關于道路施工合同3篇(村內(nèi)道路維修施工合同)

時間：2023-04-09 14:09:00 合同

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的關于道路施工合同3篇(村內(nèi)道路維修施工合同)，供大家參考。

關于道路施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規(guī)，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)道路交通安全設施施工的相關事宜協(xié)商一致，具體內(nèi)容如下：

　　一、工程概況

　　(一)工程名稱：

　　(二)工程地點：

　　(三)工程范圍：道路標線施劃、道路標志標牌安裝，具體施工內(nèi)容見附圖。

　　(四)承包方式：包工包料。

　　(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。

　　二、合同工期及順延條件

　　(一)施工工期

　　合同總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為年月日。

　　(二)工期順延條件

　　1.甲方未能按約定提供施工圖紙;

　　2.設計變更或工程量增加;

　　3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;

　　4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

　　(三)乙方滿足工期順延條件后1個工作日內(nèi)，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告后1個工作日內(nèi)予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。

　　三、施工及安全要求

　　(一)施工要求

　　1.甲方應協(xié)助乙方辦理相關施工允許手續(xù)，協(xié)調(diào)各方面關系。

　　2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規(guī)劃，在合同簽定后七個工作日內(nèi)，將規(guī)劃方案提交甲方。

　　3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知后，七個工作日內(nèi)完成主構件的加工并運抵工地現(xiàn)場。

　　4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行采購和加工，并提相關材料供質量保證書。

　　5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

　　(二)安全要求

　　乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。

　　四、工程質量、驗收及質保

　　(一)質量標準

　　乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規(guī)范》GBJI0-87、《公路交通標志和標線設臵規(guī)范》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。

　　(二)工程驗收

　　1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內(nèi)書面回復乙方，并另行商定驗收日期。

　　2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工并合格。

　　3.自工程竣工驗收合格后，自驗收合格次日起三個工作日內(nèi)辦理工程移交完畢。

　　(三)工程質保

　　自工程竣工驗收合格次日起壹年內(nèi)為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內(nèi)除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿后，乙方提供終身維護服務。

　　五、合同金額及費用結算

　　(一)合同金額：人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2,836,483元。

　　(二)自合同簽訂后五個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。

　　(三)自設施安裝完成后七個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的'50%作為第二階段進度款。

　　(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進度款。

　　(五)合同總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內(nèi)未出現(xiàn)質量問題的，甲方于質保期界滿后十個工作日內(nèi)，將質保金全額支付給乙方。

　　六、違約責任

　　(一)甲方違約

　　因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產(chǎn)生的材料保管、誤工等附加費用。

　　(二)乙方違約

　　1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同規(guī)定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。

　　2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，并承擔因此給甲方造成的各項損失。

　　3.乙方施工過程中未按安全生產(chǎn)規(guī)范要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，并賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

　　七、爭議解決

　　甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應盡量協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。

　　八、附則

　　(一)本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　(二)本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定補充協(xié)議，與本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

關于道路施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，乙方愿意承攬甲方工程項目施工。在甲乙雙方平等協(xié)商的基礎上簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。

　　一、項目及單價

　　1、路基整修： m ，元/ m。

　　2、砼路面： m ，元/ m。

　　3、砼邊溝帶蓋板： m ，元/ m 。

　　二、工期

　　該工程要求月日開工，月日竣工。

　　三、工程質量

　　1、材料要求

　　水泥采用天王臺或冀東生產(chǎn)的32.5#合格水泥產(chǎn)品;碎石采用破碎機生產(chǎn)的4cm以下潔凈、堅硬、堅韌、耐久、勻質，符合Ⅱ級碎石標準，無風化石顆粒;砂采用中粗砂，;水泥砼拌和用的水，一般能飲用的水均可使用。

　　2、質量標準

　　本項目工程質量為優(yōu)良工程標準，乙方按施工技術規(guī)范要求進行施工，甲乙雙方都要有高度的責任感，視工程質量為生命，以百年大計、質量第一為口號，認真執(zhí)行國家質量標準。乙方必須按技術規(guī)范要求施工，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方有不規(guī)范施工、偷工減料、不符合工程質量標準的，要求乙方立即返工，其返工造成的損失由乙方自負。

　　四、施工費用

　　本工程總承包費用為元整(￥元)，最終費用以實際工程量為準。

　　五、付款方式

　　乙方進場后，甲方應預付乙方10%材料款，施工正式開始時付20%，剩余其它款項在施工過程中按進度支付，到工程結束時全部付清。

　　六、安全生產(chǎn)

　　甲方提供起止點的施工標志。乙方應按有關安全施工法及安全制度進行安全施工，如有違紀違規(guī)行為，甲方有權視情節(jié)輕重對乙方進行教育、罰款或終止合同。在施工過程中，乙方必須嚴格管理，安全施工，若發(fā)生大小事故，均由乙方自理，甲方概不承擔任何責任。

　　七、雙方責任

　　1、甲方職責

　　a甲方對項目進行總體管理，主要負責對工程質量、工程進度的控制監(jiān)督和驗收。

　　b甲方負責向乙方提供施工所用水電及料場用地、住宿場所等。

　　c甲方負責該項目施工過程中各種外圍關系的協(xié)調(diào)處理，保證工程順利進行。

　　2、乙方職責