下面是范文網(wǎng)小編分享的工程委托施工合同11篇(委托施工合同范本大全)，供大家參閱。
工程委托施工合同1
發(fā)包方（甲方）：XXX
承包方（已方）：XXX
為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將XXX委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責(zé)，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：
XX。
二、工程內(nèi)容
土層基礎(chǔ)、綠化及其他部分工程（詳見圖紙）。
以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
三、工期
1、開工日期：本項目工程從XXX年XXX月XXX日起至XXX年XXX月XXX日止，共XXX個日歷天。
2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：X整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料；包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責(zé)提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責(zé)乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣XXX整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣XXX整。
3、工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣XXX整。
4、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣XXX整。
七、工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到XXX級。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責(zé)承擔(dān)。
3、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后XXX天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同及《有關(guān)園林綠化標(biāo)準(zhǔn)》給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔(dān)因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于XXX個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
九、延期違約責(zé)任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣XXX元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣XXX元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責(zé)。
十、養(yǎng)護管理
1、期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十二、合同份數(shù)
本合同一式XXX份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)XXX份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方代表（蓋章）XXX
乙方代表（蓋章）XXX
合同簽訂日期：
簽約地點：XXXX
工程委托施工合同2
委托單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
甲方為完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工該工程的電法
一、項目名稱：陽泉西環(huán)高速公路隧道物探工程。
二、施工期限：本工程自20年12月10日至20年12月24日。
三、工作內(nèi)容：
乙方采用瞬變電磁法施工，按照甲方施工要求，測線長4400米，
四、質(zhì)量與驗收
要求乙方物理點合格率達到95%
五、費用及結(jié)算
施工費用約12萬元，工程結(jié)束驗收合格后，在報告提交
六、甲方責(zé)任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機構(gòu)和代表，履行甲方職責(zé)，協(xié)調(diào)各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的自然災(zāi)害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價手續(xù)、撥付和結(jié)算工程價款。
5、按規(guī)定辦理項目預(yù)算(概算)執(zhí)行情況審計和竣工后竣工決
6、按有關(guān)規(guī)定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責(zé)任
1、接受甲方委托的監(jiān)理單位的監(jiān)理。
2、嚴格按照有關(guān)要求進行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅持文明施工，做好施工現(xiàn)場環(huán)境保護、勞動保護和安全生產(chǎn)。
4、乙方應(yīng)保護好施工范圍內(nèi)既有設(shè)備、設(shè)施;地下管線等設(shè)備。
5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結(jié)算和竣工結(jié)算。
八、違約責(zé)任
違約方按5%支付違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。解決不成，可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
十、本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
年月日 年月日
工程委托施工合同3
甲方：(以下簡稱甲方)：
乙方：(以下簡稱乙方)：
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固新制空調(diào)支架等，委托乙方施工，為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成如下合同：
一、工程地點：涇縣第二中學(xué)新校區(qū)內(nèi)。
二、主要工程內(nèi)容：維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固新制空調(diào)支架、老自來水管維修等。
三、工程造價：
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學(xué)館空調(diào)支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學(xué)館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學(xué)館樓梯欄桿、加固空調(diào)支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下，乙方在60個工作日內(nèi)完成
該項工程，若有特殊原因不能正常施工的情況下，由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應(yīng)按照有關(guān)部門及甲方有關(guān)安全工作的規(guī)定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的安全責(zé)任由乙方負責(zé)。
六、工程驗收
工程結(jié)束在具備竣工驗收條件時，乙方應(yīng)備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續(xù)。
七、收款方式
本工程在施工期間，所有材料款、工時費用款由乙方墊付，工程完工后，由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中，甲方應(yīng)積極配合和提供方便，保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程委托施工合同4
委托方（以下簡稱甲方）：
聯(lián)系方式：
地址：
受托方（以下簡稱乙方）：
聯(lián)系方式：
地址：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、委托施工內(nèi)容
________________________________________。
二、工程地點
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定總價款____________元整（￥：_____________元）委托給乙方。
四、工期要求
現(xiàn)場具備條件進場施工開始______個日歷天；如遇不可抗為的因素工期給予相應(yīng)順延。
五、付款方式
工程竣工驗收合格后一次性付清。
六、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程施工合格。
七、甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有權(quán)力到施工現(xiàn)場對工程進度、質(zhì)量、安全等進行監(jiān)督。
2、甲方有權(quán)利定期或不定期對工程進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應(yīng)做好施工中的協(xié)調(diào)工作，盡量為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。但如遇不可抗力的自然災(zāi)害等原因?qū)е鹿こ谈C工、停工和延期，甲方不負任何責(zé)任，乙方應(yīng)予理解并承擔(dān)由此可能帶來的成本增加風(fēng)險。
4、乙方接受甲方委托，應(yīng)按規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔(dān)規(guī)定的承包人的全部義務(wù)和責(zé)任。
5、乙方負責(zé)本工程所有安全事宜，如發(fā)生意外甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
八、爭議解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)本著友好的方式協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向_____人民法院起訴。
九、其他
本合同一式兩份，雙方簽字或蓋章后生效，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
乙方（簽章）：
簽訂日期：______年______月______日
簽約地點：
工程委托施工合同5
委托方： ( 以下簡稱甲方)
居間方： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，在互惠互利和自愿誠信的原則下，雙方達成以下合同條款：
一、甲方委托乙方： 聯(lián)系承攬 開發(fā)區(qū)萬達廣場公寓室內(nèi)裝修工程。
二、項目、工程概況(以正簽項目，施工合同為準(zhǔn))
1、項目工程名稱：
2、項目工程地點：
3、項目工程內(nèi)容：
4、項目工程造價：
三、居間費用：
1、乙方前期投入了大量的人力物力財力促成甲方與 正簽合同 甲方自愿付給乙方費用 (報酬)。
2、無論合同名稱或項目，工程負責(zé)人及法人發(fā)生變化，甲方付給乙方的報酬都要如約履行。
3、本合同在執(zhí)行過程中結(jié)束，甲方在上述發(fā)包方繼續(xù)簽訂裝修工程合同也要按合同執(zhí)行。
四、居間費用(報酬)付款方式：
1、工程報酬：按本工程總造價3%提取報酬(稅后)，以實際發(fā)生工程量為準(zhǔn)。
2、付款方式：年完工結(jié)算剩余50%一次性付清 。
五、違約責(zé)任：
甲乙雙方發(fā)生爭議時，乙方有權(quán)向仲裁機構(gòu)和法院起訴。
六、合同及法律生效：
本合同一式 貳 份，甲乙雙方每人各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方： 乙方：
年月日：
工程委托施工合同6
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：身份證號碼：
本著公平合理、互惠互利的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將室內(nèi)裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：
一、工程概況：
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、承包范圍：
居室面積：居室間數(shù)：
四、工程內(nèi)容(附工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算報價書)
二、承包方式：
一、工期：x天，自x年x月x日開工，于x年x月x日竣工。
二、工程承包價款：
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結(jié)算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
三、承包信譽保證及質(zhì)保條款：
A、根據(jù)甲方公司工程管理規(guī)定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金元。甲方財務(wù)部出具相應(yīng)收據(jù)，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內(nèi)返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔(dān)保，如發(fā)生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規(guī)定及施工標(biāo)準(zhǔn)、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權(quán)在其信譽保證金中做出相應(yīng)處罰。
C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執(zhí)行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質(zhì)保金(即;________元)。保修期內(nèi)發(fā)生一切費用及經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應(yīng)在12小時內(nèi)安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權(quán)在其工程質(zhì)保金中做出相應(yīng)處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質(zhì)保金。
四、工程質(zhì)量及管理約定：
A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準(zhǔn))。
B、工程驗收合格后，乙方應(yīng)負責(zé)在一周內(nèi)收取業(yè)主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
五、工程款支付方式：
A、合同簽定后，甲方根據(jù)乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現(xiàn)場項目管理人員簽發(fā)領(lǐng)款單，乙方到甲方財務(wù)部領(lǐng)款。
B、乙方工程承包款累計領(lǐng)取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結(jié)算。結(jié)算時間為工程竣工驗收后______天內(nèi)。
六、雙方其它約定：
三、工程質(zhì)量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》由設(shè)計員或施工監(jiān)理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，甲方有權(quán)勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經(jīng)濟賠償責(zé)任由乙方承擔(dān)。
四、甲方的責(zé)任及義務(wù)
一、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續(xù)。
二、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現(xiàn)場交底。
三、派監(jiān)理對現(xiàn)場施工進行工藝、工序、質(zhì)量、進度的監(jiān)督。
四、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結(jié)算。
五、乙方的責(zé)任及義務(wù)
一、嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。
二、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
三、嚴格遵守甲方規(guī)定的《現(xiàn)場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現(xiàn)場文明施工及安全工作，因施工不當(dāng)造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)并賠償。
四、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
五、必須在保質(zhì)、保量、保工期原則下完成工程任務(wù)，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
六、甲方有權(quán)指定施工工人，乙方必須服從。
七、乙方要確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員、相鄰居民人身安全;防止火災(zāi)和水、電、煤氣事故發(fā)生;防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
六、爭議或糾紛處理
一、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進行協(xié)調(diào)。
二、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、附則
一、本合同甲、乙雙方各執(zhí)一份。
二、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關(guān)保修條款仍生效外)自動終止。
甲 方：
乙 方：
代表人：
家庭住址：
單位地址：
郵政編碼：
電 話：
電 話：
年月日
年月日
工程委托施工合同7
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
身份證號碼：
本著公平合理、互惠互利的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將室內(nèi)裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：
居室面積：居室間數(shù)：
4、工程內(nèi)容(附工程設(shè)計圖紙、工程預(yù)算報價書)
二、承包方式：
1、工期：____天，自____年____月____日開工，于____年____月____日竣工。
2、工程承包價款：
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結(jié)算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
3、承包信譽保證及質(zhì)保條款：
A、根據(jù)甲方公司工程管理規(guī)定，乙方自愿在合同簽定后，一次性向甲方繳納個人信譽保證金xxx元。甲方財務(wù)部出具相應(yīng)收據(jù)，待該工程竣工驗收合格后，甲方在十日內(nèi)返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔(dān)保，如發(fā)生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規(guī)定及施工標(biāo)準(zhǔn)、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為，公司有權(quán)在其信譽保證金中做出相應(yīng)處罰。
C、工程竣工驗收合格后，乙方無條件執(zhí)行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質(zhì)保金(即；________元)。保修期內(nèi)發(fā)生一切費用及經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應(yīng)在12小時內(nèi)安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意，公司有權(quán)在其工程質(zhì)保金中做出相應(yīng)處罰。派其他施工單位解決，加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質(zhì)保金。
4、工程質(zhì)量及管理約定：
A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準(zhǔn))。
B、工程驗收合格后，乙方應(yīng)負責(zé)在一周內(nèi)收取業(yè)主方______%工程尾款，該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式：
A、合同簽定后，甲方根據(jù)乙方施工進度及施工累計工日，由甲方現(xiàn)場項目管理人員簽發(fā)領(lǐng)款單，乙方到甲方財務(wù)部領(lǐng)款。
B、乙方工程承包款累計領(lǐng)取額，在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%，尾款待工程竣工后與甲方進行結(jié)算。結(jié)算時間為工程竣工驗收后______天內(nèi)。
6、雙方其它約定：
三、工程質(zhì)量要求：
按《家庭裝飾工程施工和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》由設(shè)計員或施工監(jiān)理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，甲方有權(quán)勒令乙方停工并撤換工程隊，其中造成的所有損失及經(jīng)濟賠償責(zé)任由乙方承擔(dān)。
四、甲方的責(zé)任及義務(wù)
1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續(xù)。
2、開工前，向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明，向乙方進行現(xiàn)場交底。
3、派監(jiān)理對現(xiàn)場施工進行工藝、工序、質(zhì)量、進度的監(jiān)督。
4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結(jié)算。
五、乙方的責(zé)任及義務(wù)
1、嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度。
2、在前一段工程完工驗收合格后，方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3、嚴格遵守甲方規(guī)定的《現(xiàn)場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》，切實做好現(xiàn)場文明施工及安全工作，因施工不當(dāng)造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)并賠償。
4、必須對簽字工程的金額保密，違者罰款人民幣壹仟元整。
5、必須在保質(zhì)、保量、保工期原則下完成工程任務(wù)，超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6、甲方有權(quán)指定施工工人，乙方必須服從。
7、乙方要確保施工現(xiàn)場作業(yè)人員、相鄰居民人身安全；防止火災(zāi)和水、電、煤氣事故發(fā)生；防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
六、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進行協(xié)調(diào)。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成時，雙方可通過仲裁委員會仲裁，或向人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同雙方簽字蓋章后生效，本合同履行完成后(除有關(guān)保修條款仍生效外)自動終止。
甲方：
乙方：
代表人：
家庭住址：
單位地址：
郵政編碼：
電話：
電話：
__年__月__日
工程委托施工合同8
發(fā)包方(甲方)：
承包方(已方)：
為提高泵站品位，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將委托給乙方施工，為確保如期保質(zhì)完成本工程，雙方本著互相支持、緊密配合的原則，結(jié)合本工程具體情況，明確雙方職責(zé)，特簽訂本合同，條款如下：
一、工程地點：
二、工程內(nèi)容
土層基礎(chǔ)、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目經(jīng)雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
三、工期
1.開工日期：本項目工程從年月日起至年月日止，共個日歷天。
2.施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責(zé)提供所承建工程材料，必須經(jīng)雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責(zé)乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣整。
3.工程竣工后，甲方于一周內(nèi)向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣整。
4.竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣整。
七、工程質(zhì)量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工，完工后達到級。
2.在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責(zé)承擔(dān)。
3.乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物，做好文明施工。
八、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同、補充合同及《有關(guān)園林綠化標(biāo)準(zhǔn)》給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔(dān)因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
九、延期違約責(zé)任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責(zé)。
十、養(yǎng)護管理
1.期限：以工程竣工驗收合格之日起計算，綠化保養(yǎng)期為十二個月，保養(yǎng)期從竣工驗收之日開始計算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2.質(zhì)量要求：大樹及時支撐固定，栽植后及時澆水，及時中耕除草、施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長。養(yǎng)護達到國家城鎮(zhèn)綠地園林養(yǎng)護標(biāo)準(zhǔn)。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿，甲方將款項結(jié)清后合同即告終止。
十二、合同份數(shù)
本合同一式份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執(zhí)份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門存檔。本合同未經(jīng)事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方代表(蓋章)
乙方代表(蓋章)
合同簽訂日期：
簽約地點：
工程委托施工合同9
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方就甲方委托乙方建設(shè)住房事宜。經(jīng)友好協(xié)商并制定本協(xié)議，以資雙方遵守。
第一條：擬建住房建筑面積約 平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準(zhǔn))，項目位于項目一期的第 號樓第 單元第 層 房，價格每平方元，房號為，共計 套。合計建房款人民幣(小寫) 元，金額(大寫)。
第二條：擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內(nèi)，甲方支付擬建房款總額的50%即元，金額大寫 。在該擬建住房建設(shè)達到正負零時支付剩余建房款即元，金額大寫。
第三條：擬建住房竣工時間為：年月日前。
第四條：本合同期內(nèi)，甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名)，甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應(yīng)合同。
第五條：甲方未能按本協(xié)議約定按期足額支付建房款，乙方
可以解除本協(xié)議并退還已收建房款。乙方承建的房屋質(zhì)量驗收不合格或未在約定日期前竣工，甲方可以解除本協(xié)議，乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。
第六條：雙方同意在取得《商品房預(yù)售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間，到指定地點簽訂《認購書》，甲方所交的建房款無息退還。
第七條：在履行本協(xié)議中各方如發(fā)生爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。
第八條：乙方委托律師事務(wù)所對本協(xié)議的履行提供全程法律服務(wù)，為本協(xié)議的有效施行提供法律保障。具體服務(wù)律師是 (執(zhí)業(yè)證號： 電話： )。
第九條：本協(xié)議壹式叁份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)兩份。本協(xié)議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方：乙 方：
電 話：法定代表人：
身份證號： 開戶行：
地 址：賬 號：
E-mail:
簽訂日期 年 月日
工程委托施工合同10
發(fā) 包 方： 山東濰坊科技學(xué)院（以下簡稱甲方）
承 包 方： 山東華浩電力工程有限公司 （以下簡稱乙方）
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經(jīng)雙方同意簽訂合同如下：
第一條 工程概況
工程名稱：教授新村箱變工程
工程地點： 科技學(xué)院教授新村
工程內(nèi)容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250KVA箱變及低壓設(shè)備的安裝，調(diào)試；教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設(shè)及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內(nèi)表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包， 包工包料，交鑰匙工程
（不含配電所土建照明工程費用、配電所內(nèi)接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、低壓出線
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）
第二條 工程總價
合同總價為（RMB）：100萬元整 含稅（大寫 壹佰萬 元整）， 以最終決算價格結(jié)算。
第三條 付款方式
1、 雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復(fù)意見書出來后，甲方應(yīng)一次性付給乙方工程預(yù)付款(人民幣)40% 40,0000 元整,（大寫 肆拾萬元整）；
2、 設(shè)備進廠甲方應(yīng)支付工程款50%（人民幣） 50,0000 元整(大寫 伍拾萬 元整) 3、 工程驗收通電合格后30天內(nèi)付款10%(人民幣) 10,0000元整(大寫 壹拾萬元整)
4、 雙方蓋章后合同開始生效。
第四條 合同范圍
1、 合同范圍為配電房內(nèi)的設(shè)備。（詳細內(nèi)容見合同附件）
2、 合同范圍內(nèi)的主器材設(shè)備及管路.電線.相關(guān)配件，雙方采用包干方式承包完工結(jié)算時不因物價調(diào)整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬，惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬；
3、 本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成所有工程手續(xù)。
第五條 甲方職責(zé)
1、 在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、 保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的.如期支付； 3、 供應(yīng)乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電； 4、 向乙方提供用電申請手續(xù)必要的相關(guān)文件及協(xié)助;
5、 向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網(wǎng)、設(shè)備基礎(chǔ)槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條 乙方職責(zé)
1、 向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成； 2、 變電站高低壓系統(tǒng)依設(shè)計圖紙施工及送電； 3、 協(xié)助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續(xù)； 4、 自柜體到廠日起履行保固條款； 5、 開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條 技術(shù)規(guī)范
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據(jù)。
第八條 工程日期
1、 本合同項簽訂后75天經(jīng)甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內(nèi)竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導(dǎo)致工期延誤后果由甲方承擔(dān)。
2、 甲方若不能如期付款，則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金；若甲方不能如期支付定金的，則通電時間順延，且由此所造成的一切損失均與乙方無關(guān)；
第九條 解約
1、甲方認為合同有中止必要時，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，經(jīng)甲方認可后依報價單所訂定之金額全數(shù)付給乙方；
第十條
合同編號：
2、 乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經(jīng)甲方訂為無法完成任務(wù)，經(jīng)函告七日內(nèi)仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款
自柜體到廠日起一年內(nèi)如發(fā)生設(shè)備安裝、產(chǎn)品質(zhì)量等原因引起的故障及損害由乙方負責(zé)修復(fù); 乙方必須保證產(chǎn)品的安全性能，若由于產(chǎn)品安全性能不符合國家有關(guān)規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經(jīng)濟法律責(zé)任由乙方負責(zé)；若因甲方使用不當(dāng)或遇自然災(zāi)害等不可抗力引起的故障由甲方承擔(dān)相應(yīng)維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應(yīng)負全部經(jīng)濟損失之責(zé)任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權(quán)。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
單位地址： 單位地址：
賬 號： 賬 號：
合同簽訂時間： 合同簽訂時間：
費用計算表
建設(shè)單位：
其他項目費用
措施項目費用
工程委托施工合同11
甲方(委托人)： 身份證號碼：
乙方(居間人)： 身份證號碼：
本著優(yōu)勢互補、互惠互利的經(jīng)營宗旨，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依據(jù)平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托，負責(zé)就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方參加該項目的公開招投標(biāo)/議標(biāo)/談判，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設(shè)單位簽訂該工程項目專業(yè)承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的信息真實可靠。
2.3乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠，各種施工手續(xù)齊全，能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問題，乙方應(yīng)利用自身關(guān)系協(xié)助甲方與業(yè)主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。
三、甲方義務(wù)
3.1甲方負責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責(zé)標(biāo)書的編制。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。
3.3如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后，報酬為總中標(biāo)金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應(yīng)在簽訂中標(biāo)合同后三日內(nèi)一次性付清。
4.3甲方可以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶名：
賬號：
五、保密事項
5.1甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后，如中標(biāo)合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設(shè)單位或者建設(shè)單位的工作人員行賄;如果有，則由乙方自行承擔(dān)法律責(zé)任。
8.3本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
簽訂日期： 年 月 日
工程委托施工合同11篇(委托施工合同范本大全)相關(guān)文章：