下面是范文網(wǎng)小編收集的有關裝修合同6篇(裝修合同范文)，供大家閱讀。
有關裝修合同1
工程發(fā)包人：___________________________________________
工程承包人：___________________________________________
工程地址：_____________________________________________
XX市工商行政管理局
XX市消費者協(xié)會監(jiān)制
XX市室內裝飾行業(yè)協(xié)會
合同使用說明
一、簽訂合同前發(fā)包人要查看承包人的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和《裝飾企業(yè)資質等級證書》。
二、與不具有法人資格的分公司（分部）簽訂合同的，除查看其《營業(yè)執(zhí)照》及《企業(yè)資質證書》外，合同應加蓋該分公司（分部）上級公司（具有法人資格單位）的合同專用章。
三、發(fā)包、承包雙方經(jīng)濟往來均需開具收據(jù)。竣工驗收付清尾款時，乙方應開具稅務統(tǒng)一發(fā)票。
四、本合同由XX市工商行政管理局、XX市消費者協(xié)會、XX市室內裝飾行業(yè)協(xié)會共同制定，由XX市工商行政管理機關依據(jù)其職能指定印刷企業(yè)印刷和銷售，任何單位和個人不得擅自翻印和出售，違者由縣級以上工商行政管理局依法查處。
五、本合同自20xx年_____________月_____________日起使用。
發(fā)包方：（簡稱甲方）_______________________________________
承包方：（簡稱乙方）_______________________________________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同信守。
第1條工程概況和造價
1．1工程地點：__________________________區(qū)（市）_____________路_____________號__________________________小區(qū)（花園）_____________樓_____________室。
住房結構_____________房型_____________房_____________廳_____________廚_____________衛(wèi)_____________陽臺（陰臺），套內施工面積_____________平方米。
1．2承包施工內容：___________________________________________________________________。
1．3工程預算總造價：人民幣（大寫）__________________________元。
其中：材料費_______________________元，人工費_____________元，拆除費_____________元，清潔、搬運、運輸費_____________元，其他費用_____________元，管理費_____________元。
1．4工程決算與結算：在沒有項目變更的情況下，預算工程造價與竣工決算工程造價基本相符，上下增減幅度不應超過預算造價的5%。施工內容變更的按實進入決算?？⒐を炇蘸细窈骭____________日內，乙方制作決算書交甲方審核并簽字（有監(jiān)理的監(jiān)理公司應當簽字），雙方無異議的進入財務結算。
1．5工程期限：_____________（日歷）天
開工日期_____________年_____________月_____________日（首期工程款到位后的第三日為開工日期）；
竣工日期_____________年_____________月_____________日（按約定驗收標準驗收合格的日期為竣工日期）。
第2條工程監(jiān)理
2．1若本工程委托監(jiān)理，甲方應與工程監(jiān)理單位另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將工程監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師的姓名、聯(lián)系方式及監(jiān)理的職責范圍通知乙方。
2．2乙方駐工地代表（姓名）_____________，全權代表乙方負責本工程施工合同履行（工地代表身份證復印件見合同附件）。如乙方更換工地代表，應及時書面通知甲方。
第3條乙方工程承包方式
甲、乙雙方協(xié)商確定，采取下列第_____________款承包方式：
3．1乙方包工包料，全部裝飾材料由乙方采購供給并包施工（見《工程主材料報價單》）。乙方提供的材料、設備應提前_____________天通知甲方驗收。未經(jīng)甲方驗收以及不符合工程主材料報價單要求的，不得使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收，超過_____________天的，視為驗收。但不免除乙方不按工程主材料報價單選購以及使用材料所引起的責任。乙方提供的材料、設備屬于偽劣商品的，應當雙倍賠償甲方。
3．2乙方包工、包部分材料，甲方供部分材料。甲乙雙方各自應當填寫《工程主材料報價單》，并各自承擔因供應材料所引起的產品質量、空氣質量等方面的責任。
3．3乙方只包人工費，甲方采購供給全部材料。（見《工程主材料報價單》，甲方提供的材料、設備應提前天通知乙方驗收。乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料中有質量問題或規(guī)格差異，應向甲方及時提出。甲方仍表示使用的，由此造成的工程質量問題，其責任由甲方承擔。）未經(jīng)甲方同意，乙方不得將甲方提供的材料、設備挪做它用。甲方違反本規(guī)定的，應當雙倍賠償甲方。
3．4甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾材料有害物質限量10項強制性國家標準》。
第4條施工設計圖紙
甲、乙雙方協(xié)商確定，施工設計圖紙采取下列第_____________種方式解決。
4．1甲方為乙方提供施工設計圖紙，圖紙一式兩份，雙方各執(zhí)一份，乙方照圖施工。
4．2甲方委托乙方設計并提供施工圖紙，甲方同意后簽字，圖紙一式兩份，雙方各執(zhí)一份，乙方照圖施工；甲、乙雙方協(xié)商確定設計費（大寫）為_____________元，由甲方支付。
第5條甲方義務
5．1開工前三天，解決施工必備的水源、電源，無償提供給乙方施工使用，并按有關規(guī)定向施工所在地的物業(yè)管理公司申報登記；
5．2施工現(xiàn)場無任何影響施工的物品存放，如有滯留家具、物品等，應當采取保護措施；
5．3負責協(xié)調現(xiàn)場施工隊因臨時占用公用部位操作而影響的鄰里關系；
5．4需要拆改原建筑結構，變動燃氣、供暖等管線時，開工前負責到有關部門辦妥各相應的審批手續(xù)，并承擔費用；
5．5按照本合同規(guī)定的付款時間、金額向乙方支付工程款；
5．6乙方告知由甲方簽證的，甲方如無異議，應在三日內簽證；
5．7參與工程質量和施工進度的監(jiān)理、材料進場的驗收、隱蔽工程的驗收、竣工工程質量的驗收；
第6條乙方義務
6．1根據(jù)工程設計圖紙、工程特點，做好圖紙會審，制定施工進度計劃表，交給甲方、監(jiān)理方各一份；
6．2主動向甲方宣傳室內環(huán)保知識，提高甲方的環(huán)保裝修意識；乙方在裝飾設計中，應計算居室單位面積使用裝飾材料的承載量，以保證室內空氣質量達標；
6．3做好工程所需各工種人員及機具的調度，施工中電工、焊工等主要工種必須做到持證上崗；指定專人負責安全工作，并嚴格遵守有關安全施工操作規(guī)范及防火規(guī)定；
6．4嚴格按照有關施工操作規(guī)范及質量標準施工，確保工程質量符合雙方指定的裝飾工程質量標準；
6．5進入現(xiàn)場的施工人員，不得擾民及污染環(huán)境，不得在居民正常休息時間從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪音的裝修活動；
6．6保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間清潔；保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后，清理施工現(xiàn)場；
6．7未收到有關部門的批準證件，不得拆改建筑物結構及各種設備管線，不得超建筑設計承重標準增加荷載；
6．8隱蔽工程竣工的驗收，提前兩天通知甲方、監(jiān)理方，現(xiàn)場驗收簽字后，再進行下道工序施工；
6．9工程竣工后，兩天內通知甲方、監(jiān)理方，確定工程驗收時間，屆時進行工程驗收簽證；驗收合格后，向甲方和監(jiān)理方提供水、電管路改造圖紙各一套，留存?zhèn)洳椤?/p>
第7條工程預、決算
7．1工程預、決算書由乙方負責編制。
7．2編制工程預、決算書，采取甲、乙雙方“協(xié)商定價”方式時，應參照當?shù)噩F(xiàn)行價格，雙方認可；若甲方委托監(jiān)理，要有監(jiān)理方簽字。
7．3采取“套用定額”方式預、決算時，乙方做到套用定額準確，按實際工程量計算。
7．4施工過程中如發(fā)生施工項目增減或變更，甲、乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂《施工項目變更單》，同時調整相關工程費用及工期。
7．5各項工程項目結算，依甲、乙雙方現(xiàn)場實測實量工程量為準，并經(jīng)雙方簽證后，按實結算。
第8條工程款支付方式
8．1雙方合同簽字生效后，甲方按下表規(guī)定工程形象進度，向乙方按時付款：
工程進度付款時間付款比例金額
對預算設計方案認可合同簽訂當日_____________%元
施工過程中水、電管線隱蔽工程通過驗收_______%元
工期過半油漆工進場前______%元
竣工驗收驗收合格當天______%元
增加工程項目簽訂工程項目變更單時______%元
8．2甲乙雙方商定的其他付款方式：__________________________________________________________________________。
第9條違約責任
9．1甲方違約責任
9．1．1甲方如不按本合同的規(guī)定時間和付款比例及時向乙方支付工程款的，屬于違約，應向乙方支付______元/日違約金；
9．1．2因甲方供料誤時，造成停工待料，使工期延誤的，工期自帶
順延，由此造成的損失由甲方自負；
9．1．3因甲方所供材料，不符合相關質量標準，造成工程質量或空氣質量問題，進而導致甲方經(jīng)濟損失的，其責任由甲方自負；
9．1．4工程未辦理驗收、結算手續(xù)，甲方提前擅自入住，由此造成無法驗收和損失的，由甲方承擔經(jīng)濟責任。
9．1．5甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有房屋承重結構或共用管線和設施的，乙方應當拒絕。乙方未拒絕，接受甲方要求施工的，由此造成的損失和事故責任由甲方負責，乙方承擔連帶責任（包括罰款）。
9．2乙方違約責任
9．2．1因乙方施工質量或施工工藝不符合質量標準，致使工程返工、整改等造成經(jīng)濟損失的，乙方應向甲方賠償實際經(jīng)濟損失；
9．2．2因乙方原因致使工期延誤的，工期不予順延，乙方應向甲方支付工程總價款每日______‰的違約金；
9．2．3因乙方責任導致室內空氣質量不合格的，乙方必須返工或進行綜合治理。因此造成工期延長的，視同工期延誤，乙方向甲方支付工程總價款每日______‰的違約金；經(jīng)過返工或綜合治理，室內空氣質量仍然不達標的，乙方應退還甲方本合同項下由乙方購買的可能釋放有害物質的裝飾裝修材料的全部價款。
9．2．4乙方擅自拆改原有房屋承重結構或共用管線和設施，造成事故或遭遇罰款的，由乙方承擔全部責任。
9．3甲方認可的并以文字協(xié)議為依據(jù)的工程量增加、設計變更或不可抗力等造成的工期順延，不計違約金。
第10條工程質量驗收
工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后五日內組織驗收。驗收合格后，填寫工程質量驗收單，雙方辦理移交手續(xù)；雙方未辦理驗收手續(xù)前，甲方不得入住，否則視同承認驗收合格。
10．1在竣工驗收時，如甲方對工程質量有異議，應申請由質量技術監(jiān)督部門認證的專業(yè)檢測機構，對其進行檢測，檢測相關費用由責任方承擔。本工程質量按下列______款標準執(zhí)行：
10．1．1《家庭裝飾工程質量規(guī)范》（gb/t6016-97）；
10．1．2《家居裝飾裝修工程施工要求》（db3702/t042-20xx）。
10．2在工程完工后（不含甲方提供的可能釋放有害物質的裝飾裝修材料和家具），如甲方對室內空氣質量有異議，乙方應提供給甲方由質量技術監(jiān)督部門認證的檢測機構的室內空氣檢測報告。
10．2．1本工程室內環(huán)境空氣質量，應當在裝修完工的7日后進行檢測。檢測時甲乙雙方應現(xiàn)場確認。
10．2．2本工程室內空氣質量檢測應執(zhí)行國家現(xiàn)行的《室內空氣質量標準》（gb／t18883-20xx）。室內環(huán)境應檢測以下項目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、總揮發(fā)性有機化合物tvoc。
第11條衛(wèi)生保潔
工程竣工后，乙方將施工的居室內、經(jīng)過走廊和樓道的沾污部位等打掃干凈，搞好清潔衛(wèi)生；建筑垃圾的清運，如甲方無能力處理，可以委托乙方承運，甲方應支付垃圾清運費（大寫）__________________元。乙方負責將垃圾運到指定地點。
第12條工程保修
工程竣工驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結清尾款；乙方應提交水電線路圖，簽署保修單，保修期為兩年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。保修期內，凡因乙方原因出現(xiàn)各項質量問題，乙方負責免費返修，并在接到甲方通知三日內，派人做好維修服務；因甲方住用、管理不當?shù)仍虺霈F(xiàn)的問題，乙方不承擔免費保修責任。
第13條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中或在保修期內發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決；也可以向XX市消費者協(xié)會室內裝飾投訴站申請調解，不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成時，選擇下列______種方式解決：
13．1提交青島仲裁委員會仲裁。
13．2人民法院訴訟解決。
第14條附則
14．1本合同經(jīng)雙方簽章后正式生效，至工程竣工、甲方向乙方付清工程款，保修期滿后，自行失效。
14．2合同經(jīng)雙方簽字生效后，任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。開工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總造價款的_____________%支付違約金，辦理終止合同手續(xù)。
14．3本合同壹式_____________份，甲、乙、監(jiān)理方各執(zhí)壹份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等法律效應。
14．4本合同經(jīng)雙方簽訂后，工程不得轉包。甲方發(fā)現(xiàn)乙方將工程轉包的，可以終止合同的履行，并追究乙方的違約責任：合同總價款的_____________％。此外，轉包給甲方造成損失的，按實際損失數(shù)額進行賠償。
14．5本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂合同“補充條款”，與本合同具有同等法律效力。
工程發(fā)包方：____________（簽章）
地址：__________________________
代表人：_________
_______________
聯(lián)系電話：______________________
__________年________月________日
工程承包方：____________（簽章）
地址：__________________________
代表人：________________________
聯(lián)系電話：______________________
__________年________月________日
工程監(jiān)理方：____________（簽章）
地址：__________________________
代表人：________________________
聯(lián)系電話：______________________
__________年________月________日
合同附件：
由乙方編制，應有甲、乙雙方的簽名及簽署日期。
有關裝修合同2
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
本工程設計人：
聯(lián)系電話：
施工負責人：
聯(lián)系電話：
工程項目：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)，結合本市住宅裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議（包括本合同附件和所有補充合同）：
第一條：工程概況
一、工程地址：___________________________________；
二、居室規(guī)格：房型__________層（式）___________室____________廳__________廚_____________衛(wèi)________陽臺
1、_________室，計__________平方米；
2、_________廳，計__________平方米；
3、_______廚房，計________平方米；
4、_______衛(wèi)生間，計_________平方米；
5、__________陽臺，計__________平方米；
6、其他（注明部位） ，計 平方米。
總計：施工面積 平方米。
三、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》、施工工藝表和施工圖
四、工程承包方式，雙方商定采取下列第__（2）_____種承包方式。
?。?）乙方包工、包全部材料（見附表：乙方提供裝飾材料明細表）；
?。?）乙方包工、包輔料，甲方提供主材（見附表：甲方提供裝飾材料明細表，見附表：乙方提供裝飾材料明細表）；
（3）乙方包工、甲方提供全部材料（見附表：甲方提供裝飾材料明細表）。
五、工程開工日期：xxx年 月 日
六、工程竣工日期：xxx年 月 日。工程總天數(shù)： 天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）--整 。（其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。）
第三條：質量要求
一、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。
二、工程驗收標準，雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
三、質量檢查監(jiān)督部門：重慶市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
四、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
五、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
二、按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表：乙方提供裝飾材料明細表），雙方共同驗收，材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工；如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負責。
三、按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場（見附表：甲方提供裝飾材料明細表），雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題的損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
一、合同一經(jīng)簽訂甲方即應支付施工費__________（大寫___________）；當工期進度到________________________并經(jīng)甲方驗收合格時，甲方第二次支付施工費______________（大寫：___________________）當工期進度到_____________________并經(jīng)甲方驗收合格時，甲方第三次支付施工費____________（大寫：________________）。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經(jīng)驗收合格后結算，金額________（大寫：______________）。
二、剩余尾款___________（大寫：_________）部分，作為裝修風險金，在三個月后無工程隱患再支付（注：施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等）。
三、甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，（在工程進行中甲方所付款項，乙方收取需開收據(jù)。）
四、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清約定工程價款時，不得交付使用。
第六條：工程工期
一、因下列原因造成工期延期，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
1、工程量變化或設計變更；
2、不可抗力；
3、甲方同意工期順延的其它情況。
4、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意。
5、因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方未按期支付工程價款，合同工期相應順延。
6、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。每日按工費的1%作為違約金。
二、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
三、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
四、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，乙方不承擔責任，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
五、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
一、待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。質量標準本工程施工質量按下列第____________項標準執(zhí)行；
1）以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。
2）雙方約定。
1、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，認證所需費用采取“誰提出誰墊付”的原則。經(jīng)認證，工程質量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔；工程質量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延，若復驗不合格，其驗收返工費用由乙方承擔，但工期應予順延。
3、雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量驗收。乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應添寫工程驗收單。
1_______________________________2_____________________________________；
3_______________________________4____________________________________；
5_______________________________6___________________________________；
4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后三天內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內未組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。
5、工程竣工驗收后，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內結清約定款項。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為貳年。驗收合格簽字并結清約定款項后，填寫工程保修單。
7、驗收不合格，乙方負責返工，甲方不得使用，否則使用房屋視為合格。
8、因甲方原因工程價款未結清，乙方不負責保修。
9、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，出現(xiàn)質量問題，甲方承擔責任。
第八條：其他事項
一、甲方工作
1、開工前_______天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
2、負責提供水源、電源為乙方使用；（僅為施工專用，工人不得用于私用）
3、負責協(xié)調裝飾公司與鄰里之間的關系；協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防等工作。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
4、如需原建筑物或設備管線，負責到有關部門辦理響應的審批手續(xù)，并承擔有關費用；
二、乙方工作
1、指派（姓名） 為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量的按期完成施工任務，解決有關乙方負責的各項事宜。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。施工現(xiàn)場應配備干粉滅火器。
3、保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（居民）的關系。
4、保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和其它物品，如有損壞，應照價賠償。
5、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自改造原有建筑結構及設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責并承擔損失。
6、工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
7、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起三年。
三、安全生產和防火
1、甲方或乙方提供的施工圖或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。
2、乙方在施工期內應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。在施工過程中，若發(fā)生安全事故（包括財產損失、人員傷亡等）或其他損失，由乙方負責
3、由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范導致發(fā)生火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經(jīng)濟損失。
4、由于乙方在施工生產過程中違反有關有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經(jīng)濟損失。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)標向重慶市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁；
第十條：幾項具體規(guī)定
1、因工程而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將立即運到物業(yè)指定的地點。
2、施工期內，甲方將進戶門鑰匙把交給乙方代表--負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方負責安裝交付使用。
3、乙方按合同約定和規(guī)范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事后要求，需乙方同意，否則乙方可不予辦理。
第十一條：合同的變更和終止
一、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的5%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
二、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
一、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
三、本合同（包括合同附件、補充合同）一式 份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
第十三條：附則
一、本合同簽定后工程不得轉包。
二、合同附件：
1、乙方施工工藝步驟；
2、甲方提供裝飾裝修材料明細表；
3、乙方提供裝飾裝修材料明細表；
甲方（業(yè)主）： （簽章）
乙方： （簽章）
住所地址：
企業(yè)地址：
工作單位：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
簽約日期：
有關裝修合同3
原告曹某訴稱，原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元，但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料，隱蔽工程也未通知原告驗收，原告曾提出異議，被告卻在工程未完工的狀態(tài)下于20xx年11月25日擅自撤離施工現(xiàn)場，導致原告無法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經(jīng)審理查明，原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定，由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程，承包方式為全包，總價款5萬元，工期自20xx年9月24日開工，至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后，被告進場進行施工，原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中，雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾，原告曾對被告使用的材料提出異議，被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現(xiàn)場，致成訟。
【案件要點】：是否應解除合同，退還裝修費?
【律師評析】
審理中，經(jīng)原告申請，本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價，該公司經(jīng)審核后確認被告已施工工程造價為33945元。
審理中，原告稱系爭房屋經(jīng)有關部門對施工工程進行審價后，原告為減少損失，于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限，從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認為依法成立的合同受法律保護，當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示，并未違反法律規(guī)定，依法應認定為有效。被告在施工過程中，未嚴格按照合同約定履行合同義務，且在工程未完工的情況下擅自退場，造成逾期竣工及系爭房屋長期空置，原告據(jù)此要求解除合同，并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當，應予支持。被告已施工工程經(jīng)審計價格為33945元，原告據(jù)此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理，應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節(jié)，本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住，原告已提出證據(jù)證明其在外租房居住，該損失被告理應賠償，至于賠償?shù)臉藴时驹簩⒏鶕?jù)本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規(guī)定，判決如下：
一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元計算)。
如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費650元，審價費1500元，由被告某某室內裝潢公司負擔。
有關裝修合同4
泥工工程承包合同
甲方：杭州梵格裝飾工程有限公司 （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
甲方將工程中的泥工工程發(fā)包給乙方，依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定為明確雙方職責，在平等互利的基礎上簽訂如下協(xié)議：
一 工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
二 承包方式：包清工；包質量、工期、安全生產、文明施工、綜合治理。
三 工程承包范圍
1、承包范圍： 工程圖紙與設計變更單中的所有 泥工 施工項目。
2、具體工作內容：
①材料場內運輸、裝卸。
②施工圖紙中泥工有關內容
?、鬯璧慕Y構預留洞口的留設，以及施工后的現(xiàn)場清理。
?、苁┕ひ?guī)范及常規(guī)要求。
?、菀蛟O計變更引起的工程量增減或返工重做。
?、蕹善繁Ｗo、調試、竣工交驗。
?、呶拿魇┕ひ蟮膱龅卣R、清潔及機械保養(yǎng)等工作。
?、嗯c其他工種的配合施工。
?、崾┕ぶ兴铏C械設備的進場安裝及退場搬運。
四 工期要求
本合同工期為天，從 年 月 日至年 月 日止。
裝飾階段乙方應將本工程施工順序與甲方的裝飾程序密切配合，平面協(xié)調、立體交叉施工，不拖其他工序后腿，不影響甲方整體施工進度計劃。如乙方不能在甲方限定的`時間內完成有關安裝工序， 造成甲方其他后續(xù)工序不能如期完成， 拖延項目完工期，甲方有權向乙方處以罰款。
五 材料及工用具
1、材料管理：
?、?乙方領用工程用料必須經(jīng)現(xiàn)場施工員填寫“材料領（耗）料單”，經(jīng)項目經(jīng)理批準后方可到現(xiàn)場材管員處領（耗）用。
?、?周轉材料、機械設備經(jīng)項目經(jīng)理同意后方可使用。
?、?限額用料：甲方對乙方承包的本安裝工程的主要材料實行限額使用，限額材料的種類由甲方確定，限額數(shù)量由甲方根據(jù)施工圖優(yōu)化布設方案后計算。如無正當理由的超用部份由乙方承擔。
2、工用具管理：
?、?甲方提供垂直運輸工具。提供現(xiàn)場及樓層固定電源箱和部分安裝工具。 ② 乙方自備小型安裝工程所需工具及勞保用品。
六 質量要求
1、按照國家建筑安裝工程驗收標準、安裝工程施工規(guī)范和甲方制定的施工標準，作為本工程質量驗收標準。
2、乙方發(fā)現(xiàn)設計有誤，須立即向甲方提出，取得文字變更洽商手續(xù)后方可繼續(xù)
施工。
3、驗收程序：
?、賹Σ牧腺|量、型號、規(guī)格、產地、產品許可等內容由甲乙方共同派員檢驗。 ②對安裝工作的正確性與符合性檢驗，由乙方自檢合格后報甲方及監(jiān)理復驗。 ③施工階段每一結構層次的隱檢、完工階段的通水、通電
、通氣、通風、水壓及氣密性檢驗；系統(tǒng)調試、電阻測試、單機無負荷試運轉等檢驗項目，均應在乙方自檢合格后報甲方復檢驗收，再由甲方報請建設、監(jiān)理、設計及質監(jiān)部門進行最終竣工驗收。其質量標準應與甲方與業(yè)主所簽訂的工程總包合同中約定的質量要求相一致。
?、芤曳奖仨毞募追皆诟鞔悟炇罩刑岢龅乃姓囊庖?，并在甲方限定的時間內整改至符合要求，乙方拒絕或拖延整改，甲方視情節(jié)輕重有權對乙方作出處罰。 ⑤乙方對現(xiàn)場所有已完施工成品負有保護的義務，凡因乙方施工安排不善，在結構已完施工部位進行鑿洞、敲孔安裝施工或返工的（暗管敷設的磚墻面刨槽及設計變更除外），均由乙方自費修補恢復原狀，造成甲方其他損失的，另行賠償。
4、質量保修責任：乙方承包的本安裝工程在竣工驗收備案后的一年內負有保修義務，凡保修期內因乙方施工質量所引起的所有修補工作，均由乙方限時無償修復。如乙方未能在限定時間內對缺陷部位進行修理，甲方可另派專業(yè)人員維修，所有費用從乙方預留的保修金中扣除。
七 安全、文明施工
1、安全施工：乙方必須貫徹執(zhí)行國家和政府、行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規(guī)及甲方的各項規(guī)定，嚴格按安全規(guī)章組織施工。發(fā)生重大
傷亡及其他安全事故，承發(fā)包雙方應采取緊急措施防止事態(tài)擴大并全力組織搶救傷者，保護事故現(xiàn)場，如因搶救傷者必須移動現(xiàn)場設備，須作出書面記錄或拍照。
2、文明施工：乙方必須服從管理，保持現(xiàn)場整潔。及時清理、回收、整齊堆放各項材料，做到工完料盡場地清。保持現(xiàn)場整潔文明和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。積極主動創(chuàng)建市文明標化工地。乙方新到人員必須先到項目部的安全部門報到，先學習后上崗。未經(jīng)許可工地嚴禁住有施工人員，違者每日罰款50元。如由此發(fā)生意外傷害，均由乙方負責。
承包班組統(tǒng)一著裝（工作服），配戴統(tǒng)一安全帽。安全帽由甲方統(tǒng)一負責采購，工程結束退回。
八 工程承包費用及結算方式
1. 本合同實行總價承包，合同執(zhí)行期內單價不予調整。
2. 合同總價：
3. 支付方式：
（1）工程完成工程量的20%時可支付15%
?。?）工程完成工程量的60%時支付40%
?。?）工程完成工程量的80%時支付15%
?。?）工程結束并驗收合格后支付20%（并退還保證金）
?。?）剩余的10%作為質保金一年后支付
4. 本工程的所有工程稅費由乙方承擔，甲方代扣代繳。
九 保證金的交付與退還
乙方承諾確保甲方的工程進度、工程質量、安全施工、文明衛(wèi)生、環(huán)境管理，
自覺遵守國家的法律法規(guī)和甲方的有關制度，愿交履約保證金 元（按承包總價的10%繳納），并于合同簽訂后，隊伍進場施工前一次性交清。
十 雙方職責與權限
?。ㄒ唬┘追?/p>
1、甲方委派同志為該工程現(xiàn)場施工負責人，協(xié)調安排施工。
2、甲方對乙方施工全過程的施工質量、進度、安全和文明衛(wèi)生進行檢查驗收、監(jiān)督管理。
3、做好材料供應工作，切實解決好施工用水、用電、垂直運輸?shù)拿?，保證工程順利施工。
4、在施工過程中，乙方違返有關規(guī)定，未按進度計劃及安全、質量、文明施工等要求施工，造成質量低劣、材料浪費、進度滯后和損害甲方信譽的，甲方給予乙方每次50-500元罰款，并限期整改，拒絕整改或整改無效，甲方有權單方面中止合同。并按完成工程量的80%結算，甲方不承擔乙方其它任何費用。
5、在地方行業(yè)主管部門實施的檢查中，如因乙方操作原因而未達到承包指標或造成不良影響的，甲方給予乙方每次500-3000元罰款，造成嚴重后果的，甲方有權單方面中止合同。
6、制定施工計劃。
7、進行技術交底、安全交底。
?。ǘ┮曳?/p>
1、乙方委派 參加甲方生產協(xié)調會，具體負責本專業(yè)的施工管理。在合同期內，未經(jīng)甲方允許，乙方不得隨意更換
有關裝修合同5
甲方： 乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就裝飾材料供貨事宜達成協(xié)議如下：
第二條 質量標準：乙方保證所供產品符合國家標準及行業(yè)標準以及甲方對產品的質量要求，乙方應隨貨提供產品合格證等證明文件。
第三條 供貨時間與地點：乙方負責將貨物運送至約定地點承擔相應運輸裝卸費用，并在貨物交付給甲方前承擔風險責任。
第四條 安裝：安裝方式為(乙方安裝/甲方自裝);選擇乙方安裝的，安裝標準為 《天津市裝飾工程質量驗收標準》，《天津市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔，甲方應為乙方提供必要的安裝條件。
第五條 付款方式及時間：雙方約定以協(xié)商的方式支付價款。 乙方將貨物交付給甲方并驗收合格后憑發(fā)票要求甲方支付貨款，甲方在收到貨款后90天內結清貨款。
第六條 違約責任：
(一)乙方違約責任：
1.大芯板、隔音棉、膩子粉、乳膠漆等經(jīng)專業(yè)檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的，乙方應無條件換、退貨，或賠償甲方由此受到的損失;對于其他質量問題，包修期限為_一 年，乙方負責免費修理;
2.乙方遲延交貨的，每日應向甲方支付遲延部分價款__5___%的違約金;遲延交貨超過___30___日的，除支付違約金外，甲方還有權解除合同，乙方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但甲方在不收取違約金的情況下有權要求乙方雙倍返還定金。
(二)甲方違約責任：
1.甲方遲延提貨的，每日應向乙方支付遲延部分價款__5__%的違約金;
2.甲方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給乙方造成的損失，已支付的定金無權要求返還。
第七條 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴;協(xié)商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第八條 其他約定事項：__________________ 。 第九條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除乙方應承擔的責任的，仍以本合同為準。
甲方(章)：
委托代理人：
聯(lián)系電話： 簽訂時間：
乙方(章)：
委托代理人：
聯(lián)系電話： 簽訂地點：
有關裝修合同6
內容如下：
發(fā)包人(全稱)： (以下簡稱甲方)
承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)調一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
第一條、合同當事人及參與人：
甲方：X X X 有限公司
乙方：X X X 裝飾裝修工程有限公司
土建承包單位：X X X 建設工程有限公司
監(jiān)理單位：X X X 工程建設管理咨詢有限公司
第二條、合同文件組成及其解釋順序
本合同文件應包括：
1、本合同及其附件
2、圖紙
3、工程量報價清單
4、國家現(xiàn)行標準、規(guī)范及有關技術文件
5、其他有關工程洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同協(xié)議書的組成部分，并最優(yōu)先解釋適用
6、裝飾工程質量驗收標準、工期進度計劃、施工工藝標準等投標文件
上述文件是相互說明、相互解釋的，如出現(xiàn)不一致時，上述的排列順序就是合同的優(yōu)先解釋順序。
第三條、工程承包范圍：
1、裝飾裝修范圍：公寓內裝修，公共部位裝修
2 、裝飾工程：裝飾施工圖紙所示的全部內容，具體包括(但不限于)吊頂、墻面、地面等的基層及飾面;衛(wèi)生間防水;各類隔斷、門檻、窗套、窗簾盒、窗欄桿;各類固定家具等，具體詳見圖紙、清單。
3 、水暖工程：甲方已將冷、熱水鋪設至進戶500mm的位置，下水的管道敷設完畢，乙方需將冷熱水管道鋪設至各用水點，對衛(wèi)生潔具及其五金件等進行施工，但不包括衛(wèi)生潔具的購置。暖氣(散熱器)由甲方分包。
4、電氣工程：各類照明燈具、開關、插座(包括電視、電話、寬帶)、面板等的購裝。不包括弱電可視對講及監(jiān)控等。
5、除以上承包范圍外，對于甲方委托的其它工作內容，在甲方按本合同約定的計價規(guī)則支付合理費用的前提下，乙方也必須承擔。
第四條、 乙方職責
1、負責按甲方要求深化裝修工程施工圖紙，并在工程完工后出具竣工圖紙。
2、負責辦理工程施工的全部手續(xù)并承擔費用，包括(但不僅限于)深化設計后的裝修圖紙的報批，夜間施工、環(huán)保、交通、生活用水、臨時設施、消防、安全、建筑施工排污、噪聲超標、施工安全防護、施工合同簽定等所有與承包工程施工有關的建設手續(xù)并承擔全部費用。
3、負責承包范圍內的材料、設備、購配件及必要的結構及環(huán)保檢驗、檢測、試驗，并承擔經(jīng)濟費用。
4、負責與其他施工單位的交接和協(xié)調工作
5、負責施工中的定期清潔工作，承包范圍內的清潔及施工垃圾外排至排渣站點等。
6、承擔設計圖紙中已明確表述或根據(jù)規(guī)范應當進行的，所有與本裝修工程有關的預設、鑿洞、穿線、改線等。
7、乙方負責所施工項目的施工圖的深化、竣工圖的設計、報圖;報檢、報驗、報竣;整理檔案等。負責完成本項目施工以及甲方根據(jù)情況追加的工程項目。
8、乙方不得將其承包工程以任何形式進行轉包，如出現(xiàn)并經(jīng)查實，發(fā)包人有權終止合同并向承包人追究違約責任。
第五條 工地視察
乙方已仔細考察本合同協(xié)議書項下的全部可能使用或涉及的場地，并充分了解了工地位置、周圍環(huán)境、儲存空間、作業(yè)空間、起卸限制、道路以及其它足以影響工期、承包價款之情況，已充分認識到各種不利因素;乙方理解工地上會有其他施工單位同時或交叉作業(yè)，不會獨占工作面和工作空間以及施工現(xiàn)場;理解由于本項目的體量巨大而分解的各個施工標段之間的工序限制，特別是對平行流水和立體交叉施工中的相互影響;理解必須在各個施工標段上與相鄰施工隊伍相互協(xié)調并保持同步;理解交叉施工對工期的影響和相互配合的費用;亦理解政府管理部門對施工作業(yè)方式和時間可能的影響或限制，乙方確認本合同協(xié)議書所約定的工程價款(或結算依據(jù))的標準，已包括上述因素等對工期、價款的影響。前述因素不予延長工期，不予追加工程款。乙方保證在合同協(xié)議書工期內將符合本合同協(xié)議書約定，并具備國家規(guī)定交付使用條件的竣工工程及其相應的竣工檔案資料交付給甲方;乙方任何因忽視或誤解上述情況，不得因此提出經(jīng)濟索賠或工期延長。
第六條、施工工期
1. 開、竣工日期：X 年 X 月 X 日開工至 X 年 X 月 X 日竣工?？偣て跒?X 日歷天，工期實際起始日如與前述時間不符,則以甲方簽發(fā)的開工令簽署日期為準，總工期不變。本工期含休息日、測試復檢、提交竣工報告的時間、與其他施工方交叉施工、配合施工的等待時間、包括政府的各種規(guī)定及臨時規(guī)定，通報對工期的影響等在內，上述因素不作為延長工期的理由。
2. 無論因何原因，甲方認為乙方就某一工程所編制的施工計劃及竣工日明顯地變得不能遵守或不能實現(xiàn)時，甲方可要求對本工程的一個或多個部位優(yōu)先完成而無需增加費用。乙方須無償?shù)貙κＳ喙ぷ鳠o延誤地遵從甲方指示完成。
3. 如因甲方原因，導致總工期拖延，乙方承諾累計工期拖延在一個月內的，不向甲方要求任何費用索償。
第七條、工程質量標準
1、工程質量標準：“市優(yōu)&rd
有關裝修合同6篇(裝修合同范文)相關文章：