工程進(jìn)度催告函17篇施工進(jìn)度催促函

時(shí)間：2023-02-08 00:03:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的工程進(jìn)度催告函17篇施工進(jìn)度催促函，供大家賞析。

工程進(jìn)度催告函1

　　xx區(qū)人民政府仁和街道辦事處催辦函

　　太茂盛源水泥有限公司：

　　貴公司的日產(chǎn)2500噸回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線設(shè)備設(shè)施處置工程已于20xx年初開工。根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第393號(hào)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第二條、第十一條;xx市政府令第227號(hào)《杭州市房屋拆除施工安全管理辦法》第十二條;《xx區(qū)房屋拆除施工安全管理辦法》余政辦〔20xx〕311號(hào)第十二條的相關(guān)規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在房屋拆除工程開工15日前，向區(qū)房屋拆遷主管部門辦理相關(guān)手續(xù)并進(jìn)行備案。經(jīng)我街道了解貴公司至今未向有關(guān)主管部門備案，請(qǐng)貴公司收函后立即向xx區(qū)住建局辦理備案手續(xù)，在備案等相關(guān)手續(xù)未完成前立即停止工程施工。

　　xx市余xx人民政府仁和街道辦事處

　　20xx年x月x日

工程進(jìn)度催告函2

　　中央空調(diào)設(shè)備有限公司：

　　根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)土建工程施工進(jìn)度情況，商貿(mào)城一層已于x年8月1日完全具備暖通工程施工條件，但貴司在進(jìn)場(chǎng)施工后相關(guān)的資質(zhì)申報(bào)、工程安裝報(bào)驗(yàn)、報(bào)批等資料手續(xù)仍未完善，為避免在后期工程安裝過程中造成不必要的停工整改和總包單位、監(jiān)理單位給予的處罰，請(qǐng)貴司盡快完善相關(guān)報(bào)審、報(bào)驗(yàn)手續(xù)。

　　同時(shí)，我司于x年7月28日發(fā)出工程開工通知書后，由于前期貴司施工隊(duì)原因遲遲未能進(jìn)場(chǎng)，導(dǎo)致目前暖通工程整體安裝進(jìn)度嚴(yán)重滯后，現(xiàn)我司要求你施工隊(duì)倒排進(jìn)度計(jì)劃，每周上報(bào)工程進(jìn)度計(jì)劃表，增加施工人員，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全管理，加快工程進(jìn)度，商貿(mào)城一層暖通施工務(wù)必在x年9月20日前完成安裝工作，若在該期限內(nèi)未能完成作業(yè)每延誤一天給予壹萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)處罰，該罰金將從合同總價(jià)中直接扣除，我司將每日、每周對(duì)施工進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤督促檢查，確保工程按時(shí)完成。

　　由于貴司在x年8月13日風(fēng)管材料進(jìn)場(chǎng)后未進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，擅自將安裝材料進(jìn)場(chǎng)，在此明確施工規(guī)范：一、現(xiàn)場(chǎng)所有材料、配件進(jìn)場(chǎng)須向監(jiān)理、建設(shè)單位報(bào)驗(yàn)，在驗(yàn)收合格的情況下方可進(jìn)場(chǎng)制作、安裝。并且該批次實(shí)際采購(gòu)的風(fēng)管板材與雙方簽訂合同時(shí)約定的樣品材料不一致，導(dǎo)致該批次材料清理出場(chǎng)的事件，我司重申：在暖通工程中所使用的任何批次材料必須滿足國(guó)家規(guī)范要求，

　　風(fēng)管材料必須與雙方約定的樣品材質(zhì)相符，

　　如若進(jìn)場(chǎng)材料與樣品不一致或不滿足國(guó)家規(guī)范要求的，我司將責(zé)令清退出場(chǎng)，

　　因此造成的一切損失均由你單位全部承擔(dān)，

　　且我司保留追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任的權(quán)利，望貴司能信守承諾、誠(chéng)信共贏。

　　特此函告。

　　滁州市義烏商貿(mào)城有限公司

　　x年8月31日

工程進(jìn)度催告函3

　　×房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司：

　　本所律師受××(以下簡(jiǎn)稱“委托人”)委托，就貴公司與委托人于××年××月××日簽訂的《商品房預(yù)售合同》(以下簡(jiǎn)稱“合同”)履行情況一事，鄭重致函貴公司：

　　一、貴公司與委托人簽訂的合同為無(wú)效合同，委托人有權(quán)請(qǐng)求貴公司承擔(dān)賠償責(zé)任。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[]7號(hào))第二條規(guī)定：“出賣人未取得商品房預(yù)售許可證明，與買受人訂立的商品房預(yù)售合同，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無(wú)效。”而貴公司至今尚未取得商品房預(yù)售許可證明，因此貴公司與委托人于××年××月××日簽訂的《商品房預(yù)售合同》顯然屬無(wú)效合同。根據(jù)上述解釋第九條規(guī)定：“出賣人訂立商品房買賣合同時(shí)，具有下列情形之一，導(dǎo)致合同無(wú)效或者被撤銷、解除的，買受人可以請(qǐng)求返還已付購(gòu)房款及利息、賠償損失，并可以請(qǐng)求出賣人承擔(dān)不超過已付購(gòu)房款一倍的賠償責(zé)任：(一)故意隱瞞沒有取得商品房預(yù)售許可證明的事實(shí)或者提供虛假商品房預(yù)售許可證明„„”委托人可向人民法院主張合同無(wú)效，可以請(qǐng)求返還已付購(gòu)房款及利息、賠償損失，并可以請(qǐng)求貴公司承擔(dān)不超過已付購(gòu)房款一倍的賠償責(zé)任。

　　二、即使委托人不主張合同無(wú)效，貴公司也未按合同約定履行義務(wù)，構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任合同第七條“交付期限”約定：“出賣人(即貴公司)應(yīng)當(dāng)在××年××月××日前，依照國(guó)家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定將驗(yàn)收合格的該商品房交付買受人使用。”第十條有關(guān)“交接”約定：“商品房達(dá)到交付使用條件后，出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。”但時(shí)至今日，距合同約定的交付期限已有一年之久，委托人尚未收到任何貴公司通知其辦理商品房交付手續(xù)的書面材料。貴公司未按合同約定日期交房，應(yīng)承擔(dān)逾期交房的違約責(zé)任。合同第八條有關(guān)“出賣人逾期交房的違約責(zé)任”約定：“逾期超過60日后，買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的，出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起40天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計(jì)已付款的2%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第七條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付日止，出賣人按日向買受人支付已交房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之二的違約金。”根據(jù)上述約定，委托人在貴公司逾期交房超過60日后，可選擇解除合同或繼續(xù)履行，貴公司應(yīng)向委托人承擔(dān)違約責(zé)任，支付逾期交房的違約金。

　　據(jù)委托人口頭陳述，貴公司并不否認(rèn)應(yīng)承擔(dān)逾期交房的違約責(zé)任。但本律師認(rèn)為，貴公司計(jì)算違約金的方法不符合合同約定。因?yàn)椋?/p>

　　1、計(jì)算違約金應(yīng)依據(jù)的期限錯(cuò)誤合同明確約定計(jì)算違約金的期限為“自本合同第七條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付日止”，而截止x年12月31日，委托人也未收到貴公司任何通知辦理交付手續(xù)的書面材料，更未實(shí)際交付，顯然貴公司將違約金計(jì)算至x年6月30日沒有任何依據(jù)，至少應(yīng)計(jì)算至x年12月31日。

　　2、計(jì)算違約金應(yīng)依據(jù)的價(jià)款錯(cuò)誤合同明確約定“出賣人按日向買受人支付已交房?jī)r(jià)款萬(wàn)分之二的違約金。”顯然，計(jì)算違約金所依據(jù)的價(jià)款為“已交房?jī)r(jià)款”。根據(jù)貴公司為委托人出具的房款收據(jù)，委托人分別于20××年××月××日、20××年××月××日、20××年××月××日向貴公司交房款××元、××元、××元，因此，計(jì)算貴公司應(yīng)向委托人支付的違約金時(shí)應(yīng)按委托已交房款的不同時(shí)間段分段計(jì)算，不能僅以第一次房款××元作為計(jì)算的依據(jù)。

　　二、委托人不存在違約情況，不應(yīng)向貴公司支付所謂的滯納金根據(jù)委托人陳述，貴公司要求其支付遲延付款的滯納金，分別為 ××元、××元和××元，共計(jì)××元。本所律師認(rèn)為，貴公司要求委托人支付滯納金沒有任何法律和事實(shí)依據(jù)。

　　1、根據(jù)銀行規(guī)定提高首付比例后補(bǔ)交的房款不應(yīng)要求委托人支付滯納金。合同第三條“計(jì)價(jià)方式與付款”與第四條“付款方式及期限” 約定：“合同項(xiàng)下的商品房總價(jià)為人民幣××元，付款方式為銀行按揭，首付30%，剩余70%作銀行按揭。”合同第六條約定：“本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第四條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額。”委托人根據(jù)合同約定如期交付了合同首付款，不存在到期應(yīng)付款與該期實(shí)際已付款的差額，也就是說，不存在逾期應(yīng)付款。

　　××年，情勢(shì)變更，委托人根據(jù)銀行為保障自住、抑制投機(jī)而采取的多套房房貸提高首付比例政策又補(bǔ)交了兩期房款，委托人均在貴公司通知后、在知道和應(yīng)當(dāng)知道需補(bǔ)交房款后及時(shí)交清房款，也并不存在逾期付款的情形。因此，貴公司請(qǐng)求委托人承擔(dān)補(bǔ)交房款的180××元和××元的滯納金沒有任何依據(jù)。

　　2、貴公司不能要求委托人承擔(dān)委托人對(duì)銀行可能會(huì)承擔(dān)的違約責(zé)任銀行按揭也就是購(gòu)房抵押貸款，是購(gòu)房者以所購(gòu)房屋之產(chǎn)權(quán)作為抵押，由銀行先行支付房款給開發(fā)商，以后購(gòu)房者按月向銀行分期支付貸款本息。因此，委托人向貴公司支付首付款后，將不再對(duì)貴公司承擔(dān)支付房款的義務(wù)，取而代之的是與銀行之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，如委托人不能如其支付貸款本息，將依據(jù)貸款合同約定對(duì)銀行承擔(dān)違約責(zé)任?，F(xiàn)貴公司要求委托人支付委托人向銀行貸款部分的滯納金(××元)，顯然主體不適格。

　　根據(jù)以上分析，本所律師認(rèn)為，委托人現(xiàn)在有幾下選擇：

　　(1)主張合同無(wú)效，請(qǐng)求返還已付購(gòu)房款及利息，請(qǐng)求貴公司承擔(dān)不超過已付購(gòu)房款一倍的賠償責(zé)任;

　　(2)要求解除合同，同樣可以請(qǐng)求貴公司承擔(dān)逾期交房的違約責(zé)任是。

　　(3)本著友好合作的態(tài)度，放棄主張合同無(wú)效的權(quán)利，在貴公司承擔(dān)逾期交房的違約責(zé)任后繼續(xù)履行合同。本律師誠(chéng)望貴公司能夠重視此事，并采取積極合作態(tài)度，立即認(rèn)真履行房屋交付義務(wù)，承擔(dān)違約責(zé)任，放棄不合理的要求。我們也希望貴公司能通過協(xié)商方式與委托人解決此事。如果貴公司不主動(dòng)采取協(xié)商的態(tài)度或仍借故拖延，拒絕履行合同義務(wù)，不交付房屋，不承擔(dān)違約責(zé)任，還向委托人提出不合理要求，委托人將通過訴訟方式解決此事，通過法律途徑保護(hù)委托人的合法權(quán)益。希望貴公司在收到本函后的三個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)，并就有關(guān)事項(xiàng)作出明確答復(fù)。

　　××律師事務(wù)所

　　律師：××

　　××年××月××日

工程進(jìn)度催告函4

　　尊敬的家長(zhǎng)：

　　暑假即將來(lái)臨，為幫助孩子“安全、愉快”地度過長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的假期，我們特印發(fā)《致家長(zhǎng)的一封信》，希望得到您的支持與配合，共同幫助孩子們度過一個(gè)有意義的假期生活。

　　家長(zhǎng)同志，孩子是您的一切，關(guān)注孩子的安全，是我們共同的情感。為了切實(shí)維護(hù)孩子們的人身安全和身心健康，接上級(jí)文件精神，特對(duì)孩子在假期里的安全問題提出以下要求：

　　1、嚴(yán)禁未滿12周歲以下學(xué)生騎自行車。

　　2、嚴(yán)禁未經(jīng)家長(zhǎng)同意擅自外出游泳;嚴(yán)禁到深水區(qū)域或不熟悉的水域游泳;

　　3、夏季天氣炎熱，飲食切忌暴飲暴食，切忌食用發(fā)霉、發(fā)酸、變餿、變質(zhì)、過期的事物，以防食物中毒;暑假正值汛期，要注意防汛。

　　4、出行注意交通安全，遵守交通規(guī)則。

　　5、嚴(yán)禁學(xué)生到營(yíng)業(yè)性的網(wǎng)吧、電子游戲室等社會(huì)場(chǎng)所，不與陌生人或社會(huì)閑雜人員接觸;

　　6、嚴(yán)禁學(xué)生玩火、玩電;遇到雷雨天氣，請(qǐng)拔掉插頭，關(guān)上電源，避免雷擊;遇到火災(zāi)等緊急情況，不要慌亂，學(xué)會(huì)使用正確的逃生或自救方法。

　　7、在我國(guó)，毒情死灰復(fù)燃，迅速蔓延，吸毒人員呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。令人震驚的是在中國(guó)吸毒人員中，青少年兒童已占74%，其中16歲以下的超過1萬(wàn)人!加強(qiáng)青少年兒童毒品預(yù)防教育迫在眉睫。為此，家長(zhǎng)要教育子女遠(yuǎn)離毒品。

　　8、遇到各種緊急情況，請(qǐng)正確撥打以下電話：匪警：110 火警：119 急救：120 交通事故：122

　　9、暑假?gòu)?月7日---8月31日，9月1日開學(xué)。兩次返校分別是7月25日、8月12日(7：30-9：30)，主要是檢查作業(yè)和除草(三至六年級(jí)帶好小車和除草用具)，強(qiáng)調(diào)安全問題，請(qǐng)你督促學(xué)生準(zhǔn)時(shí)返校，如有特殊情況，家長(zhǎng)要和班主任聯(lián)系，不能捎假、寫假條(防止個(gè)別學(xué)生借返校機(jī)會(huì)外出玩耍而發(fā)生意外)。

　　最后，希望家長(zhǎng)積極支持和配合學(xué)校要求，有效督促孩子嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全規(guī)定，共同構(gòu)筑起保護(hù)學(xué)生人身安全的“防護(hù)墻”。和孩子們共同度過一個(gè)愉快而有意義的假期。并對(duì)學(xué)校的建設(shè)提出寶貴意見和建議。

　　祝工作順利，萬(wàn)事如意，心想事成!

工程進(jìn)度催告函5

　　親愛的媽媽：

　　媽媽，記得那次我去科技館，得知了在暑假我們科技館優(yōu)秀的小小科技輔導(dǎo)和一部分科技輔導(dǎo)員去上?？萍拣^參觀的消息后，我懷著又激動(dòng)又興奮的心情告訴你，我原以為你會(huì)很高興，而且也會(huì)同意我的請(qǐng)求。但是你當(dāng)時(shí)卻冷漠又生硬的語(yǔ)氣對(duì)我說：“算了吧，上海和西寧離得太遠(yuǎn)了，還要做火車或飛機(jī)，爸爸媽媽又不在身邊，我們不放心”這短短的一句話卻如同一個(gè)晴天霹靂，當(dāng)時(shí)我都快要哭出來(lái)了，這可是我用自己的汗水換來(lái)的機(jī)會(huì)啊!有許多人想有這種機(jī)會(huì)都沒有啊!為什么不讓我去呢!這是一個(gè)學(xué)習(xí)、鍛煉自我的好機(jī)會(huì)呀!

　　我知道您是怕我第一次獨(dú)自出遠(yuǎn)門不安全，但是我已經(jīng)長(zhǎng)大了，有自我保護(hù)能力了，而且和我一起去的還有科技館的哥哥姐姐、叔叔阿姨們，我們?nèi)滋炀突貋?lái)了，不會(huì)有什么危險(xiǎn)的。

　　我通過這次經(jīng)歷，會(huì)變得成熟很多，也會(huì)學(xué)到很多。所以媽媽我希望你能答應(yīng)我的請(qǐng)求。

　　祝您：身體健康，工作順利

　　您的兒子：

工程進(jìn)度催告函6

　　創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市，提高城市現(xiàn)代管理水平與服務(wù)能力，對(duì)于提升城市品位，建設(shè)富美陽(yáng)江，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。

　　創(chuàng)衛(wèi)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，有許多涉及到方方面面的硬指標(biāo)。比如，要求學(xué)生健康知識(shí)知曉率和健康行為形成率大于或等于80%;14歲以下兒童蛔蟲感染率小于或等于3%;居民健康行為形成率大于或等于70%。主要街道兩側(cè)建筑物整潔美觀，無(wú)亂張貼、亂涂寫、亂設(shè)攤點(diǎn)現(xiàn)象，廣告、牌匾設(shè)置規(guī)范，居民樓房陽(yáng)臺(tái)屋頂無(wú)亂掛衣物現(xiàn)象。沿街單位“門前三包”等責(zé)任制度落實(shí)，車輛停放整齊。

　　廢物箱等垃圾收集容器配置齊全，無(wú)亂扔亂吐現(xiàn)象。城區(qū)無(wú)衛(wèi)生死角，無(wú)亂搭建和垃圾渣土暴露。市區(qū)河道水面清潔，無(wú)漂浮垃圾;岸坡整潔，無(wú)垃圾雜物。

　　城中村及城鄉(xiāng)結(jié)合部，無(wú)亂搭亂建、亂堆亂擺、亂停亂放等現(xiàn)象。通過綜合防制，鼠、蚊、蠅、蟑螂等病媒生物得到有效控制。社區(qū)和單位環(huán)衛(wèi)設(shè)施完善，垃圾日產(chǎn)日清，公共廁所符合衛(wèi)生要求，衛(wèi)生狀況良好。無(wú)違規(guī)飼養(yǎng)畜禽,飼養(yǎng)寵物和鳥類能嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行免疫接種，糞便不污染環(huán)境等。

　　我市啟動(dòng)創(chuàng)衛(wèi)工作以來(lái)，經(jīng)過一段時(shí)間的共同努力，城市衛(wèi)生上了一個(gè)新的臺(tái)階，市容市貌與環(huán)境質(zhì)量有了很大的改觀。但是，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，我市創(chuàng)衛(wèi)工作還存在著不少“短板”。主要是城市公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，垃圾處理、污水處理、公廁等與創(chuàng)衛(wèi)指標(biāo)要求還有差距;城中村和城鄉(xiāng)結(jié)合部尚未實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)及公共設(shè)施的全覆蓋;小街小巷無(wú)論是設(shè)施還是管理仍較薄弱;農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)問題較多， “六小”行業(yè)設(shè)施不完善，管理未完全到位;亂扔亂吐現(xiàn)象依然存在，市民素質(zhì)還需進(jìn)一步提高;環(huán)境綜合整治力度還有待加強(qiáng)，城市管理的長(zhǎng)效機(jī)制尚未建立起來(lái)，臟亂差現(xiàn)象反彈壓力大。

　　創(chuàng)衛(wèi)事關(guān)人民群眾的切身利益。經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，市民對(duì)市容環(huán)境衛(wèi)生的要求日益增強(qiáng)，追求富裕生活和優(yōu)美環(huán)境成為大家的熱切期盼。市民是創(chuàng)衛(wèi)的受益者和實(shí)踐者，每個(gè)市民都要牢固樹立熱愛陽(yáng)江、建設(shè)陽(yáng)江的思想，把創(chuàng)衛(wèi)工作當(dāng)作份內(nèi)的事，以主人翁姿態(tài)投入到常態(tài)的創(chuàng)衛(wèi)活動(dòng)中去。每個(gè)市民首先要積極完成自身的創(chuàng)衛(wèi)任務(wù)，自覺形成良好的生活習(xí)慣，堅(jiān)持從自身做起，從身邊的小事做起，堅(jiān)決做到不隨地吐痰，不亂扔紙屑、果皮，愛護(hù)公共環(huán)境衛(wèi)生，爭(zhēng)當(dāng)文明衛(wèi)生市民。

　　當(dāng)然，創(chuàng)衛(wèi)工作從降低城市管理成本來(lái)說，還要著力在常態(tài)治理上下功夫。正所謂“三分建設(shè)七分管理”，管理比建設(shè)更重要。城市管理的核心是規(guī)范和嚴(yán)格，實(shí)施管理要有法治思維，堅(jiān)持通過科學(xué)的、強(qiáng)有力的制度來(lái)約束和規(guī)范人們的行為。

　　此外，城市管理要善于借助現(xiàn)代科技手段，運(yùn)用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算，加強(qiáng)數(shù)據(jù)采集和信息分析，建立分工明確、協(xié)同高效的指揮系統(tǒng)，搭建城市綜合信息服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)城市管理網(wǎng)格化、智能化，提升城市運(yùn)行效率和管理服務(wù)水平。

　　我們相信，只要全市上下堅(jiān)定信心，振奮精神，齊抓共管，扎實(shí)工作，創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市的目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)，陽(yáng)江的城市形象一定會(huì)有一個(gè)嶄新的變化!

工程進(jìn)度催告函7

　　尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

　　首先我對(duì)4月8日分公司辦公例會(huì)上的沖動(dòng)之舉，向陳經(jīng)理和在座的各位管理人員表示歉意歉。

　　這幾天，總是在為自己的沖動(dòng)行為懊惱不已。充分暴露出自己的任性、不成熟、不理智的錯(cuò)誤特點(diǎn)。遇事不夠冷靜，體現(xiàn)出沒有一份踏實(shí)、穩(wěn)妥的工作心態(tài)，對(duì)于自己工作上出現(xiàn)的一些問題，不能夠正確地面對(duì)，以至于產(chǎn)生了煩躁情緒。尤其是領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的關(guān)懷和幫助使我感到溫暖的同時(shí)，也慢慢開始放松了對(duì)自己的要求，反而認(rèn)為自己已經(jīng)做得很好了。因此，這次發(fā)生的事使我不僅感到是自己的恥辱，更為重要的是我感到對(duì)不起領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，愧對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心。讓陳經(jīng)理失望了!請(qǐng)接受我對(duì)您真誠(chéng)的道歉。

　　此外，我也看到了這件事的惡劣影響，作為一名管理人員，如果在工作中，大家都像我一樣，那怎么能把工作落實(shí)好、做好?同時(shí)，如果在我們這個(gè)集體中形成了這種目無(wú)組織紀(jì)律觀念，不良風(fēng)氣表現(xiàn)，我們工作的提高將無(wú)從談起。因此，這件事的后果是嚴(yán)重的，影響是惡劣的。

　　此致!

　　敬禮

　　日期

工程進(jìn)度催告函8

　　(對(duì)方公司名稱) (對(duì)方老板姓) 總(或職務(wù)名);

　　現(xiàn)就貴司拖欠我司　　　款一事向貴司致函如下：

　　年　　月　　日，貴司與我司(或"經(jīng)協(xié)商達(dá)成口頭協(xié)議")簽訂了《　　合同》，雙方約定,貴司應(yīng)于　　年　　月　　日支付我司款　　元,余款于　　年　　月　　日之前付清.貴司也曾于　　年　　月　　日支付了部分款項(xiàng),但從　　年　　月　　日后,貴司便未再按約定支付,現(xiàn)累計(jì)已欠　　元.顯已違約。

　　鑒于雙方此前的合作關(guān)系較好,現(xiàn)特致函請(qǐng)貴司于　　年　　月　　日前將所欠款項(xiàng)支付我司. 如貴司仍不能按期支付，我司將按有關(guān)規(guī)定(或約定)向貴司追索欠款利息,甚至采取相關(guān)法律措施,屆時(shí),貴公司可能要承擔(dān)訴訟而帶來(lái)的更大損失。

　　此致

　　敬禮

　　公司

　　年月日

工程進(jìn)度催告函9

　　答辯人：，女，x年2月5日出生，漢族，住址：

　　答辯人就上訴人xx有限公司與被上訴人等民間借貸糾紛二審一案[()閩0民終號(hào)]，答辯如下：

　　一、關(guān)于本案送達(dá)程序：本案送達(dá)程序均違法。

　　1、答辯人從未收到一審的開庭傳票，對(duì)于一審判決書答辯人更是沒有收到，亦不知一審判決結(jié)果。此外，xx有限公司就一審判決提起上訴，答辯人同樣沒有收到上訴狀。

　　2、答辯人至今也未收到二審開庭傳票，系近日向答辯人提起本案才得知部分情況，答辯人認(rèn)為法定權(quán)利受到侵害，并直接導(dǎo)致一審判決結(jié)果錯(cuò)誤。為糾正一審錯(cuò)誤判決，答辯人提出答辯意見。

　　二、關(guān)于案件基本情況：涉案?jìng)鶆?wù)與答辯人王梅梅無(wú)關(guān)。

　　1、是否借款，均與答辯人無(wú)關(guān)，答辯人無(wú)需對(duì)的債務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。與答辯人已經(jīng)在x年9月2日辦理了離婚手續(xù)，對(duì)相關(guān)債務(wù)等已經(jīng)明確約定各自承擔(dān)。對(duì)是否借款、借款金額等，答辯人均不知情，沒有在借款憑證上簽字，也沒有任何證據(jù)證實(shí)涉案借款與答辯人有關(guān)。退一步說，即便借款真實(shí)，其所借款項(xiàng)亦沒有用于家庭開支等，故同樣并非夫妻共同債務(wù)。

　　2、一審作出的判決書同樣是送達(dá)給了，而沒有送達(dá)給答辯人，而無(wú)權(quán)代收應(yīng)當(dāng)送達(dá)給答辯人的判決書等訴訟文書，故一審關(guān)于判決書的送達(dá)程序也明顯違法。在未收到一審判決書的情況下，是根本無(wú)法知道一審判決結(jié)果的，明顯也剝奪了答辯人上訴、應(yīng)訴等相關(guān)法定權(quán)利。

　　此外，一審判決后，公司、均依法提出了上訴，但是上訴狀亦沒有送達(dá)給答辯人，導(dǎo)致答辯人對(duì)上訴事宜均不知情，也無(wú)從參與二審訴訟，法律賦予的權(quán)益遭到無(wú)視。

　　綜上，答辯人從未收到本案訴訟材料，一審、二審相關(guān)涉案材料均未送達(dá)給答辯人，答辯人系近日方才知曉本案，故借貴院二審尚在審理之際，提出上述答辯意見。請(qǐng)求二審法院查明案件事實(shí)，依法駁回對(duì)答辯人的訴訟請(qǐng)求。

　　答辯人:

　　年月日

工程進(jìn)度催告函10

　　小蘭，見到你的第一眼我就稀罕上了你，真的!我可以發(fā)誓，騙你我生小孩沒肚臍眼，出門就被車撞死，不過我估計(jì)你也不忍心，我死了你可咋辦!今天我終于鼓足勇氣給你寫了這封信，希望你能明白我的心。下面是我特意為你作的一首詩(shī)，寫的很一般，只是有點(diǎn)通俗現(xiàn)代主義的氣息，也是那天肚子不好蹲馬桶上想出來(lái)的，勉強(qiáng)代表我一半的水平吧。

　　大海啊!你全是水

　　駿馬啊!你四條腿

　　美女啊!你說你多美

　　鼻子下面居然長(zhǎng)著嘴

　　還記得相逢的那刻天氣死拉的熱

　　你美斃宋丹丹的身影一下迷住了我

　　咋樣形容你在我心中的印象啊

　　大概像是個(gè)去了毛的白天鵝

　　我這心呀

　　開始哐當(dāng)哐當(dāng)?shù)靥鴤€(gè)不停

　　整個(gè)人如同抓瞎了一樣難過

　　難道就像書上說的那樣啊

　　我已經(jīng)上了愛情的大賊車

　　啊!美女

　　你愛不愛我

　　我的條件真的很不錯(cuò)

　　父母是處級(jí)干部呀

　　我他媽也算是個(gè)帥哥

　　咱們搞對(duì)象是多么的浪漫啊

　　死蛤蟆終于泡上了老天鵝

　　小蘭，你看了我寫的詩(shī)是不是特心動(dòng)，覺得我賊有才華，我估計(jì)也是。其實(shí)我從見到你第一天也瘋狂地愛上了你，為了你我戒了煙戒了酒，聽說這些東西影響某種功能。也不再偷窺對(duì)面女生寢室，雖然和她們現(xiàn)在成天拉著窗簾也有一定關(guān)系，但主要還是因?yàn)槟?，因?yàn)槲掖蚵牫瞿悴⒉蛔∧菞潣?，可見我愛你之深。小蘭，憑我的扁扁才華和你的超級(jí)美貌，我們一定是令人羨慕的一對(duì)，連梁山伯與朱麗葉也比不上我們，你是不是也覺得我們特般配?

工程進(jìn)度催告函11

　　全居廣大黨員干部、居民朋友們：

　　大家好!

　　首先感謝您長(zhǎng)久以來(lái)對(duì)我村環(huán)境綜合治理工作的支持與理解，廣大居民是全居環(huán)境的建設(shè)者、培育者，同時(shí)也是全居環(huán)境的受益者，正是有了您的支持、理解和參與，我們的鄉(xiāng)村形象才會(huì)天藍(lán)、地綠、路暢、水清、村美。

　　我們的社會(huì)在進(jìn)步，生活水平在提高，原來(lái)單純追求吃飽穿暖的年代已經(jīng)成為歷史，舒適的生活成了我們的迫切愿望。開展環(huán)境衛(wèi)生整治，切實(shí)改變我們村莊衛(wèi)生“臟、亂、差”現(xiàn)狀，提高生活質(zhì)量，改善居住環(huán)境，已經(jīng)成為我居今后一段時(shí)期的一項(xiàng)重要任務(wù)，也是從根本上改變我村面貌的一項(xiàng)民心工程。

　　我們衷心地希望廣大黨員干部能夠繼續(xù)保持良好的作風(fēng)和生活習(xí)慣，每位村組干部要以身作則，首先搞好自家家前屋后的環(huán)境衛(wèi)生，并做到以點(diǎn)帶面、以人帶戶，組干部以一包五、黨員以一帶十、村干部以一保十，積極投入到全村開展的環(huán)境綜合整治工作中去，自覺遵守村規(guī)民約，轉(zhuǎn)變生活方式和提高環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，起到模范帶頭作用。具體要求是：

　　農(nóng)戶負(fù)責(zé)自家房前屋后，室內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，并將垃圾收集放到垃圾池或垃圾筒里。

　　清理路邊的垃圾等雜物，特別是成堆的垃圾和沿路的白色垃圾。

　　拆除亂搭亂建等違章建筑，特別是路邊的，以及影響交通的亂搭亂建。

　　整治路邊的亂堆亂放特別是不能占道堆放建筑材料、柴垛等。

　　修飾路邊的破損房屋、清理露天糞坑、墻立面的粉刷。

　　清除路邊的雜草、雜柴，特別是要清除路邊影響交通視線的雜草、雜柴。

　　經(jīng)營(yíng)戶不得占道經(jīng)營(yíng)，要保持道路兩側(cè)干凈整齊，人行道通暢。

　　在條件允許的情況下，對(duì)自家庭院進(jìn)行適當(dāng)?shù)木G化，美化。在平時(shí)的工作、學(xué)習(xí)、生活過程中自覺保持環(huán)境的整潔，不做有損環(huán)境的事。

　　廣大黨員干部、居民們，您的參與、您的奉獻(xiàn)和維護(hù)環(huán)境是我們做好整潔家園這項(xiàng)工作的基礎(chǔ)，我們真誠(chéng)歡迎您積極參與城鎮(zhèn)建設(shè)和管理工作，并誠(chéng)懇希望廣大居民對(duì)全村環(huán)境綜合整治工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)亂停亂放、亂擺亂占、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂扔亂倒等侵害群眾利益的行為進(jìn)行舉報(bào)投訴，舉報(bào)投訴電話：。讓我們齊心協(xié)力，全民行動(dòng)，從整治環(huán)境、保護(hù)環(huán)境開始，以身作則，從小事做起、從每個(gè)家庭做起，積極爭(zhēng)做文明村民和“衛(wèi)生家庭”，共同建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

工程進(jìn)度催告函12

　　親愛的林金花同學(xué)：

　　你好!

　　這次我給你寫信，真的很突然。不如，我先來(lái)自我介紹我自己吧。我叫彭思瑜，我今年10歲，上小學(xué)五年級(jí)，我生活在佛山這一個(gè)大城市里面。我的愛好是畫畫。玩游戲。游泳……但是我的缺點(diǎn)是很膽小。

　　我在電視上看到了你們的讀書環(huán)境是那么的破爛，書本是別人節(jié)約下來(lái)的，衣服是別人穿過的一些舊衣服，你好要在茫茫大雪中撿柴回家取暖。你的人生是那么的辛苦。但是，你盡管在這么辛苦的環(huán)境中，還是那么的堅(jiān)強(qiáng)。努力學(xué)習(xí)，我是多么的敬佩你啊!我有一次在測(cè)驗(yàn)中那了好的分?jǐn)?shù)，就驕傲自滿，以為自己是最棒的，過了好幾個(gè)星期，語(yǔ)文又再次測(cè)驗(yàn)了，我以為自己不同復(fù)習(xí)就能拿好分?jǐn)?shù)，誰(shuí)知，試卷一發(fā)下來(lái)，我十分驚訝，我竟然考了個(gè)80幾分，我非常后悔。我應(yīng)該向你們學(xué)習(xí)那種熱愛學(xué)習(xí)的精神。

　　其實(shí)，我們都共同擁有一個(gè)偉大的母親，那就是我們的祖國(guó)。祖國(guó)沒有忘記你們，甚至個(gè)個(gè)地方的叔叔阿姨都在關(guān)注著你們。

　　我歡迎你們來(lái)這里做客，我可以免費(fèi)做你們的導(dǎo)游哦。我相信，在不久的將來(lái)，貧困的地區(qū)會(huì)越來(lái)越少，所有的孩子都能高高興興地上學(xué)去。

　　彭思瑜

　　3月16日

工程進(jìn)度催告函13

　　全體員工：

　　我公司從一九九X年注冊(cè)成立以來(lái)，公司各項(xiàng)設(shè)施從無(wú)到有，公司員工隊(duì)伍從小到大，我公司負(fù)責(zé)建設(shè)的XX高速公路工程建設(shè)進(jìn)度不斷加快，目前已初具雛型，其中至X段即將實(shí)現(xiàn)通車營(yíng)運(yùn)。這些成績(jī)的取得，與全體員工的辛勤勞動(dòng)和無(wú)私奉獻(xiàn)是分不開的，在此，我向大家表示衷心的感謝!

　　本人擔(dān)任公司總經(jīng)理伊始，就提出“勤儉辦企業(yè)”的口號(hào)，并要求全體員工在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵守。勤儉節(jié)約是中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)，在我國(guó)漫漫的歷史長(zhǎng)河里，曾涌現(xiàn)出無(wú)數(shù)以勤儉節(jié)約聞名于世的典型人物;在國(guó)外，眾多億萬(wàn)富豪雖有不同的發(fā)家史，但他們都有共同的閃亮點(diǎn)，那就是勤儉節(jié)約，勤儉節(jié)約已成為眾多著名跨國(guó)公司共同的經(jīng)營(yíng)之道。

　　在我們公司，隨著員工人數(shù)和工作任務(wù)的不斷增加，各類辦公用品的消耗量也在突飛猛進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在XX月XX日至XX月XX日期間，公司本部員工共領(lǐng)用復(fù)印紙包(15500張)、紙巾卷、簽字筆支、磁盤盒及其他零星辦公用品，數(shù)量驚人。我相信，員工領(lǐng)用這些辦公用品都是因?yàn)楣ぷ餍枰?，并大部分能合理使用。但?dāng)你們仔細(xì)看一看你們腳下的垃圾桶，就會(huì)發(fā)現(xiàn)：大部分紙張只使用了一面，有的甚至只寫了幾個(gè)字;復(fù)印機(jī)上因操作不當(dāng)而報(bào)廢的紙張的數(shù)量與日俱增，已塞滿了廢紙夾;嶄新的簽字筆剛“斷墨”就被隨手扔到垃圾箱里……。

　　看到這些，我感到很痛心。為什么這些紙張不能雙面使用，而被白白扔掉?為什么廢紙不能用來(lái)做草稿?為什么復(fù)印文件時(shí)不先熟悉操作再使用或請(qǐng)熟悉操作的同事代勞?為什么簽字筆不更換筆蕊后重新使用?是你們嫌麻煩還是覺得這是公家物品無(wú)所謂呢?正是某員工的這種心態(tài)，導(dǎo)致公司紙張、簽字筆等零星物品大量浪費(fèi)。

　　同志們，每一張紙、每一支筆都是公司寶貴的財(cái)產(chǎn)，是公司發(fā)展壯大所必不可少的有限資源，浪費(fèi)了就不可能再生。現(xiàn)在我們公司還處于建設(shè)期，管理經(jīng)費(fèi)有限，而隨著公司員工數(shù)量的不斷增加，辦公經(jīng)費(fèi)已越來(lái)越顯得捉襟見肘了。一張紙、一支筆看起來(lái)不值多少錢，但積少成多，聚沙成塔，日積月累其數(shù)額就非?？捎^了。就拿紙張來(lái)說吧，我們可以粗略估算一下，假如全體員工都做到每一張紙能雙面使用，單公司本部的用紙一個(gè)月就能節(jié)省多元，這可是一個(gè)普遍工人一個(gè)月的工資，是一個(gè)農(nóng)村家庭三個(gè)月的收入，是一個(gè)小學(xué)生一個(gè)學(xué)年的學(xué)雜費(fèi)呀。如果我們都以主人翁的態(tài)度對(duì)待公司的每一件物品，每一張紙，精打細(xì)算、節(jié)省儉用，公司就可以有更多的資金投入到公司基礎(chǔ)建設(shè)和員工福利中，公司就可以以更快的速度發(fā)展壯大，我們的前途就可以更加光明。節(jié)約用紙，合理使用辦公用品不僅是我對(duì)大家的要求，也是每一個(gè)員工應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。

　　同志們，我們要樹立“節(jié)儉光榮，浪費(fèi)可恥”的意識(shí)，從小事做起，從自我做起，從現(xiàn)在做起，節(jié)約每一張紙，節(jié)約每一分錢，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的良好風(fēng)氣，做一個(gè)文明、節(jié)儉的XX人。

　　謝謝大家!

工程進(jìn)度催告函14

　　，遇見你，喜歡你，到愛上你真是緣分。

　　親愛的，我知道以前我做了很多過分的事。但是從現(xiàn)在開始，你就做我的《河?xùn)|獅吼》: 答應(yīng)你的每一件事都要做到，對(duì)你講得每一句話都要真心，不許欺負(fù)你，罵你，要相信你，別人欺負(fù)你，我要在第一時(shí)間出來(lái)幫我，你開心了，我就要陪著我開心，你不開心了，我就要哄你開心，永遠(yuǎn)都要覺得你是最漂亮的，夢(mèng)里也要見你，在我的心里面只有你。

　　親愛的希望以前的不快樂叫他隨風(fēng)遠(yuǎn)去，我們心理只有美好回憶。

　　我愛你!我會(huì)等到你結(jié)婚哪天的我才會(huì)死心的!我認(rèn)定你,如果我們以后要能在一起我會(huì)用一輩子時(shí)間去愛你, 我是風(fēng)箏 ,線在你手里 ,從此我的世界因?yàn)橛心?變得才美麗。我不怕愛的路上遇到暴風(fēng)雨我要證明我愛的誠(chéng)意也不怕愛的激情燃燒我自己我也愿意要對(duì)得起你我這樣愛你我不能沒有你我不顧一切愛你。讓我忘了我自己我死心塌地用一生陪你就讓我們這一輩子永遠(yuǎn)在一起我會(huì)等你的一直等的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

　　一直等你

工程進(jìn)度催告函15

　　親愛的家長(zhǎng)朋友:您好!

　　暑假即將開始，正是父母與孩子進(jìn)行親子教育的最好時(shí)機(jī)。為了讓您的孩子度過一個(gè)“安全、健康、快樂、實(shí)踐、有益”的假期，請(qǐng)您做好以下幾方面的工作:

　　1、家里能有專人照顧幼兒，防止溺水和意外事故的發(fā)生。避免讓孩子單獨(dú)相處，家長(zhǎng)的視線不離開孩子，做好防拐防走失工作，如:不單獨(dú)把幼兒留在家里或車?yán)?，尤其不要讓孩子一個(gè)人到水邊玩耍，以避免溺水事故的發(fā)生。

　　2、在假日期間，養(yǎng)成良好的飲食習(xí)慣，飲食要定時(shí)定量，注意飲食衛(wèi)生，減少在外就餐，不買無(wú)證攤販的食品，不要給幼兒吃過小、過硬的東西，如:果凍、瓜子等，如果孩子邊玩邊吃這些東西，容易吸入氣管引起窒息，危急孩子的生命。

　　3、注意天氣的變化，根據(jù)氣溫逐步上升的特點(diǎn)做好防暑降溫工作。

　　4、養(yǎng)成良好的生活作息習(xí)慣，早睡早起，避免孩子長(zhǎng)時(shí)間看電視，保護(hù)眼睛，幼兒家長(zhǎng)應(yīng)提供孩子自己做事的機(jī)會(huì)，培養(yǎng)幼兒的自理能力和獨(dú)立能力。

　　5、預(yù)防手足口病、紅眼病等傳染性疾病，盡量減少前往人群稠密、空氣不流通的公共場(chǎng)所，同時(shí)，家里也要注意空氣的流通，常開窗通風(fēng)。

　　6、外出期間，請(qǐng)遵守交通規(guī)則，注意交通安全，尤其應(yīng)避免讓孩子一個(gè)人在馬路邊玩?；虼R路。

　　7、教育孩子不要玩火、玩鞭炮、玩電、玩水，家中的一些危險(xiǎn)物品應(yīng)放在遠(yuǎn)離孩子的地方，讓孩子了解一些粗淺的自我保護(hù)知識(shí)，避免意外的發(fā)生。

　　8、利用假期探親訪友時(shí)機(jī)，對(duì)孩子進(jìn)行禮貌、傳統(tǒng)文化、禮儀習(xí)俗等教育，讓孩子過一個(gè)文明而有意義的假期。

　　祝:小朋友度過一個(gè)愉快而有意義的暑假,暑假快樂、身體健康、合家幸福!

工程進(jìn)度催告函16

　　親愛的朋友：

　　你好！

　　因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在要開展一項(xiàng)活動(dòng)，所以我給你寫了一封信，希望我們以后能成為好朋友，我們的活動(dòng)名字叫“手拉手”。

　　我們雖然沒有見過面，但我很想和你做朋友。我叫吳，今年12歲，上五年級(jí)了，在**小學(xué)上學(xué)。雖然我在黎平有許多朋友，但我十分希望和遠(yuǎn)方的小朋友做筆友。你也許是個(gè)活潑的男孩，也許是個(gè)開朗的女孩，我希望你能喜歡我、接受我。

　　我的家鄉(xiāng)——黎平縣，是個(gè)繁華的城鎮(zhèn)。她有古樸、悠久的歷史，也有讓人驚嘆的山山水水，她充滿生機(jī)和活力。在黎平人，眼中，她永遠(yuǎn)是最美的。有許多值得一去的地方，比如，天生橋、飛龍洞、翹街等。黎平的環(huán)境很好，雖然高樓大廈多了些，但人們非常注重環(huán)保和綠化。無(wú)論走到哪里，都像在欣賞一幅優(yōu)美的畫卷。

　　你的家鄉(xiāng)是什么樣的？一定也很美麗吧?；蛟S是繁華的美，或許是古樸的美，或許是純凈的美。我想你一定和我一樣很愛自己的家鄉(xiāng)吧。

　　我真誠(chéng)地希望，你能成為我的朋友。請(qǐng)給我回信呀！謝謝！

　　祝：身體健康，學(xué)習(xí)進(jìn)步！

　　遠(yuǎn)方的

工程進(jìn)度催告函17

　　親愛的朋友們:

　　你們好

　　曾記得那渴求知識(shí)、企盼幸福生活的雙眸，那一張張可愛、稚氣的笑臉，在我的腦海里時(shí)刻縈繞著，時(shí)刻牽動(dòng)著我的心。好想念你們啊，親愛的朋友們!你們還好嗎?

　　我叫葛，今年10歲，是XX鎮(zhèn)郊區(qū)XX小學(xué)三年級(jí)的一名學(xué)生。在班級(jí)里，我聰明、可愛，事事不甘落后，每次考試都名列前茅。當(dāng)然啦，也有管不住自己的時(shí)候，甚至還會(huì)鬧出笑話來(lái)呢!人送外號(hào)“調(diào)皮鬼”。相信到這里，你們對(duì)我有個(gè)大概的了解了吧!

　　聽媽媽說，你們那里的山路崎嶇難行，特別是雨后，更是泥濘，一不小心就會(huì)摔跤。但是，困難沒有嚇倒你們，你們?nèi)匀活B強(qiáng)地向?qū)W校蹣跚前行，從不掉隊(duì)。你們的校舍低矮、簡(jiǎn)陋，有的甚至是殘破不堪;你們的桌椅高低不平，有的甚至是“缺胳膊少腿”;還有那教室前樹枝上終年發(fā)出哀怨的銅鈴……也曾記得那一支支短小的鉛筆、一塊塊已經(jīng)拿不住的橡皮和一本本已經(jīng)沒有一絲縫隙的計(jì)算本…...相比之下，讓我感覺到我是如此的幸福。同時(shí)，也讓我覺得缺少了點(diǎn)什么。缺什么呢?我想，應(yīng)該是一種精神，一種鍥而不舍、渴求上進(jìn)的精神。這種精神是我所要積極學(xué)習(xí)的。我會(huì)珍惜眼前的所有，更加努力地學(xué)習(xí)!

　　朋友們，我會(huì)在遠(yuǎn)方時(shí)刻關(guān)心著你們，我會(huì)盡我所能幫助你們。讓我們手牽手，做真誠(chéng)的朋友吧!讓我們過上同樣幸福、美好的生活，讓我們攜手，快樂地徜徉在知識(shí)的海洋里!

　　給予是快樂的!讓我們手拉手，心連心，快樂地成長(zhǎng)在同一片藍(lán)天下。

　　祝我們的友誼長(zhǎng)存!

　　遠(yuǎn)方的朋友: 葛

　　X年10月20日

工程進(jìn)度催告函17篇施工進(jìn)度催促函相關(guān)文章：

★ 工程部進(jìn)度管理崗崗位職責(zé)3篇項(xiàng)目部工程管理部崗位職責(zé)

★ 工程進(jìn)度承諾書5篇(保證施工進(jìn)度承諾書)

★ 工程進(jìn)度保證承諾書范文3篇(建筑工程進(jìn)度承諾書)

★ 淺析加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度控制的幾點(diǎn)措施3篇工程項(xiàng)目進(jìn)度控制的方法與措施

★ 工程項(xiàng)目進(jìn)度控制的任務(wù)和作用3篇(建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)度控制的主要環(huán)節(jié))

★ 工程進(jìn)度承諾書3篇(保證工程進(jìn)度承諾書)