拌機、吊頂制板上樓的機器、搭架使用的全部設(shè)備、振動器切割機等)并負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試及使用過程中的安全。因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故由乙方承擔(dān)。

　　三、施工質(zhì)量要求：1、乙方照圖進(jìn)行施工，甲方按要求驗收工程質(zhì)量;2、樓層高度以圖紙為準(zhǔn)。圈梁和挑梁、澆注凝固后不應(yīng)有蜂窩、麻面等。更不能出現(xiàn)鋼筋外漏現(xiàn)象。在砌筑及澆注圈梁過程中，乙方施工時要保證質(zhì)量，墻面要平整、房屋直角的地方不能縱角。3、廚房、廁所、屋面不得有絲毫滲漏，如出現(xiàn)滲漏視為不合格，甲方有權(quán)要求返工并賠償損失，全部鋼筋混凝土部位均要求使用震動機搗實。

　　四、施工安全要求：乙方在施工過程中，全程對施工安全負(fù)完全責(zé)任。乙方應(yīng)在工地安裝一切必要的安全防護(hù)裝臵。搭架、使用起重設(shè)備、使用電氣設(shè)備必須有專人負(fù)責(zé)安全檢查。違規(guī)操作導(dǎo)致的一切事故與甲方無關(guān)，甲方不承擔(dān)乙方在施工過程中發(fā)生的一切傷亡事故的賠償責(zé)任。由于乙方對施工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任。

　　五、工程造價：泥工元/m，木工元/m，面積按實際工程面積計算。房屋竣工后，經(jīng)檢查屋面、廚房、廁所通過試水后沒有滲漏，墻體樓面沒有任何異常驗收后付清。

　　六、本合同自簽訂之日起生效，一經(jīng)簽字即具有法律效力。合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日

施工合同范文2

　　甲方(承租方)：

　　乙方(出租方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工機械租賃事宜協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、租賃機械名稱、規(guī)格型號及數(shù)量：

　　二、承租施工地點：

　　三、租賃期限：從該機械設(shè)備進(jìn)場天后計算租賃時間至甲方通知乙方報停為止。

　　四、租賃方式及費用，采用下列第種方式租賃。

　　1、按月包干制，每月租金(大寫)：元，：元。

　　2、按天計算單價，每天租金(大寫)：元，：元。以上租金包含設(shè)備操作人員工資及稅金等費用。

　　五、費用結(jié)算及支付：租賃費用雙方按月結(jié)算，具體付款方式為。

　　六、乙方責(zé)任

　　1、負(fù)責(zé)向甲方提供機械性能良好、運轉(zhuǎn)正常、無安全隱患的機械設(shè)備。

　　2、負(fù)責(zé)向甲方提供租賃設(shè)備的相關(guān)資料(包括使用說明書、操作規(guī)程、裝配圖紙)、基礎(chǔ)施工圖紙、地腳預(yù)埋件等，以書面形式向乙方提供裝配及基礎(chǔ)施工的各項要領(lǐng)，并在乙方需要時派人現(xiàn)場進(jìn)行幫助和指導(dǎo)。

　　3、負(fù)責(zé)配備隨車使用配件、備件及修理工具，保證設(shè)備的正常使用。

　　4、配備名持證上崗的熟練設(shè)備操作人員。

　　5、負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)、故障修理。

　　七、甲方責(zé)任

　　1、按相關(guān)規(guī)程安排設(shè)備進(jìn)行正常作業(yè)，不對設(shè)備違章指揮。

　　2、負(fù)責(zé)提供機械操作人員的住宿場所，其伙食由，費用由方承擔(dān)。

　　3、安排時間由乙方操作人員對設(shè)備進(jìn)行正常的維護(hù)和保養(yǎng)。

　　4、負(fù)責(zé)本合同其他條款約定的由甲方承擔(dān)的責(zé)任。

　　八、設(shè)備進(jìn)場、出場、安裝、拆卸及驗收雙方責(zé)任及費用的約定：

　　九、設(shè)備維修

　　1、乙方應(yīng)履行租賃設(shè)備的維修義務(wù)。包括設(shè)備在出租期間出現(xiàn)故障，在正常使用過程中出現(xiàn)的磨損及其他故障，日常維護(hù)(定期檢查、上油等)。

　　2、設(shè)備發(fā)生故障，甲方應(yīng)當(dāng)天通知甲方，乙方應(yīng)視情況對設(shè)備進(jìn)行維修或更換，按月租賃的設(shè)備每月總維修保養(yǎng)時間不能超過三天，否則，超過時間按有效工作日(27天)標(biāo)準(zhǔn)扣減租賃費用。按天租賃的設(shè)備以實際使用時間結(jié)算費用。

　　3、設(shè)備發(fā)生故障，甲方通知乙方后次日內(nèi)乙方未進(jìn)行修理的，甲方可在

　　第三天安排設(shè)備修理事宜，相關(guān)費用由乙方承擔(dān)。因條件所限甲方不具備修理條件，乙方未按甲要求時限進(jìn)行修理或更換的.，給甲方造成的相關(guān)損失由乙方承擔(dān)。

　　十、安全責(zé)任

　　1、乙方應(yīng)對操作人員進(jìn)行必要的安全教育，以保證其按安全管理規(guī)定和操作規(guī)程操作機械設(shè)備，因操作人員違章操作所導(dǎo)致的相關(guān)責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　2、甲方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)度、指揮，因違章指揮造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　3、乙方應(yīng)提供性能完好的機械設(shè)備，因設(shè)備質(zhì)量不合格造成的安全責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　十、雙方其他約定

　　十一、爭議

　　雙方在履行合同時發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商和解或要求有關(guān)主管部門調(diào)解，和解或調(diào)解不成的，可向甲方所在人民法院起訴。

　　十二、合同生效

　　1、合同訂立時間________年____月____日

　　2、合同訂立地點：

　　3、雙方約定本合同后生效。

　　4、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同樣效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

施工合同范文3

　　發(fā)包人（甲方）；

　　承包人（乙方）：

　　北京龍翔天藝建筑裝飾有限公司

　　發(fā)包人（甲方）：（全稱）

　　承包人（乙方）：（全稱）北京龍翔天藝建筑裝飾有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　1．工程概況

　　1．1 工程名稱：_

　　1．2 工程地點：

　　1．3 工程內(nèi)容：___墻面隔斷、衛(wèi)生間拆除、吊頂、墻地磚、防水、水電路敷設(shè)、木作產(chǎn)品、拆改項目等_______。

　　1．4 承包范圍：__合同附件一《工程量清單》中的所有內(nèi)容。

　　1．5 承包方式：承包范圍內(nèi)乙方包工包料

　　1．6 工程結(jié)構(gòu)：_______。

　　1．7 裝飾裝修施工面積：__310平方米（以此面積為準(zhǔn)，不因?qū)崪y變更作調(diào)整）

　　2．工程質(zhì)量

　　2．1 本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家、寧夏回族自治區(qū)、銀川市相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的其他標(biāo)準(zhǔn)。

　　2．2 約定標(biāo)準(zhǔn)：。

　　3．5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應(yīng)在24小時內(nèi)向乙方提出處理意見，乙方應(yīng)妥善保護(hù)已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔(dān)。乙方要求復(fù)工的，甲方應(yīng)在12小時內(nèi)予以答復(fù)。甲方未能按時答復(fù)的，乙方可自行復(fù)工。

　　3．6 工期順延

　　3．6．1 發(fā)生以下情況的，工期相應(yīng)順延，乙方不承擔(dān)責(zé)任：

　?。?）甲方未能按合同約定提供開工條件的。

　?。?）工程量增加、設(shè)計變更的。

　?。?）甲方未按時驗收隱蔽工程的。

　?。?）甲方未按時供應(yīng)合同約定的材料和設(shè)備的。

　　（5） 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

　?。?）甲方未按時支付工程款的。

　　（7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導(dǎo)致工期延誤的。

　　（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3．6．2 出現(xiàn)以上情況時，乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不順延。

　　3．7 工期提前

　　3．7．1 提前竣工的條件應(yīng)是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應(yīng)在3日內(nèi)批準(zhǔn)乙方修訂的進(jìn)度計劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3．7．2 提前竣工協(xié)議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

　?。?）提前的時間。

　?。?）乙方采取的技術(shù)措施。

　?。?）甲方為實行新技術(shù)措施提供的條件。

　?。?）實行新技術(shù)措施增加的費用。

　　4．設(shè)計

　　4．1 設(shè)計圖紙及技術(shù)文件的提供方式：由乙方于開工__3_日前提供滿足施工需要的設(shè)計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應(yīng)于__3_日內(nèi)審批完畢并交還乙方。

　　4．2 設(shè)計變更

　　4．2．1 甲方要求變更設(shè)計時，應(yīng)在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應(yīng)立即停止對涉及部分的施工及準(zhǔn)備活動。

　　4．2．2 由于設(shè)計變更造成乙方積壓材料價值大于1000元，由甲方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)損失。4．2．3 已完工程設(shè)計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔(dān)。

　　4．2．4 設(shè)計變更應(yīng)由甲方代表辦理洽商確認(rèn)手續(xù)，雙方以工程變更簽證方式另行計價，原合同工程價款不調(diào)整。

　　5．工程價款

　　5．1 本工程價款：人民幣，￥元（詳見附件清單）。采用的計價方式為：附件清單范圍內(nèi)固定總價包干方式。

　　5．2 本工程價款可在出現(xiàn)下列情況時調(diào)整：

　?。?）甲方確認(rèn)的工程量增減。

　?。?）甲方確認(rèn)的設(shè)計變更或工程洽商。

　?。?）符合“3．6．1”約定的其他工期順延條件之一的。

　?。?）雙方約定的其他增減或調(diào)整。

　　5．4 工程價款支付

　　5．4．1 預(yù)付款為工程總價的，支付時間為_ 合同簽訂后3天內(nèi)__。甲方未按約定支付預(yù)付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后3日內(nèi)仍不能支付，乙方可延期開工。

　　5．4．2 工程進(jìn)度款

　　5．4．2．12013年7月10日前支付完成工程量對應(yīng)價款的.80%；

　　全部工程完工經(jīng)竣工驗收合格，并結(jié)算后付至結(jié)算價款的95%。

　　工程質(zhì)量保證金5%，保修期滿后無應(yīng)扣除項目無息返還。

　　5．4．2．2 乙方未經(jīng)甲方同意超出設(shè)計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。

　　5．4．2．3 經(jīng)乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款。

　　5．4．4每筆款項支付前，乙方應(yīng)向甲方出具銀川當(dāng)?shù)卣焦こ炭畎l(fā)票；甲方付至合同價款90%時，乙方應(yīng)按合同總價向甲方出具發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕支付工程價款。

　　5. 4. 5保修款為合同結(jié)算價款的5%，保修期滿一年返還2.5%、保修期滿二年后抵扣乙方未按約定進(jìn)行維修的費用，無息返還剩余部分，詳見合同附件二《工程保修合同》。

　　6．材料設(shè)備供應(yīng)

　　6．1 本工程由甲方供應(yīng)主要材料設(shè)備的，雙方約定編制甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表作為本合同附件，一覽表中應(yīng)準(zhǔn)確寫明材料設(shè)備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級、提供時間和地點等。

　　6．2 本工程由乙方采購材料設(shè)備的，應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行采購，提供材料設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明，并對所購材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　6．3 甲方提供和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點前應(yīng)通知對方，雙方應(yīng)對材料、設(shè)備進(jìn)行共同驗收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗收合格后，應(yīng)移交給乙方管理、使用。

　　6．4 本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗收的實物標(biāo)準(zhǔn)。

　　6．5 雙方所提供的工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。7．各方派駐本工程項目的代表

　　7．1 甲方派駐本工程項目的代表為：王盡業(yè)（建發(fā)集團(tuán)股份有限公司房地產(chǎn)公司工程副總經(jīng)理；謝全生（業(yè)主方銀川供電局）,職稱：共同項目負(fù)責(zé)人__

　　7．2 本工程項目甲方委托寧夏恒安監(jiān)理公司依法對工程施工實施監(jiān)理。監(jiān)理工程師：___ ______ 職務(wù)：______／_________ 職稱：注冊證書號：_________／______________

　　7．3 乙方派駐本工程的項目負(fù)責(zé)人為，是乙方在本工程項目中的代表。

　　7．4 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利，履行派出方的義務(wù)。

　　7．5 甲方代表在向乙方項目負(fù)責(zé)人發(fā)出的任何書面形式的條件和指令，乙方項目負(fù)責(zé)人應(yīng)予執(zhí)行，同時產(chǎn)生費用由甲方承擔(dān)。

　　8．雙方權(quán)利

　　8．1 甲方權(quán)利

　　8．1．1 有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場地的代表和監(jiān)理工程師，但應(yīng)提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權(quán)責(zé)不變。

施工合同范文4

　　發(fā)包方（甲方）：_________

　　身份證號碼：____聯(lián)系（通信）地址：____電話：___手機：____

　　承包方（乙方）：_________

　　公司總部地址：____法定代表人：__電話：__法人營業(yè)執(zhí)照號：___資質(zhì)證書號：___分公司（分部）地址：___營業(yè)執(zhí)照號：_電話：__負(fù)責(zé)人：__職務(wù)：___簽約人（或代理人）___電話：_____

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合家裝工程施工特點，雙方協(xié)商一致，簽定本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：_________.

　　2、建筑面積：_________㎡.

　　3、戶型：__室___廳___衛(wèi)，為平層□，或錯層□，或復(fù)式□，或別墅□。（□為確定的內(nèi)容，以√或×表示，下同。）

　　4、承包方式：雙方商定采用下列第____種方式承包：①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材（以“甲方委托乙方代購主材清單”為準(zhǔn)）。②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材（見甲方提供材料明細(xì)表）。③其他方式_____.

　　5、施工內(nèi)容：（附施工說明、施工圖及工程報價單）。

　　6、施工日期：___年___月____日至____年___月___日。

　　7、合同付款：（大寫）_____元?？⒐ず髶?jù)實復(fù)核結(jié)算□；合同款包干□。

　　8、支付方式：合同簽定后，甲方預(yù)付30%工程款____元；水電等隱蔽工程驗收后支付40%工程款____元；家私、天花、廚衛(wèi)等中間工程驗收后支付25%工程款___元和追加工程款_____元。工程竣工驗收合格后5日內(nèi)支付5%的尾款____元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款時，應(yīng)認(rèn)真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有“財務(wù)專用章”的收據(jù)或發(fā)票，除此以外的憑證，乙方不認(rèn)可。

　　二、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　1、甲方自行設(shè)計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2、甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設(shè)計費（大寫）____元。（此費用由甲方支付□；此費用予以減免□）。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行設(shè)計的，開工前向乙方提供確認(rèn)的施工圖紙和施工說明，并進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　2、審核和確定乙方設(shè)計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認(rèn)可。

　　3、開工前尾乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括搬清家內(nèi)家具、陳設(shè)，和歸堆、遮蓋，以不影響施工尾原則。

　　4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續(xù)及支付相關(guān)費用。

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。

　　6、及時提供符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家合格的自備材料和設(shè)備。

　　7、組織好工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質(zhì)量驗收。

　　四、乙方工作

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全法和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按雙方確定的設(shè)計圖紙和施工說明進(jìn)行施工，按期保質(zhì)完成裝修工程。

　　2、若由乙方設(shè)計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　3、施工中不得拆改承重結(jié)構(gòu)、暖通及燃?xì)庠O(shè)施，如確需拆改須由甲方到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　4、確保裝修質(zhì)量，尤其是水、電等隱蔽工程的質(zhì)量，嚴(yán)防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內(nèi)如發(fā)生施工造成的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)返工返修，費用自負(fù)。

　　5、遵守有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關(guān)系。

　　6、保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定地點。

　　7、組織好工程質(zhì)量的自檢和甲、乙雙方（第三方監(jiān)理也參加）共同進(jìn)行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。

　　五、工程監(jiān)理

　　本工程實行工程監(jiān)理，甲乙雙方共同委托_____監(jiān)理公司對本工程進(jìn)行監(jiān)理，甲方付監(jiān)理費____%，乙方支付____%□；甲方單獨與監(jiān)理公司訂立家裝工程監(jiān)理合同，由甲方支付監(jiān)理費□。

　　六、工期

　　1、乙方應(yīng)按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設(shè)計方案和停電、停水等不可抗力因素導(dǎo)致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。

　　2、由于甲方原因?qū)е轮型就９?，工期順延。且每停工一天，由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。

　　3、若甲方增加工程內(nèi)容，按新增加工程量順延工期。

　　七、材料供應(yīng)

　　1、本工程甲方采購的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求、正規(guī)廠家的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)現(xiàn)場。如因質(zhì)量問題、規(guī)格差異或“三無”產(chǎn)品造成損失，由甲方自行承擔(dān)。

　　2、凡由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，其品牌、規(guī)格、單價、產(chǎn)地及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須經(jīng)甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　八、工程變更

　　1、工程項目及施工方式如需要變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（附裝修工程變更單）；

　　2、無敵未按期支付工程款的.，工期相應(yīng)順延。

　　3、若甲方中途要求變更設(shè)計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且無法調(diào)整的，損失由甲方承擔(dān)。

　　九、工程質(zhì)量驗收及保修

　　1、工程以雙方確認(rèn)的施工圖紙、施工說明、設(shè)計變更等內(nèi)容為依據(jù)，以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50210-20xx）為質(zhì)量評定的最低標(biāo)準(zhǔn)；以《建筑裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》為室內(nèi)環(huán)境達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、在水、電等隱蔽工程完工后，甲乙方應(yīng)共同進(jìn)行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認(rèn)。

　　3、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應(yīng)按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方不能及按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認(rèn)。

　　4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方（第三方監(jiān)理也參加）確認(rèn)的質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)返修（返工）并承擔(dān)費用和工期；在竣工驗收中確認(rèn)的質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)返修（返工）并承擔(dān)費用，但不再承擔(dān)工期。

　　5、未辦理驗收交付手續(xù)，甲方使用房屋視為質(zhì)量驗收合格，由此引起的后果由甲方負(fù)責(zé)。

　　6、工程竣工后，乙方負(fù)責(zé)對所施工項目進(jìn)行保修，并出據(jù)《保修單》，保修期未貳年。

　　十、違約責(zé)任

　　1、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，擅自決定拆改房屋結(jié)構(gòu)和煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　2、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，未辦理有關(guān)手續(xù)，乙方擅自拆改房屋結(jié)構(gòu)或煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　3、再施工過程中，甲方未與乙方代表協(xié)商私自要求工人更改施工內(nèi)容，所引起的質(zhì)量問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　4、若因違反施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火法規(guī)、環(huán)保規(guī)定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　5、因一方原因，合同無法履行和繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止手續(xù)，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。若不辦理合同終止手續(xù)，擅自停止履約，違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，并賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。（違約金按合同金額的10%支付，設(shè)計費按_____元/平方米建筑面積支付）。

　　十一、爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議可采取協(xié)商解決或武漢建筑裝飾學(xué)會家裝委員會申請調(diào)解。

　　2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解或協(xié)商、調(diào)解不成時，甲乙雙方同意以第_____種方式解決：（1）武漢仲裁委員會仲裁；（2）向人民法院提起訴訟。

　　十二、其它_________.

　　十三、附則

　　1、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則合同生效。

　　3、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　?。?）附件1：補充協(xié)議；

　　（2）附件2：設(shè)計、施工圖紙、施工說明；

　　（3）附件3：工程報價單；

　　（4）附件4：設(shè)計（施工）變更單；

　　（5）附件5：驗收單（含隱蔽工程、中間工程和竣工驗收）；

　　（6）附件6：材料清單（含甲方供料和乙方供料）；

　　（7）附件7：工程結(jié)算單；

　?。?）附件8：工程保修單。

　　甲方（簽章）：_____乙方（簽章）：_____

　　____年____月____日___年____月____日

施工合同范文5

　　發(fā) 包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經(jīng)雙方同意簽訂合同如下：

　　第一條工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內(nèi)容：承包形式：

　　(不含配電所土建照明工程費用、配電所內(nèi)接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、低壓出線工程、高壓進(jìn)出線電纜、外線工程費用等)

　　第二條工程總價

　　合同總價為(RMB)：元整含稅(大寫壹佰萬元整)。

　　第三條付款方式

　　1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局業(yè)擴(kuò)會答復(fù)意見書出來后，甲方應(yīng)一次性付給乙方工程預(yù)付款(人民幣)40% 40,0000 元整,(大寫肆拾萬元整);

　　2、設(shè)備進(jìn)廠甲方應(yīng)支付工程款50%(人民幣) 50,0000 元整(大寫伍拾萬元整) 3、工程驗收通電合格后7天內(nèi)付款10%(人民幣) 10,0000 元整(大寫拾整) 4、雙方蓋章后合同開始生效。

　　第四條合同范圍

　　1、合同范圍為配電房內(nèi)的設(shè)備。(詳細(xì)內(nèi)容見合同附件)

　　2、合同范圍內(nèi)的主器材設(shè)備及管路.電線.相關(guān)配件.工資等依報價單及圖說數(shù)量(以供電局審批為依據(jù))，雙方采包干方式承包完工結(jié)算時不因物價調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;

　　3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成及向供電局申請紅線外的外部工程手續(xù)。

　　第五條甲方職責(zé)

　　1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。

　　2、保證配合乙方及供電局施工所需的款項的如期支付;

　　3、供應(yīng)乙方及供電局在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;

　　4、向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關(guān)文件及協(xié)助;

　　5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、外線工程等)。

　　第六條乙方職責(zé)

　　1、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成;

　　2、變電站高低壓系統(tǒng)依設(shè)計圖紙施工及送電;

　　3、協(xié)助甲方向供電局申請10KV外線施工的手續(xù);

　　4、自柜體到廠日起履行保固條款;

　　5、開具本合同價上的`工程發(fā)票。

　　第七條技術(shù)規(guī)范

　　按甲方提供經(jīng)供電部門審核的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據(jù)。

　　第八條工程日期

　　1、本合同項內(nèi)于雙方簽訂合同且供電局業(yè)擴(kuò)會答復(fù)意見書出來后75天經(jīng)供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內(nèi)竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導(dǎo)致工期延誤后果由甲方承擔(dān)。

　　2、甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關(guān);

　　第九條解約

　　1、甲方認(rèn)為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經(jīng)甲方認(rèn)可后依報價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經(jīng)甲方訂為無法完成任務(wù)，經(jīng)函告七日內(nèi)仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。

　　第十條保固條款

　　自柜體到廠日起一年內(nèi)如發(fā)生設(shè)備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負(fù)責(zé)修復(fù); 乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能，若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關(guān)規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);若因甲方使用不當(dāng)或遇自然災(zāi)害等不可抗力引起的故障由甲方承擔(dān)相應(yīng)維修費用;乙方提供終身有償維修。

　　第十一條任何一方中途違約應(yīng)負(fù)全部經(jīng)濟(jì)損失之責(zé)任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權(quán)。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。

　　第十二條本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范文6

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包主(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程實際情況，為明確雙方的責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：海原縣李旺中學(xué)宿舍樓和餐廳。

　　1.2工程地點：海原縣李旺中學(xué)。

　　1.3承包范圍及內(nèi)容：海原縣李旺中學(xué)宿舍樓和餐廳。

　　1.4承包方式：本工程采用“包工包料、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包環(huán)境保護(hù)、包甲方與業(yè)主的總承包合同中所涉及到的全部合同內(nèi)容、包甲方對業(yè)主的承諾和業(yè)主對甲方所作的規(guī)定、約束等”的包干方式，全面負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容，處理好政府主管部門和社區(qū)地方關(guān)系。

　　第二條合同工期

　　2.1合同工期：本工程工期總計374天。

　　第三條管理費用收取方式

　　1.1乙方應(yīng)向甲方支付所有管理費用的'總中標(biāo)價2%。

　　第四條質(zhì)量

　　4.1本工程質(zhì)量等級為合格(好) 。

　　4.2乙方必須嚴(yán)格按本工程的施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更、技術(shù)核定單等工程文件中規(guī)定和現(xiàn)行的國家、地方頒發(fā)的質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求組織施工。

　　4.3乙方如達(dá)不到本合同約定的質(zhì)量等級進(jìn)行返工，由此造成的一切工期、經(jīng)濟(jì)損失由乙方全額承擔(dān)。如乙方達(dá)不到約定的質(zhì)量等級，由此造成的業(yè)主罰款全由乙方全額承擔(dān)。

　　4.4乙方在施工中發(fā)生一般質(zhì)量事故，由乙方負(fù)責(zé)處理，處理結(jié)果報送政府有關(guān)部門;發(fā)生重大質(zhì)量事故，必須按政府規(guī)定的處理辦法進(jìn)行處理，同時承擔(dān)順此產(chǎn)生的責(zé)任。

　　4.5甲方為維護(hù)自身的聲譽、品牌、形象，將對本工程質(zhì)量進(jìn)行不定期的巡查，在巡查過和中發(fā)出的質(zhì)量整改通知書乙方必須在規(guī)定的時限內(nèi)整改完畢，若發(fā)現(xiàn)乙方有毀損甲方聲譽、品牌、形象將終止合同。

　　第五條環(huán)境安全標(biāo)化

　　5.1本工程乙方現(xiàn)場文明施工要求為：建立現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系，通過安全生產(chǎn)保證體系的認(rèn)證并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)要求，并承擔(dān)安全貫標(biāo)、一體化貫標(biāo)和上級部門各種檢查所發(fā)生的費用。

　　5.2乙方應(yīng)識別施工過程中的環(huán)境因素和危險源，并采取措施對其進(jìn)行控制，防止環(huán)境污染事件和安全事故的發(fā)生。

　　5.3乙方要嚴(yán)格執(zhí)行各級政府的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行甲方對安全和標(biāo)化管理的有關(guān)規(guī)定，因乙方原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故，由責(zé)任承擔(dān)責(zé)任和相關(guān)費用。

　　5.4乙方應(yīng)編制乙方范圍內(nèi)的現(xiàn)場臨時用電施工方案，腳手架搭設(shè)施工方案，模板施工方案等專項施工方案，經(jīng)甲方主管部門批準(zhǔn)后方可實施。

　　第六條違約責(zé)任：

　　1、合同有效期為工程結(jié)束，保修期止，此期間未經(jīng)雙方協(xié)商，任何一方不得無故終止合同，乙方承擔(dān)甲方與開發(fā)商的總承包合同中所涉及到的全部違約赴任并向?qū)Ψ絻敻哆`約金壹拾萬元整。

　　2、乙方如遇特殊情況，需終止合同時，應(yīng)提前半月向?qū)Ψ教岢鰰嫔毯?，?jīng)協(xié)商后可辦理終止合同手續(xù)。

　　第七條附則

　　6.1本合同未盡事宜雙方另行商議，并應(yīng)形成書面補充合同，才能與本合同具有同等約束力。

　　6.2本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協(xié)商解決，雙方協(xié)商不能達(dá)成一致的，向合同簽約地管轄的人民法院提出訴訟。

　　6.3本合同一式三份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：