下面是范文網(wǎng)小編分享的合同承諾書3篇(合同承諾書模板)，以供參考。
合同承諾書1
本人_ _，身份證號 。為 瑞比寶貝體驗中心項目發(fā)起人，本項目現(xiàn)有店鋪投資回報率可達_ _%以上,_月收回成本并盈利，預計新成立的項目，投資回報可達 %,月收回成本，本人保證本次融資項目所提供的各種資料、證件及信息均真實有效，同時承諾：本人及本企業(yè)過去以往無重大法律糾紛、無嚴重信用逾期記錄、無不良法院判決記錄，如發(fā)現(xiàn)有虛假、偽造、編造數(shù)據(jù)及資料等與事實不符或因本人惡意隱瞞事實，投資人有權終止本次合作，并就造成的相關損失提起法律訴訟及相應賠償。
說明人：___________
（蓋章有效）
_________年______月______日
合同承諾書2
編號：
信守合同承諾書
致： 公司
?。ㄒ曳较路Q“我方”）鄭重承諾：
我方和 ”(下稱“你方”)進行資源組合，合作投標，合作經(jīng)營。我方在此鄭重承諾：
一、信守你方與發(fā)包人簽署的 ”《合同協(xié)議書》，嚴格遵守協(xié)議中管理的規(guī)定，對協(xié)議中規(guī)定的你方責任和義務承擔連帶責任。
二、信守我們雙方簽署的《項目合作協(xié)議書》，負責組織、實施工程項目的施工、管理工作。期間自行解決、妥善處理施工過程中發(fā)生的或潛在的任何隱患、問題、糾紛、調(diào)解、仲裁和訴訟，并承擔一切責任和費用，不給你方帶來任何不利和影響，直至工程項目圓滿通到發(fā)包人的最終驗收和缺陷責任期、保修期滿結束。
三、我方如違反以上承諾或者出現(xiàn)《項目合作協(xié)議》第十條“違約責任”中描述的.行為、現(xiàn)象和事實，愿意根據(jù)造成的損失和不良影響給予賠償。如有異議，你方可憑此《承諾書》、《項目合作協(xié)議》向我方提出索賠，進而要求我方承擔相應的法律責任。
本《承諾書》一式二份，具有同樣的法律效力。
特此承諾。
法定代表人或授權代理人簽字：
承諾單位： （蓋章）
年 月 日
合同承諾書3
我公司一旦被推薦位中標候選人，我公司將按照國家工商行政管理局和建設部發(fā)布的《建設工程施工合同示范文本（GF-1999-0201）》與招標人洽談施工合同。我公司對其合同的主要條款予以承諾。
我公司若對下列合同主要條款不接受的、招標人有權選擇第二、第三候選人。
一、工程驗收
工程竣工驗收按國家規(guī)定的驗收辦法驗收。
二、工期
投標工期120天，如因為施工單位原因造成的工期延誤，工期不得順延，并承擔因工期延誤而造成甲方的一切經(jīng)濟損失。本工程因工期緊，除不可抗力及甲方原因工期一概不給予順延，我公司因充分考慮各種影響工期的因素，包括雨季施工、停電燈措施。不計取趕工措施費。如因為我公司原因造成的工期延誤，工期不得順延，且每拖延一天，承擔伍佰元的工期違約金；并承擔因工期延誤而造成甲方的一切經(jīng)濟損失，工期違約金最高賠償金額不超過合同總價的10%。
三、工程質(zhì)量
工程質(zhì)量確保達到本工程相關文件指定的驗收規(guī)范標準。由于我公司原因造成的工程質(zhì)量達不到招標規(guī)定的標準，我公司應及時返工，承擔返工費，工期不順延且承擔合同價款2%的經(jīng)濟處罰；由于建設單位原因造成的工程返工，由建設單位承擔返工費用，工期相應順延。
四、工程價款與支付
1、合同價按中標單位承諾的投標報價一次包死，合同價款的調(diào)整按本招標文件有關規(guī)定執(zhí)行。
2、合同簽訂開工后15日內(nèi)支付工程總價20%的工程預付款。
3、其余工程款，扣除首付的20%后按當月實際工程進度的80%撥付工程進度款，設計變更工程量的工程款按進度款比例同期調(diào)整支付，支付至工程總造價80%后停止付款，待工程竣工驗收達到規(guī)定的質(zhì)量要求，結算審定后，除按規(guī)定留保修金外，其余尾款30日內(nèi)給予付清。
4、工程竣工結算完畢后，留5%作為工程保修金。
5、保修金按照建設部規(guī)定期滿，并認真履行了保修職責后退還，利息不計。
6、合同價款的調(diào)整：按第二章第7條執(zhí)行。
五、工程分包
為確保工程質(zhì)量，我公司不得將工程轉包、掛靠。特定的施工工藝及材料必須是分包時應經(jīng)建設單位同意，并符合各項建筑法規(guī)的要求，建造師必須是本單位注冊的建造師。
工程施工的建造司和所有管理人員必須同投標書所報人員一致，并始終在相應崗位上。否則，甲方可終止合同，乙方無權退回投標保證金，并承擔給甲方造成的一切損失。負責本項目的建造師在工程實施過程中因特殊情況外出需征得業(yè)主方同意。
六、安全生產(chǎn)
施工過程中，我公司應做到安全生產(chǎn)、文明施工，如發(fā)生重大施工責任事故或傷亡事故，一切責任及費用由乙方承擔。
七、違約和賠償
按《建設工程施工合同示范文本（GD-1999-0201）》通用條款第35條和第36條規(guī)定的違約和索賠。
1、無論甲方或乙方不安合同履行自己的職責，而使合同無法履行時應承擔違約責任。
2、乙方不執(zhí)行投標承諾，擅自更換建造師及技術負責人或對工程轉包、未經(jīng)甲方同意對工程分包等行為均視為違約，甲方有權終止合同、由此造成的一切經(jīng)濟
損失均由乙方完全承擔。
八、合同糾紛的調(diào)解和仲裁
合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生問題，雙方應參照《中華人民共和國合同法》，本著互諒互讓的精神，協(xié)調(diào)解決，必要時可提請雙方上級主管部門進行調(diào)解，如果還有爭議，由有關部門進行仲裁，或提請有管轄權的人民法院裁決。
九、合同的補充、生效和失效
合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可另行補充修改，補充合同與本合同具有同等效力。
合同經(jīng)雙方簽字蓋章，并公證后生效，自生效之日起至完成工程竣工驗收交付使用、結清債券債務后合同自然失效。
投標人：云南永堯建筑工程有限公司（蓋單位章） 法定代表人或其委托代理人： （簽字）
20xx 年4月10日
合同承諾書3篇(合同承諾書模板)相關文章：