下面是范文網(wǎng)小編整理的通用的定作加工合同3篇(定做加工合同定金)，供大家閱讀。
通用的定作加工合同1
承攬方（甲方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方（乙方）：____________________________
地址：____________電話：____________
法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點(diǎn)
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條轉(zhuǎn)包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
?。?）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
（2）乙方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
_______年____月____日
通用的定作加工合同2
合同編號：_________
定作人：________________
承攬人：________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬
定作物名稱規(guī)格：________________
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計量：________________
交貨時間：________________
報酬：______________________
定作報酬計價方式：_________。
合計(大寫)：__________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后______日內(nèi)向承攬人支付(預(yù)付款/定金)_____________元人民幣，余款支付方式：_________。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計量
單位數(shù)量提供時間
承攬人應(yīng)在收到定作人提供的材料后進(jìn)行檢驗，并在3日內(nèi)就不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認(rèn)可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應(yīng)在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求，作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費(fèi)用由承攬人承擔(dān)。
第六條未經(jīng)定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條承攬人應(yīng)按照約定的時間、地點(diǎn)交付定作物及相應(yīng)的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點(diǎn)為(承攬人送貨或定作人自提)________。
定作物的運(yùn)輸、裝卸工作及費(fèi)用由_________承擔(dān)。
定作物需要安裝調(diào)試的，承攬人應(yīng)按定作人要求在指定地點(diǎn)安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應(yīng)及時驗收。定作物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、期限為：_________
第九條承攬人對定作物的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任，保修期從______年____月____日至______年____月____日。保修期內(nèi)，定作人按合同總價的____________%預(yù)留質(zhì)量保修金，保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬人應(yīng)及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權(quán)自行維修，費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責(zé)任：_________
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。
2.因承攬人違約導(dǎo)致定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任(包括但不限于停窩工損失、向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等)，承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。
3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報酬;承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標(biāo)準(zhǔn)，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應(yīng)向定作人支付合同總價3______%的違約金，不足彌補(bǔ)定作人損失的，承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份，自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補(bǔ)充條款
定作人：_______________承攬人：_________
住所地：_______________住所地：_________
電話：_______________電話：_____________
委托代理人：__________委托代理人：_____
通用的定作加工合同3
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)
現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅
自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)
商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，
不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任
自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報
甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板
以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予
以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金
元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的
木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交
給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對
于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
發(fā)包人：木材廠，
法定代表人：(下稱甲方)
承包人：,身份證號碼：
(下稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達(dá)成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標(biāo)的
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的 木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限
1、承包經(jīng)營期限為年，即從______年____月____日起至______年____月____日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
;
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機(jī)器設(shè)備等交
給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當(dāng)在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴(yán)格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù)。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔(dān)保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責(zé)任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔(dān)。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進(jìn)行擔(dān)保或從事與經(jīng)營范圍無關(guān)
的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)而引起的災(zāi)難由乙方自行負(fù)責(zé)。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約金元;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償守約方的損失。
八、其它
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
______年____月____日______年____月____日
通用的定作加工合同3篇(定做加工合同定金)相關(guān)文章：
★ 實用版房屋租賃合同2022范本3篇(房屋租賃合同簡單模板怎么寫)
★ 2022房屋租賃合同標(biāo)準(zhǔn)范本3篇 房屋租賃合同范本
★ 商品房購房合同協(xié)議樣本2022【3篇】(買商品房的購房合同內(nèi)容)
★ 二手房買賣合同協(xié)議書簡單版5篇(怎么寫二手房買賣合同的協(xié)議書)
★ 房屋租賃標(biāo)準(zhǔn)合同樣式范文3篇 租房合同范本可編輯