建筑工程施工合同(匯編15篇)(小工程施工合同協(xié)議書)該怎么寫呢?在寫的時(shí)候都需要注意哪些呢!下面是范文網(wǎng)會(huì)員投稿的關(guān)于建筑工程施工合同(匯編15篇)(小工程施工合同協(xié)議書)的最新文章,供大家參考。
>建筑工程施工合同1
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點(diǎn):__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì),達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查,保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù),如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損,乙方需無(wú)條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng),保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無(wú)法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
>建筑工程施工合同2
甲方:中國(guó)XX公司_______________分公司,乙方:______甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發(fā)展”的原則,共同開展_______________行業(yè)市場(chǎng),就______(包括手機(jī)、筆記本d)業(yè)務(wù)系統(tǒng),乙方通過合作利用甲方的通信網(wǎng)絡(luò)為乙方用戶提供技術(shù)服務(wù)的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作內(nèi)容
1、甲方根據(jù)公司總體運(yùn)營(yíng)思路制定終端銷售政策,乙方負(fù)責(zé)“_______________”專用終端的引進(jìn)和銷售。
2、乙方通過對(duì)甲方進(jìn)行業(yè)務(wù)分成的方式來(lái)收回投入成本。
二、甲方權(quán)利及義務(wù)
?。ㄒ唬┘追降臋?quán)利
1、根據(jù)____________行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展需要,甲方有權(quán)與乙方共同選定____________專用終端型號(hào);
2、甲方對(duì)訂購(gòu)終端制定銷售政策;
3、甲方有監(jiān)督乙方完善售后服務(wù)體系的權(quán)利,包括:
(1)提供終端備機(jī);
?。?)在________________區(qū)至少設(shè)有一個(gè)售后服務(wù)站;
(3)要求制定詳盡的售后服務(wù)流程,嚴(yán)格按照產(chǎn)品相關(guān)三包規(guī)定處理終端售后問題;
?。?)如經(jīng)售后服務(wù)維修站確認(rèn)為手機(jī)故障并在可提供換機(jī)服務(wù)時(shí)間范圍內(nèi)的,乙方必須為用戶提供換機(jī)服務(wù)。
4、甲方有權(quán)要求乙方完善其終端進(jìn)銷體系,包括:
?。?)車輛要求:自有貨車至少______輛,送貨人員至少______人;
?。?)終端管理:要有完備的終端進(jìn)、銷、存管理體系及管理制度,并配備相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人員;
?。?)財(cái)務(wù)管理:具有完善的財(cái)務(wù)核算體系及管理制度,配備相應(yīng)財(cái)務(wù)人員;
?。?)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員:配備相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員,用于發(fā)展用戶、日常業(yè)務(wù)交涉、貨物供應(yīng)聯(lián)系、市場(chǎng)銷售監(jiān)控等;
5、對(duì)于乙方自行訂購(gòu)的非電信公司集采終端,甲方有權(quán)要求出示廠家直供證明,否則不予掃串
?。ǘ┘追降牧x務(wù)
1、對(duì)于乙方掃串號(hào)終端,甲方根據(jù)cda移動(dòng)業(yè)務(wù)社會(huì)化運(yùn)營(yíng)總體思路,有義務(wù)制定符合市場(chǎng)發(fā)展的終端銷售政策;
2、對(duì)經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商后訂購(gòu)的移動(dòng)終端,甲方有義務(wù)申請(qǐng)將終端串號(hào)錄入系統(tǒng);
3、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要,在終端型號(hào)上,甲方有指導(dǎo)乙方進(jìn)行采購(gòu)的義務(wù);
4、在乙方完備售后服務(wù)及終端進(jìn)行銷體系過程中,甲方有義務(wù)提供部分指導(dǎo)意見協(xié)助實(shí)施;
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結(jié)算,甲方有義務(wù)協(xié)助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補(bǔ)貼款;
三、乙方的權(quán)利及義務(wù)
?。ㄒ唬┮曳降臋?quán)利
1、乙方根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展需要,有自行上報(bào)進(jìn)貨終端型號(hào)的權(quán)利;
2、乙方訂購(gòu)終端過程中,在滿足入圍條件前提下,對(duì)訂貨終端型號(hào)有選擇的權(quán)利;
3、對(duì)于甲、乙雙方共同協(xié)商確定后進(jìn)貨的終端,乙方有權(quán)利要求甲方將終端串號(hào)錄入系統(tǒng)且制定相關(guān)銷售政策;
4、對(duì)于通過自身能力滲透末端銷售渠道,甲方不做具體規(guī)定,乙方有權(quán)利選擇滲透目標(biāo);
5、乙方在完備售后服務(wù)及終端進(jìn)銷體系過程中,在符合電信公司相關(guān)要求的前提下,有權(quán)利提出個(gè)性化建設(shè)方案;
6、乙方有權(quán)利要求甲方協(xié)助乙方向個(gè)盟市電信終端公司催繳終端補(bǔ)貼款,知道乙方收到相應(yīng)款項(xiàng)后為止。
?。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況,針對(duì)甲方提出的終端訂購(gòu)需求,乙方有義務(wù)部分或全數(shù)訂購(gòu);
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務(wù)及終端進(jìn)銷體系的義務(wù);
3、甲方根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展實(shí)際情況,對(duì)天翼終端市場(chǎng)進(jìn)行宏觀調(diào)控過程中,乙方有義務(wù)按照甲方要求經(jīng)營(yíng)天翼終端業(yè)務(wù);
4、終端進(jìn)貨,出貨及銷售過程中,乙方有按照甲方要求進(jìn)行規(guī)范操作的義務(wù)。
四、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、短信費(fèi):______元條(按條);
2、功能費(fèi):______元月(自治區(qū)內(nèi)不限流量費(fèi),區(qū)外流量費(fèi)和超出部分按照標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)收?。?;
3、d上網(wǎng)業(yè)務(wù)包月資費(fèi)套餐:______元月人,區(qū)內(nèi)不限流量,____________外流量按:______元分鐘計(jì)算;
4、如開通其他業(yè)務(wù),按現(xiàn)行資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來(lái)收回投入的成本;
2、在功能、短信等費(fèi)用上進(jìn)行分成
3、分成比例為:甲方占50%,乙方占50%
六、結(jié)算周期
1、甲方要嚴(yán)格按照合同約定的時(shí)間及時(shí)給予結(jié)算;
2、每月____日前提供上個(gè)月的業(yè)務(wù)出賬單,雙方進(jìn)行對(duì)賬;
3、賬單核對(duì)無(wú)誤后,____日乙方開出與賬單等額的發(fā)票送至甲方處;
4、甲方依據(jù)乙方開具的發(fā)票在每月2____日前將上月結(jié)算款匯至乙方結(jié)算賬戶
七、乙方結(jié)算賬戶公司名稱:__________________公司地址:__________________郵編:__________________開戶行名稱:__________________賬號(hào):________________________
八、違約責(zé)任
1、因?yàn)椴豢煽沽?dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協(xié)項(xiàng)下有關(guān)義務(wù)時(shí),可視情形部分或全部免除承擔(dān)違約責(zé)任。但遇有不可抗力的一方或雙方應(yīng)與不可抗力發(fā)生或清除后____日內(nèi)將情況告知對(duì)方,并提供有關(guān)單位的證明文件。在不可抗力影響消除后,一方或雙反應(yīng)繼續(xù)履行合同、如不可抗力事件影響超過三個(gè)月以上時(shí),雙方應(yīng)重新協(xié)商合同的履行問題;
2、因不可抗力事件影響協(xié)議履行是,則延長(zhǎng)履行協(xié)議的期限,這一期限相當(dāng)于不可抗力影響的時(shí)間;
3、因不可抗力時(shí)間導(dǎo)致的費(fèi)用由雙方自行承擔(dān)。
九、爭(zhēng)議的解決對(duì)于因?yàn)楸緟f(xié)議履行而發(fā)生的爭(zhēng)執(zhí),甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)議不成的,由呼和浩特仲裁委員會(huì)依據(jù)規(guī)則仲裁。仲裁判決是終局的,對(duì)雙方均有約束力。
十、合同期限本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效,合同有效期限為________年。合同到期后,如雙方無(wú)反對(duì)意見,有效期自動(dòng)順延;如任何一方有反對(duì)意見,在本協(xié)議到期后前一個(gè)月書面通知對(duì)方,以反對(duì)意見書面送達(dá)為標(biāo)志,則本協(xié)議到期自動(dòng)終止或重新談判簽訂新協(xié)議。
一、保密甲乙雙方?jīng)Q定就該協(xié)議相關(guān)內(nèi)容保密性采用如下防范措施:
1、甲乙雙方對(duì)合作內(nèi)容及協(xié)議條款嚴(yán)格保密,不得給甲方其他競(jìng)爭(zhēng)者透露;
2、如發(fā)現(xiàn)因甲方或乙方過失造成協(xié)議內(nèi)容或約定條款泄密的,由責(zé)任方采取相應(yīng)措施承擔(dān)責(zé)任,并承擔(dān)相應(yīng)損失。
二、協(xié)議的生效、變更、終止
1、本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協(xié)議有效期內(nèi),雙方可以通過友好協(xié)商,對(duì)本協(xié)議相關(guān)條款進(jìn)行變更或者解除本協(xié)議。任何一方欲變更或者解除本協(xié)議,應(yīng)提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協(xié)議的一方,應(yīng)對(duì)另一方因此遭受的損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、如果甲方不能按時(shí)付款,每逾期一天,甲方須向乙方支付應(yīng)付未付金額的千分之三的違約金。
4、協(xié)議中其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
三、合同的生效本合同由各方授權(quán)代表簽署后即生效,簽署如下:
甲方:中國(guó)XX公司________________________分公司
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:______
蓋章:____________
簽約日期:____________
乙方:____________
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:______
蓋章:______
簽約日期:____
>建筑工程施工合同3
甲方:_________________
乙方:_________________
現(xiàn)甲方在自己新地基上新建一幢磚混結(jié)構(gòu)住宅樓,由乙方負(fù)責(zé)承包室內(nèi)外裝飾工程施工。經(jīng)雙方協(xié)商,本著平等自愿原則,簽訂以下小型建筑工程施工合同條款:_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內(nèi)墻裙高1.5米及鋪設(shè)地板磚、樓梯踏步、衛(wèi)生間貼磚,即水電和膩?zhàn)臃酃伟壮獾囊磺袃?nèi)外裝飾工程。
二、承包形式
干包,包工不包料。
1.整個(gè)工程甲方提供所需的建筑材料,伙食、副食由乙方自行購(gòu)買和加工。
2.整個(gè)工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供,并負(fù)責(zé)安裝、拆除和拖運(yùn)。
3.整個(gè)工程所需人工由乙方提供,甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價(jià)格
1.按實(shí)際施工建筑面積240平方米計(jì)算,每平方米壹佰伍拾伍元,不含以下部分:_________________屋面包干價(jià)柒仟捌佰元,出檐蓋瓦每米捌拾元,六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預(yù)付壹萬(wàn)元,余款在工程完工驗(yàn)收后一次結(jié)算付清。
五、質(zhì)量要求
乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的施程序施工,按國(guó)家現(xiàn)行的施工規(guī)范操作,每道工序必須經(jīng)甲方同意后,才能進(jìn)行下一道工序施工。裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)雙方認(rèn)可,竣工驗(yàn)收后半年內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無(wú)償為甲方返工維修。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
>建筑工程施工合同4
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項(xiàng)目 乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價(jià)格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進(jìn)場(chǎng),人員到位,預(yù)付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗(yàn)完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工________年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任 甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護(hù)措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計(jì)算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃,以便及時(shí)籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國(guó)家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
>建筑工程施工合同5
甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將 工程承包給乙方,為明確雙方權(quán)力與義務(wù),特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地 點(diǎn): 。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價(jià)款
五、 付款方式
六、總工期要求 個(gè)工作日。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí),施工場(chǎng)地應(yīng)具備三通一平等開工條件。 2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時(shí)支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行,乙方可停止施工,由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗(yàn)收要求。
建筑工程申請(qǐng)認(rèn)證! 財(cái)富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照?qǐng)D紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.工程竣工驗(yàn)收后,乙方對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。
十、爭(zhēng)議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的,按以下方式解決爭(zhēng)議:
第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
>建筑工程施工合同6
甲方(全稱): (以下簡(jiǎn)稱“甲方”)
乙方(全稱): (以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則,雙方就本建設(shè)工程施工有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
工程質(zhì)量要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-20xx合格標(biāo)準(zhǔn)。
五、合同價(jià)款
概算金額(大寫): 萬(wàn)元
?。ㄐ懀?萬(wàn)元
其它約定:
六、合同文件使用的語(yǔ)言文字,標(biāo)準(zhǔn)和適用法津
6.1合同語(yǔ)言:漢語(yǔ)
6.2適用法律法規(guī):《合同法》
七、工程施工圖
甲方負(fù)責(zé)向乙方提供施工圖或工作聯(lián)系單。
八、駐工地代表
甲方駐工地代表:
乙方駐工地代表:
監(jiān)理公司駐工地代表:
九、質(zhì)量與檢驗(yàn):
9.1工程質(zhì)量
9.1.1工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達(dá)到協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)工程造價(jià)1%的違約金責(zé)任。
9.1.2因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,并且無(wú)法整改的,乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。
9.1.3經(jīng)甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或監(jiān)理認(rèn)定施工過程中不符合施工規(guī)范、設(shè)計(jì)要求及質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求拆除和重新施工。經(jīng)過整改,符合質(zhì)量要求的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,并按不合格部分工程造價(jià)的5%承擔(dān)違約金。
9.1.4經(jīng)過整改仍達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的,但因工期等原因不便再次整改又暫不明顯影響使用的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用,并按不合格部分工程造價(jià)的50%承擔(dān)違約金,工期不予順延。
9.1.5若因甲方生產(chǎn)等特殊原因無(wú)法整改,暫不明顯影響使用的,必須經(jīng)甲方工程管理部門確認(rèn),可不整改。但按其不合格部分工程造價(jià)的20%承擔(dān)違約金。
9.1.6乙方應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求及甲方、監(jiān)理依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方、監(jiān)理的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件,并根據(jù)要求向甲方及監(jiān)理提供與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)資料。
9.2隱蔽工程和中間驗(yàn)收
9.2.1施工中凡需隱蔽的項(xiàng)目,乙方應(yīng)提前2小時(shí)通知甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,由甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工程管理人員驗(yàn)收,并在《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》上分別簽字認(rèn)定合格后,方可隱蔽及進(jìn)入下道施工工序,沒有隱蔽記錄或隱蔽記錄簽字不齊全(按甲方制度表樣要求)的施工內(nèi)容,甲方不予認(rèn)可其工程量。
十、雙方責(zé)任
10.1甲方工作
10.1.1提供施工圖,組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底,并組織相關(guān)專業(yè)部門人員及乙方參加圖紙會(huì)審。
10.1.2將水、電提供至乙方施工界區(qū),協(xié)助乙方進(jìn)行周邊關(guān)系的協(xié)調(diào),營(yíng)造良好的施工環(huán)境。
10.1.3及時(shí)對(duì)乙方的工程進(jìn)度按月進(jìn)行審核,對(duì)隱蔽工程及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn),確保施工順利進(jìn)行。
10.1.4及時(shí)對(duì)甲方與生產(chǎn)相連接的系統(tǒng)裝置進(jìn)行調(diào)度協(xié)調(diào),確保施工順利進(jìn)行。
10.1.5工程完工后,乙方提出書面申請(qǐng),甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)核實(shí)后填寫完工單,對(duì)完工時(shí)間給予確認(rèn)。
10.2乙方工作
10.2.1按國(guó)家施工規(guī)范施工,按甲方提供的施工圖、審定的施工方案保質(zhì)保量完成工程任務(wù)。
10.2.2乙方應(yīng)按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工,嚴(yán)格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影響施工工期,工期順延。因乙方原因影響工期,每推遲一天,承擔(dān)違約金500元。
10.2.3乙方對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和施工方法的完備性、安全性負(fù)責(zé),并應(yīng)向監(jiān)理工程師報(bào)送本工程擬采用的施工組織設(shè)計(jì)并編制相應(yīng)的施工方案,并經(jīng)甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師審定。如乙方對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和施工方案做出修改,應(yīng)事先征得甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師書面同意。
10.2.4乙方不得將本工程分包或轉(zhuǎn)包第三方,若出現(xiàn)將本工程分包或轉(zhuǎn)包第三方的,甲方有權(quán)終止合同。
10.2.5乙方必須保證按時(shí)發(fā)放所屬工人的應(yīng)得收入。因乙方原因造成其供應(yīng)商及所屬工人有過激行為影響甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10萬(wàn)元違約金。
10.2.6因乙方原因在社會(huì)輿論上造成對(duì)甲方不利影響的,由乙方向甲方支付10萬(wàn)元違約金,且甲方有權(quán)終止合同。
10.2.7及時(shí)按照施工工序控制要求向監(jiān)理單位申報(bào)材料計(jì)劃、工序報(bào)驗(yàn),按照合同完成全部?jī)?nèi)容后,及時(shí)申報(bào)竣工驗(yàn)收單,并向監(jiān)理單位、甲方相關(guān)部門提供竣工、決算資料一式四份。
10.2.8乙方應(yīng)在每月25日將當(dāng)月完成的工程進(jìn)度預(yù)算及相關(guān)資料送監(jiān)理、甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核,再由甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)甲方預(yù)決算中心審核。
十一、安全施工
11.1安全施工與檢查
11.1.1工程安全要求達(dá)到國(guó)家規(guī)范要求,無(wú)重大安全事故,因乙方責(zé)任達(dá)不到此標(biāo)準(zhǔn)且出現(xiàn)重大安全事故的,須向甲方支付工程結(jié)算總價(jià)的1 %違約金,并承擔(dān)全部的責(zé)任。
11.1.2乙方應(yīng)遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)、文明施工的有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全、文明標(biāo)準(zhǔn)組織施工。
11.2安全防護(hù)
11.2.1乙方必須遵守國(guó)家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)職工健康安全、環(huán)境管理及保護(hù)的法律法規(guī),保證施工場(chǎng)地的清潔和交工前施工現(xiàn)場(chǎng)的清理,并承擔(dān)因自身責(zé)任造成的損失和罰款。
11.2.2乙方必須遵守甲方安全管理的相關(guān)制度,服從甲方統(tǒng)一管理,并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員實(shí)施的監(jiān)督檢查。
11.2.3乙方采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此起發(fā)生的費(fèi)用,由乙方全部承擔(dān)。
11.2.4乙方不允許與施工無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),由此造成的大小安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
11.2.5乙方應(yīng)確?,F(xiàn)場(chǎng)安定和保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及鄰近人員的生命、財(cái)產(chǎn)安全。
十二、工程材料
12.1乙方材料
12.1.1甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的工程材料進(jìn)行檢查監(jiān)督,并提出意見,乙方必須聽取甲方的意見并及時(shí)糾正,乙方不得把不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的材料用于本工程,否則由此造成的后果及經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
12.1.2乙方提供的材料必須按甲方工程管理相關(guān)制度規(guī)定準(zhǔn)確填寫《工程材料進(jìn)(出)場(chǎng)登記表》,由甲方驗(yàn)收人員驗(yàn)收后簽字確認(rèn),材料消耗量應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)。
12.1.2.1如登記的實(shí)際進(jìn)場(chǎng)數(shù)量(進(jìn)場(chǎng)數(shù)量減去出場(chǎng)數(shù)量)少于定額分析用量的,按定額分析數(shù)量減去實(shí)際數(shù)量所計(jì)算的造價(jià)承擔(dān)違約金。
12.1.2.2凡是材料(包括半成品)檢驗(yàn)批次不足的,結(jié)算時(shí)對(duì)不足批次按200元/批次扣罰;檢驗(yàn)批次不足部分,按結(jié)算價(jià)格的30%承擔(dān)違約金。
12.1.2.3檢驗(yàn)強(qiáng)度不合格的,經(jīng)監(jiān)理工程師或甲方專業(yè)管理部門認(rèn)定又無(wú)法整改的,按最終檢驗(yàn)強(qiáng)度的20%承擔(dān)違約金。
十三、工程款支付
13.1每月工程進(jìn)度支付至累計(jì)進(jìn)度(含扣除甲方供應(yīng)材料、機(jī)械等費(fèi)用,優(yōu)惠后)的70% 。同時(shí)在不超過三個(gè)月內(nèi)逐次扣回預(yù)付款,且必須在主體完工一個(gè)月前全部扣完。(累計(jì)進(jìn)度以甲方預(yù)決算中心審核的進(jìn)度預(yù)算為準(zhǔn),僅作為進(jìn)度款支付的依據(jù)。)
13.2工程全部竣工,甲方負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專業(yè)管理部門、監(jiān)理人員驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收合格,甲乙雙方確認(rèn)工程總造價(jià)后,支付至工程總造價(jià)的90%,留工程總造價(jià)的10%作為工程質(zhì)量保證金。
十四、工程變更
14.1設(shè)計(jì)變更由甲方以設(shè)計(jì)變更單的形式提前書面通知乙方。
14.2設(shè)計(jì)變更由甲、乙雙方核定為準(zhǔn)。
十五、竣工驗(yàn)收與結(jié)算
15.1竣工驗(yàn)收
15.1.1工程實(shí)際竣工日期以甲方竣工驗(yàn)收合格之日為準(zhǔn)。
15.1.2技改工程在施工單位撤出現(xiàn)場(chǎng)之日起的一個(gè)月內(nèi),必須向甲方工程管理部門提交竣工驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收申請(qǐng),未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交資料的,按500元/天承擔(dān)違約金。
15.2工程量的確定
15.2.1工程量按竣工圖及甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)簽證所確認(rèn)的實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn)。對(duì)乙方超出設(shè)計(jì)圖紙(含設(shè)計(jì)變更)范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計(jì)量。
15.2.2工程量簽證必須實(shí)事求是,若出現(xiàn)隱蔽驗(yàn)收記錄與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符的,甲乙雙方重新核實(shí)后,以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況為準(zhǔn)。經(jīng)重新核實(shí)后虛增的工程量,乙方應(yīng)按實(shí)虛增工程造價(jià)的100%承擔(dān)違約金。
15.2.3施工單位私自涂改工程資料上的數(shù)量或材料審批價(jià)格等,涂改后虛增費(fèi)用不予結(jié)算,并按涂改后虛增費(fèi)用的100%承擔(dān)違約金。
15.3竣工結(jié)算
15.3.1包干價(jià)以外部分工程量按宜化常規(guī)方式結(jié)算,材料以物管部批價(jià)為準(zhǔn)。
15.3.2施工中用甲方水、用電費(fèi)由甲方提供。
15.3.3乙方應(yīng)實(shí)事求是編制工程進(jìn)度預(yù)算書和工程總造價(jià)決算書,報(bào)審金額超過進(jìn)度審核額和決算金額20%的,由乙方分別按審減額的1%和6%承擔(dān)違約金。
15.3.4乙方送交決算書后,在甲方認(rèn)可有效的簽證單內(nèi)如出現(xiàn)漏報(bào)、少報(bào),原則上甲方不予調(diào)增。如要求調(diào)增的,乙方按調(diào)增金額的20%支付違約金給甲方。
15.3.5乙方接到甲方核對(duì)工程決算的通知一周內(nèi),必須與甲方核對(duì)并提出反饋意見,十五日內(nèi)配合甲方完成決算審核。如十五日內(nèi)無(wú)書面反饋意見的,視同乙方認(rèn)可甲方審核的工程造價(jià)。
15.3.6其他未盡事宜執(zhí)行甲方《施工工程結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)》。
十六、質(zhì)量保修
16.1乙方應(yīng)在質(zhì)量保修期內(nèi)對(duì)交付甲方使用的工程承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任,并在工程竣工驗(yàn)收前,與甲方簽訂工程質(zhì)量保修書(附件三),作為本合同的附件。
16.2如果乙方未能在約定時(shí)間內(nèi)修正某項(xiàng)質(zhì)量缺陷,則甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
16.3質(zhì)保金和支付辦法:竣工驗(yàn)收合格,決算交甲方審核后,留工程總造價(jià)的10%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證期滿1年(其中質(zhì)保期約定為1年的則按滿1年),經(jīng)雙方相關(guān)人員驗(yàn)收確認(rèn),工程無(wú)任何質(zhì)量問題,則可付清。質(zhì)保金不計(jì)息。
十七、本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,雙方簽字蓋章后生效。
十九、合同附件
附件一、建筑工程取費(fèi)表
附件二、土建單價(jià)包干分項(xiàng)價(jià)格
附件三、工程質(zhì)量保修書
附件四、工程項(xiàng)目施工承諾書(工程管理制度及安全管理制度)
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
甲方代表: 乙方代表:
電話: 電話:
開戶 行: 開戶 行:
帳號(hào): 帳號(hào):
>建筑工程施工合同7
(GF——1999——0201)
合同編號(hào): 字 號(hào)
中華人民共和國(guó)建設(shè)部 制定 國(guó)家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
資金來(lái)源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價(jià)款
金額(大寫): 元(人民幣)
?。ぃ?元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時(shí)間: 年月 日
合同訂立地點(diǎn):
>建筑工程施工合同8
發(fā)包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
承包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯(lián)系電話:________
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:________工程地點(diǎn):________工程內(nèi)容:________工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):________資金來(lái)源:________工程承包范圍:________
二、合同工期風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)__________天開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
三、工程總造價(jià)
1、簽約合同價(jià)為:________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中:
(1)安全文明施工費(fèi):人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業(yè)工程暫估價(jià)金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價(jià)格形式:________________風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤(rùn)。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量符合_______質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)提示:對(duì)于采購(gòu)材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購(gòu)的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí),承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計(jì)或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并重新采購(gòu)符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點(diǎn)變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購(gòu)的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
六、雙方一般權(quán)利義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
2、監(jiān)理單位委派的工程師姓名:____________________;職務(wù):_____________________;發(fā)包人委托的職權(quán):_____________________________________;需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán):________________________________。
3、不實(shí)行監(jiān)理的,工程師的職權(quán):___________________________________。
4、承包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表姓名:____________________;職務(wù):_____________________;職權(quán):___________________________________________________。
七、工程價(jià)款結(jié)算
1、合同簽訂____日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成____日內(nèi),甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格,____日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗(yàn)收
1、各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量控制,每道工序完成后,專職質(zhì)量檢查員應(yīng)進(jìn)行檢查。
2、施工時(shí)對(duì)路X的中線樁位進(jìn)行放樣測(cè)量,對(duì)箱涵的基坑開挖及所有基礎(chǔ)位置進(jìn)行放樣,由專職質(zhì)量檢查員組織監(jiān)理對(duì)測(cè)量放樣進(jìn)行復(fù)測(cè),保證施工的準(zhǔn)確性。
3、臺(tái)背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規(guī)定作業(yè)遍數(shù)后,在平整度符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,采用灌砂法進(jìn)行檢驗(yàn)路X壓實(shí)度,檢驗(yàn)合格,并經(jīng)監(jiān)理工程師簽證后方可進(jìn)行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質(zhì)量檢查員應(yīng)對(duì)鋼筋規(guī)格、數(shù)量、位置隨時(shí)進(jìn)行復(fù)核檢查,特別注意一些較復(fù)雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動(dòng)、轉(zhuǎn)折、移位等情況。風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
九、維修責(zé)任
1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到修理通知之日起7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理的,發(fā)包人可以委托其他人員修理。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
3、對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安裝的質(zhì)量問題,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)施保修。
4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來(lái)督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
十、違約責(zé)任發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償。
十一、爭(zhēng)議的解決本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
發(fā)包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號(hào):________編碼:________
________年____月____日
承包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號(hào):________編碼:________
________年____月____日
>建筑工程施工合同9
委托方(甲方):_____________身份證號(hào):_________________________________
承接方(乙方):_____________身份證號(hào):_________________________________
工程項(xiàng)目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1。工程地址:__________________________________________。
2。施工內(nèi)容:___________________________________________。
3。委托方式:___________________________________________。
5。工程開工日期:______年_____月______日
6。工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)________________元
第三條:保修期
保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為____個(gè)月。
第四條:違約責(zé)任
1。合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2。在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門服務(wù),如有違約應(yīng)按合同總金額_____%支付違約金。
第五條:爭(zhēng)議解決
1。本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條:合同生效
1。本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方(簽字/蓋章):____________________乙方(簽字/蓋章):____________________
_____________年__________月_________日
>建筑工程施工合同10
甲方:
乙方:
為加快園區(qū)的工程施工進(jìn)度,甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則。甲方同意將廠區(qū)內(nèi)的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工,為明確雙方權(quán)利及義務(wù)特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、 工程內(nèi)容
灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、 工程承包單價(jià)及結(jié)算方式
1、人工挖土方:8元
2、C10墊層: 2303
3、C25砼基礎(chǔ)地梁構(gòu)造柱等: 2603
4、 砌磚: 268元3
5、模板制安: 26元㎡
6、鋼筋制安: 4300噸
7、粉刷:18元㎡
8、回填土:4元
9、內(nèi)外腳手架:6.5元㎡
10、灌注樁:95元
結(jié)算方式:各項(xiàng)目工程量以實(shí)際完成數(shù)量為準(zhǔn),另加18%施工企業(yè)管理費(fèi)。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實(shí)際工程量的60%付款,余款待驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)再付。
四、施工期限:自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。
五、工程質(zhì)量:嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙精心施工,工程質(zhì)量要求必須符合國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量必須全部達(dá)到合格,如有質(zhì)量問題造成的返工必須由乙方負(fù)責(zé)。
六、施工安全:施工場(chǎng)地必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除安全隱患,由于措施不力造成的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
七、其它事項(xiàng):甲方提供水電,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必須符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
八、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,在全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效,本協(xié)議為一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。本協(xié)議如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決。
甲方簽字(蓋章):
乙方簽字(蓋章):
簽訂日期
>建筑工程施工合同11
甲方(買方單位):________________________________________
乙方(出賣單位): ________________________________________
依照《民法典》和其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、公開及誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,就甲方的寬城萬(wàn)達(dá)XX所需墻紙樣板房供貨事宜,簽訂本合同,雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、使用地點(diǎn)、數(shù)量、單價(jià)、金額
二、合同價(jià)格的說明
1、合同單價(jià)為固定綜合包干單位,包含材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排版損耗、機(jī)械費(fèi)、施工費(fèi)(人工費(fèi)、施工損耗、膠粉等輔材費(fèi))、管理費(fèi)、成品保護(hù)費(fèi)、關(guān)稅、利潤(rùn)等各種費(fèi)用,售后服務(wù)所需的相關(guān)費(fèi)用。單價(jià)為墻紙上墻后按成品面積實(shí)際收方的包干單價(jià)。
2、合同單價(jià)在合同執(zhí)行過程 中不作調(diào)整:因市場(chǎng)性、政策性變化而引起的任何價(jià)格變動(dòng),均不影響合同執(zhí)行,并不得調(diào)整合同包干單價(jià)。
3、因合同為暫定量,供貨過程 中乙方不得因?yàn)楣┴洈?shù)量與合同不相符而提出任何異議,更不能以此為由調(diào)整單價(jià)。
三、墻紙質(zhì)量要求 墻紙鑲貼完畢,甲方以認(rèn)可的樣板和本合同要求及G73-91《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
1、乙方所必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的墻紙規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)供貨和施工,提供的墻紙應(yīng)為指定的優(yōu)等品。
2、墻紙鑲貼應(yīng)對(duì)花對(duì)縫,完成可視面應(yīng)無(wú)縫且平整。鑲貼完畢后最終質(zhì)量應(yīng)達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
3、所有墻紙和輔料應(yīng)無(wú)異味,甲醛等有毒氣體的含量(或揮發(fā)量)不超過國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
四、交貨及施工工期 合同簽訂后 天內(nèi)將合同數(shù)量墻紙備貨于施工現(xiàn)場(chǎng),場(chǎng)地具備安裝條件后 天內(nèi)鋪裝完畢。乙方不得以任何原因延期完工(若因甲方基礎(chǔ)完工時(shí)間推遲而相應(yīng)推遲完工時(shí)間)。
五、交貨地點(diǎn)及方式: 寬城萬(wàn)達(dá)XX樣板房
六、供貨方式
1、本合同的數(shù)量為根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的暫估數(shù),乙方在備貨時(shí)應(yīng)多于該數(shù)量,保證現(xiàn)場(chǎng)施工面積變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充供應(yīng)同批號(hào)、色號(hào)產(chǎn)品。
2、乙方應(yīng)根據(jù)場(chǎng)地大小進(jìn)行選板鋪裝,確保同一區(qū)域內(nèi)的墻紙無(wú)色差、條紋順接自然。
3、各個(gè)型號(hào)的墻紙視貨源情況而決定各個(gè)型號(hào)使用量,可選用全部型號(hào),也可選用其中某幾款型號(hào)。
七、產(chǎn)品驗(yàn)收及提出異議期 嚴(yán)格按照“貨物技術(shù)要求及規(guī)范”條款進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品乙方無(wú)條件更換。
八、產(chǎn)品結(jié)算
1、墻紙鑲貼工程完工,甲方驗(yàn)收合格后,雙方按墻面面積進(jìn)行收方,核定墻紙的實(shí)際鋪貼面積。
2、根據(jù)收方量進(jìn)行工程結(jié)算。用收方數(shù)量和合同單價(jià)計(jì)算結(jié)算金額。結(jié)算金額墻紙的收方數(shù)量215;合同單價(jià)。
九、付款方式
1、合同生效后五天內(nèi)支付合同總金額 的 30%作預(yù)付款。
2、壁紙鋪裝錢付全款
十、甲乙雙方職責(zé)
1、甲方職責(zé)
1.1 甲方應(yīng)在乙方墻紙到貨前完成墻面準(zhǔn)備工作(刮完膩脂和噴完封閉漆),保證乙方到貨后能正常施工。
1.2 協(xié)調(diào)乙方與在場(chǎng)相關(guān)單位的關(guān)系。
1.3 進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)督工作,進(jìn)行墻紙驗(yàn)收和收方工作。
1.4 支付貨款、辦理工程結(jié)算。
2、乙方職責(zé)
2.1 保證所供墻紙的真實(shí)、可靠性,嚴(yán)格按合同要求的品種、規(guī)格墻紙供貨和施工,并確保施工鑲貼質(zhì)量。
2.2 墻紙基層其他施工隊(duì)伍施工,乙方自行作好基層施工的質(zhì)量監(jiān)督?;鶎硬缓细?,乙方可拒絕施工,并及時(shí)以書面形式報(bào)告甲方。乙方墻紙上墻,即視為乙方對(duì)基層質(zhì)量檢驗(yàn)合格。施工后因基層質(zhì)量造成的已貼墻紙損失、返工所需墻紙及返工費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2.3 鑲貼過程中的材料自行保管。
2.4 自行作好驗(yàn)收前的成品保護(hù),乙方產(chǎn)品損壞由乙方自行無(wú)償返工;有損壞其它施工項(xiàng)目的成品應(yīng)照價(jià)賠償。
2.5 自行接裝施工用的水電管線,并做好安全防范措施。
十一、工地現(xiàn)場(chǎng)管理:
1、 本工程施工管理過程中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例,遵守甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定。并隨時(shí)接受主管部門的檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,如達(dá)不到安全文明工地標(biāo)準(zhǔn),甲方即可勒令乙方停工整改,由此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
2.安全施工: 乙方應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全和防火教育,嚴(yán)格按安全規(guī)范組織施工,積極采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方原因造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,全部由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.文明施工:
3.1 乙方應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家及地方政府頒發(fā)的文明施工規(guī)范組織施工,遵守甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,保證工地達(dá)到文明現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)(乙方工作人員不能酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)、不能在樓內(nèi)大小便,違者將處以每人每次1000元的罰款,罰款直接在工程款中扣除;情節(jié)嚴(yán)重者直接驅(qū)逐出現(xiàn)場(chǎng)。)。
3.2 施工期間,乙方應(yīng)及時(shí)整理和安排所有機(jī)械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完場(chǎng)清,工程建設(shè)中每個(gè)樓層的多余材料、垃圾必須運(yùn)輸?shù)降孛妫瑖?yán)禁從高空直接向下拋物;以上物品在不需用時(shí)應(yīng)按甲方要求及時(shí)清理出工地。
3.3 本工程的所有安全文明施工措施的費(fèi)用已在合同價(jià)款中包干考慮,不作任何調(diào)整。
十二、售后服務(wù)
1、乙方對(duì)本合同產(chǎn)品按“兩年維修,”的原則為甲方提供服務(wù)。
2、在兩年內(nèi)出現(xiàn)起層、剝落、變色等質(zhì)量問題,乙方修復(fù)或更換,若人為損壞乙方只收取材料費(fèi)。
十三、違約責(zé)任
1、因色差原因、墻紙質(zhì)量問題等原因影響到工程效果,乙方無(wú)條件在5天內(nèi)更換,更換后仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)或拒不更換,視為乙方違約。
2、在工程完工前,乙方單方解除合同或中止供貨,視為乙方違約
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
日期:_______________
>建筑工程施工合同12
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房,注冊(cè)號(hào):_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號(hào)碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊(cè)號(hào):_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算,從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日,實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
>建筑工程施工合同13
發(fā) 包 人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承 包 人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
說明:本合同根據(jù)____省建設(shè)廳推行的《____省建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)施工合同》編制而成,作為發(fā)包人和承包人的合同簽訂的版本,合同條款須根據(jù)招標(biāo)文件的要求及承包人的投標(biāo)文件內(nèi)容適當(dāng)調(diào)整補(bǔ)充;
第一部份 協(xié)議書
一、工程概況
工程名稱:拘留所遷建工程
工程地點(diǎn):石鼔鎮(zhèn)原知青場(chǎng)
工程規(guī)模及內(nèi)容:辦公樓4層,監(jiān)房2層,高度16.5米,總建筑面積6849.22平方米
結(jié)構(gòu)形式: 框架
工程立項(xiàng)、規(guī)劃批準(zhǔn)文件號(hào):高發(fā)改審函【】16號(hào)
資金來(lái)源:爭(zhēng)取上級(jí)支持,不足部分由地方財(cái)政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總?cè)諝v天數(shù):235天。
擬從________年____月____日開始施工,至________年____月____日竣工完成
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):要求達(dá)到國(guó)家建設(shè)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) (GB50300-)合格以上。
五、合同價(jià)款
合同總價(jià)(大寫):(小寫): 7 元。
項(xiàng)目單價(jià):□詳見承包人的投標(biāo)報(bào)價(jià)書(招標(biāo)工程);
詳見經(jīng)確認(rèn)的工程量清單報(bào)價(jià)單或施工圖預(yù)算書(非招標(biāo)工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優(yōu)先解釋順序與本合同
第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規(guī)定一 致。
七、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同
第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實(shí)施、完成并 保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時(shí)限和方法 支付工程款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng),履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
訂立合同時(shí)間:________年____月____日
訂立合同地點(diǎn): 公安局會(huì)議室 合同雙方當(dāng)事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后,于 即時(shí) 生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
>建筑工程施工合同14
(GF―1999―0201)
合同編號(hào): 字 號(hào)
中華人民共和國(guó)建設(shè)部 制定 國(guó)家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
資金
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
五、合同價(jià)款
金額(大寫): 元(人民幣)
¥: 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標(biāo)通知書
3、投標(biāo)書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單 9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號(hào): 賬號(hào):
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時(shí)間: 年月 日
合同訂立地點(diǎn):
>建筑工程施工合同15
建設(shè)單位(以下簡(jiǎn)稱甲方):
施工單位(以下簡(jiǎn)稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,本著互相合作、緊密配合、分工負(fù)責(zé)的原則,就《____市碧園公寓B、C棟玻璃幕墻工程》達(dá)成以下條款,以便共同遵守。
第一條:工程范圍、造價(jià)數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
1.1工程范圍:“____市碧園公寓B、C棟”建筑外立面玻璃幕墻工程的內(nèi)容包括:塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設(shè)計(jì)、供料、加工、安裝、竣工驗(yàn)收資料等。其中:C42、C39、C41、C63、C63a、C64、C53、C54、C72、C65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻,其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價(jià):(詳見后附報(bào)價(jià)書之報(bào)價(jià)明細(xì)表)
1.3工程數(shù)量及總價(jià)合計(jì):(詳見后附報(bào)價(jià)書之工程報(bào)價(jià)總表)
1.4此總價(jià)結(jié)算時(shí)單價(jià)不變,面積按實(shí)際完工展開面積結(jié)算,如有設(shè)計(jì)變更、工程洽商、材料變化等,價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商后以增補(bǔ)協(xié)議形式確定。
1.5本報(bào)價(jià)中包括玻璃幕墻三性檢測(cè)費(fèi)。
第二條:工程用料
2.1玻璃:幕墻的玻璃采用東莞XX公司產(chǎn)的6厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6透明鋼化白玻,按乙方提供的玻璃樣板確認(rèn)。
2.2鋁合金型材:均選用佛山XX公司產(chǎn)的6063-5鋁合金型材,鋁型材表面為銀白氧化處理,氧化膜厚度滿足AA15級(jí)要求,按乙方提供的樣品確認(rèn)。
2.3硅酮結(jié)構(gòu)膠及密封膠:選用鄭州XX廠產(chǎn)的'F811硅酮結(jié)構(gòu)膠及F889硅酮耐候密封膠,按乙方提供的樣品確認(rèn)。
2.4幕墻開啟配件:國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)七字執(zhí)手。
2.5鋼件:國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)235b鋼型材。
第三條:付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進(jìn)場(chǎng)后____日內(nèi),甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為
第一次工程進(jìn)度款;
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成____日內(nèi),甲方付給乙方合同總價(jià)的20%;
3.3玻璃安裝基本完成____日內(nèi),甲方付給乙方合同總價(jià)的20%;
3.4幕墻安裝完成后,甲方應(yīng)支付給乙方進(jìn)度款到合同總額的80%;
3.4驗(yàn)收合格后____日內(nèi),甲方付到結(jié)算總價(jià)的97%給乙方,剩余3%從驗(yàn)收之日起________年保修期滿后,____日內(nèi)一次性付清。
3.5甲方如不按協(xié)議條款支付款項(xiàng),乙方在約定時(shí)間五天內(nèi)向甲方發(fā)出書面通知,甲方收到通知后七天內(nèi)仍不能按時(shí)支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,甲方承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失和違約責(zé)任。
第四條:甲乙雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任:
4.1.1 提供本工程完整的建筑施工圖和結(jié)構(gòu)施工圖各一套及有關(guān)設(shè)計(jì)變更資料;
4.1.2辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進(jìn)場(chǎng)前,清除施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關(guān)單位與乙方的協(xié)調(diào)會(huì);
4.1.5組織有關(guān)人員對(duì)乙方設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會(huì)審,并進(jìn)行簽署;
4.1.6組織和配合質(zhì)檢及有關(guān)部門,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量,及時(shí)簽認(rèn)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收,辦理設(shè)計(jì)變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進(jìn)行中隱蔽工程或中間工程需驗(yàn)收時(shí),甲方接通知后48小時(shí)未到場(chǎng)驗(yàn)收,則視為驗(yàn)收合格;質(zhì)量符合規(guī)定要求,驗(yàn)收48小時(shí)后甲方代表不簽字,視為已批準(zhǔn),乙方可繼續(xù)施工。
4.1.7組織協(xié)調(diào)乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報(bào)告后,組織有關(guān)部門進(jìn)行玻璃幕墻驗(yàn)收;注:甲方不按條款約定的內(nèi)容和時(shí)間完成以上工作,造成工期延誤,工期則相應(yīng)順延。
4.2乙方責(zé)任:
4.2.1對(duì)幕墻進(jìn)行設(shè)計(jì),經(jīng)具有幕墻設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位簽準(zhǔn)及甲方審核確認(rèn)后方可使用,保證設(shè)計(jì)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范要求,對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé),承擔(dān)因設(shè)計(jì)質(zhì)量問題引起的一切后果,并向甲方提交幕墻設(shè)計(jì)圖紙及計(jì)算書陸套。
4.2.2嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙施工,服從甲方駐工地代表及工程監(jiān)理的監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé),承擔(dān)因工程質(zhì)量問題引起的一切后果;
4.2.3編制施工組織設(shè)計(jì)和工期進(jìn)度計(jì)劃,并經(jīng)甲方審核通過;
4.2.4負(fù)責(zé)所有進(jìn)場(chǎng)材料的保管及未驗(yàn)收前的成品保護(hù),保護(hù)期間發(fā)生損壞,乙方原因乙方自費(fèi)修復(fù),非乙方原因損壞,由責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù),或乙方修復(fù)由甲方承擔(dān)追加合同價(jià)款;
4.2.5嚴(yán)格遵守工地及土建施工單位的有關(guān)管理規(guī)定,確保施工安全及文明施工;
4.2.6作好施工原始記錄,在竣工驗(yàn)收前整理好工程的所有有關(guān)資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7 提供完整的竣工驗(yàn)收資料,保證驗(yàn)收通過,如因乙方資料或其他原因,致使工程未能按時(shí)通過驗(yàn)收,由此造成的甲方損失由乙方承擔(dān)。
第五條:工期
5.1開工日期:甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期:B棟40天,C棟50天,合同簽訂之日開始計(jì)算,滿足現(xiàn)場(chǎng)施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相應(yīng)順延;
5.3.1由于設(shè)計(jì)變更、工程量變化,引起施工程序和內(nèi)容變化;
5.3.2一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計(jì)超過八小時(shí);
5.3.3由于戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災(zāi)、水災(zāi)、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4甲方不按合同規(guī)定支付工程款;
5.3.5其它非乙方原因的停工;
5.4以上情況發(fā)生后七天內(nèi),乙方就延誤的內(nèi)容和由此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出,向甲方提出書面報(bào)告,甲方代表在收到報(bào)告后兩天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù),否則視為同意。
第六條:工程質(zhì)量
6.1工程質(zhì)量等級(jí):確保工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)定的“合格標(biāo)準(zhǔn)”,爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)良工程。
6.2工程驗(yàn)收按甲方規(guī)定的各項(xiàng)參數(shù)及國(guó)內(nèi)現(xiàn)有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。
6.3工程竣工后,乙方向甲方提供質(zhì)量保證書,保證玻璃幕墻的施工符合設(shè)計(jì)及計(jì)算。
第七條:設(shè)計(jì)變更
7.1甲方變更設(shè)計(jì),應(yīng)在該項(xiàng)工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經(jīng)加工或施工的,乙方接通知后應(yīng)立即停止。
7.2由于變更通知不及時(shí)造成的乙方損失由甲方負(fù)責(zé)。
第八條:竣工、結(jié)算與保修
8.1工程具備竣工驗(yàn)收條件后,甲方在接到乙方竣工報(bào)告后十天內(nèi),向所屬建設(shè)主管部門提交驗(yàn)收申請(qǐng),并組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收;如收到乙方竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告十天內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不申請(qǐng)驗(yàn)收,視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被批準(zhǔn),工程即告竣工即可辦理結(jié)算手續(xù);如工程未驗(yàn)收,而已開始使用,視為已驗(yàn)收。
8.2工程竣工驗(yàn)收后,乙方向甲方提交結(jié)算書,甲方收到結(jié)算書后十天內(nèi)審核完畢或提出審核意見。如收到結(jié)算書后十天內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不辦理結(jié)算,則認(rèn)為已接受乙方結(jié)算報(bào)告,從
第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算為兩年,按國(guó)家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏9?、緩建,使合同不能繼續(xù)履行,雙方應(yīng)簽訂工程停、緩建協(xié)議。
9.2工程停緩建后,乙方應(yīng)妥善做好己完工程和己購(gòu)材料、設(shè)備、器具的保護(hù)及向甲方移交工作,按甲方要求將自有機(jī)械設(shè)備、人員撤出現(xiàn)場(chǎng)。甲方應(yīng)為乙方撤離提供必要條件,支付相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)支出,并按合同約定支付己完工程價(jià)款和賠償乙方的相關(guān)損失。
第十條:其它
10.1所有甲乙雙方簽認(rèn)的函電和有關(guān)的技術(shù)資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方本著友好態(tài)度協(xié)商解決;協(xié)商不成,經(jīng)雙方同意可申請(qǐng)有關(guān)主管部門調(diào)解;如調(diào)解不成,可向法院起訴。
10.3本合同經(jīng)雙方法人代表或法人授權(quán)代表簽字并加蓋合同章后立即生效,生效后無(wú)正當(dāng)理由單方不能棄約,棄約方需賠償對(duì)方的一切經(jīng)濟(jì)損失。
10.4本合同待工程驗(yàn)收,工程結(jié)算完成,甲方支付完工程款,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后有關(guān)保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份,副本陸份,雙方各執(zhí)叁份。均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法人代表: 法人代表:
銀行賬號(hào): 銀行賬號(hào):
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址
建筑工程施工合同(匯編15篇)(小工程施工合同協(xié)議書)相關(guān)文章:
★ 建筑工程施工合同(匯編15篇)(小工程施工合同書簡(jiǎn)單)
相關(guān)熱詞搜索:小工程施工合同書簡(jiǎn)單 建筑施工合同范本2017 建設(shè)工程施工合同司法解釋一