下面是范文網(wǎng)小編收集的工程款結(jié)算協(xié)議書21篇(工程款結(jié)款協(xié)議),以供借鑒。

工程款結(jié)算協(xié)議書1
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項目工程施工合同(以下簡稱合同),合同編號為,合同金額為**元,結(jié)算額**元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款**元; 經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達(dá)成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
2、該商品房位于**市**區(qū)路號**室,建筑面積為**平方米,單價*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房買賣合同》;
3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬元;
2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年 月 日
工程款結(jié)算協(xié)議書2
甲方:(后附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)
乙方:(后附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)
丙方:(后附身份證復(fù)印件)
鑒于:
1、甲方、乙方于 年 月 日簽訂了 項目工程施工合同(以下簡稱 合同),合同編號為 ,合同金額為 元,結(jié)算額 元;上述合同工程內(nèi)容已完成并投入使用(或驗收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下,同時甲方也同意。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達(dá)成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以位于 房屋抵付甲方所欠工程款 萬元;
2、抵付方式為雙方互開收據(jù)的方式抵付,價款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致,該收據(jù)僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況:
1、該商品房建筑面積暫定為**平方米,單價*元平方米,房屋總額暫定為**元人民幣。
不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標(biāo)準(zhǔn)以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準(zhǔn)。
2、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費及物業(yè)管理費。
以上費用收取種類、額度如有變化,按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記載的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。
三、合同工程結(jié)算、付款約定:
1、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額不足房款,其余款項,三方同意簡化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額多余房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結(jié)清剩余工程款給乙方。
四、甲方的協(xié)助
1、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜,甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購得此房,房款交于乙方,丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策,該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補時,三方同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。
七、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
九、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。
本協(xié)議一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
經(jīng)辦人:
經(jīng)辦人:
丙方:
身份證號碼:
住址:
年月日
工程款結(jié)算協(xié)議書3
甲方:___建設(shè)工程有限公司
乙方:___ 身份證號碼:
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛,車架號、發(fā)動機號以行車證記載為準(zhǔn))抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對車況已完全知悉并認(rèn)可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經(jīng)知悉,乙方同意承擔(dān)該車輛下一年度的相關(guān)保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元,并且正式進入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項目達(dá)到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內(nèi);與乙方共同辦理該車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),轉(zhuǎn)籍過程中所發(fā)生的相關(guān)行政稅費由乙方支付。
4、乙方領(lǐng)取該車輛行車執(zhí)照及相關(guān)稅費、保險憑證等證照,并當(dāng)時核實轉(zhuǎn)籍車的車架號、發(fā)動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔(dān)該車輛的任何費用。
6、車輛轉(zhuǎn)籍過戶所需手續(xù)、文件乙方必須依甲方要求予以提供,并協(xié)助甲方在車輛管理部門辦理轉(zhuǎn)籍手續(xù);乙方需自行確定轉(zhuǎn)籍過戶的唯一權(quán)益人,甲方只負(fù)責(zé)將該車輛轉(zhuǎn)籍過戶到乙方確定的該權(quán)益人。
7、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
代理人:
日期: 年 月日
乙方簽字:
日期: 年 月 日
工程款結(jié)算協(xié)議書4
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所:__________
鑒于:
_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:________),建設(shè)工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及____方驗收,并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算,并簽訂了《________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計___________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn),并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款_______萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款_________萬元整。(見本協(xié)議附件:4、還款計劃明細(xì);如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向_________公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內(nèi),向甲方和_______公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn),即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內(nèi),乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向_________公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá)),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)_________公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在_________公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向_________公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù),并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及_________公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
_________公證處聯(lián)系地址:
地址:_____________________
郵編:___________ 電話:_____________
承辦公證員:_______________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時告知給對方和_______公證處,如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),該方應(yīng)盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后xx日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責(zé)任而給其他方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
除中國有關(guān)法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達(dá)成書面協(xié)議外,未經(jīng)另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協(xié)議自________公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存于_______公證處備案。
甲方:______
法定代表人或授權(quán)代表:______
乙方:______
法定代表人或授權(quán)代表:______
________年___月___日
于____________(地方)
工程款結(jié)算協(xié)議書5
甲方:_________
乙方:_________
應(yīng)業(yè)主的申請,我方愿就業(yè)主履行主合同約定的工程款支付義務(wù)以保證的方式向貴方提供如下?lián)#?/p>
一、保證的范圍及保證金額
我方的保證范圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質(zhì)量保修金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%,數(shù)額最高不超過人民幣_______元。
二、保證的方式及保證期間
我方保證的方式為:連帶責(zé)任保證。我方保證的期間為:_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后_______日內(nèi)。貴方與業(yè)主協(xié)議變更工程款支付日期的,經(jīng)我方書面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應(yīng)調(diào)整。
三、承擔(dān)保證責(zé)任的形式
我方承擔(dān)保證責(zé)任的形式是代為支付。業(yè)主未按主合同約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內(nèi)代為支付。
四、代償?shù)陌才?/p>
貴方要求我方承擔(dān)保證責(zé)任的,應(yīng)向我方發(fā)出書面索賠通知及業(yè)主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應(yīng)寫明要求索賠的金額,支付款項應(yīng)到達(dá)的帳號。在出現(xiàn)貴方與業(yè)主因工程質(zhì)量發(fā)生爭議,業(yè)主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責(zé)任代為支付的,還需提供項目總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位或符合相應(yīng)條件要求的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)出具的質(zhì)量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應(yīng)證明材料后,在_______工作日內(nèi)進行核定后按照本保函的承諾承擔(dān)保證責(zé)任。
五、保證責(zé)任的解除
1、在本保函承諾的保證期間內(nèi),貴方未書面向我方主張保證責(zé)任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責(zé)任解除。
2、業(yè)主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務(wù)的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責(zé)任解除。
3、我方按照本保函向貴方履行保證責(zé)任所支付金額達(dá)到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責(zé)任即解除。
4、按照法律法規(guī)的規(guī)定或出現(xiàn)應(yīng)解除我方保證責(zé)任的其它情形的,我方在本保函項下的保證責(zé)任亦解除。我方解除保證責(zé)任后,貴方應(yīng)自我方保證責(zé)任解除之日起_______個工作日內(nèi),將本保函原件返還我方。
六、免責(zé)條款
1、因貴方違約致使業(yè)主不能履行義務(wù)的,我方不承擔(dān)保證責(zé)任。
2、依照法律法規(guī)的規(guī)定或貴方與業(yè)主的另行約定,免除業(yè)主部分或全部義務(wù)的,我方亦免除其相應(yīng)的保證責(zé)任。
3、貴方與業(yè)主協(xié)議變更主合同的,如加重業(yè)主責(zé)任致使我方保證責(zé)任加重的,需征得我方書面同意,否則我方不再承擔(dān)因此而加重部分的保證責(zé)任。
4、因不可抗力造成業(yè)主不能履行義務(wù)的,我方不承擔(dān)保證責(zé)任。
七、爭議的解決
因本保函發(fā)生的糾紛,由貴我雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為_______法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
工程款結(jié)算協(xié)議書6
______年____月____日______承包______裝修總工程。后有把工程的______活分包給口頭合同人______。工程款共計______元人民幣,(大寫______元)。工程已完工后分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元,(大寫______元)人民幣。
還款期限______年____月____日為準(zhǔn)。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用于償還利息。如果預(yù)期不還口頭合同人有權(quán)向______人民法院起訴。
總承包人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
合同人:
身份證號:
聯(lián)系方式:
年?月?日
工程款結(jié)算協(xié)議書7
(______)_____執(zhí)字第30號
申請執(zhí)行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,小學(xué)文化,農(nóng)民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮(zhèn)__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執(zhí)行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建筑工程有限責(zé)任公司項目部經(jīng)理,重慶市江北縣人,住云南省保山市__________鎮(zhèn)_______________416號。
被執(zhí)行人:_________________市__________建筑工程有限責(zé)任公司,所在地:云南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責(zé)令被執(zhí)行人償還申請執(zhí)行人_______________鋼材款___________元,但被執(zhí)行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(施行)》第32條的規(guī)定,裁定如下:_________________
凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人__________市_______________建筑工程有限責(zé)任公司的存款____________元。
本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力。
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
工程款結(jié)算協(xié)議書8
_____________建筑工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建筑工程公司訴_____________百貨公司建筑安裝工程合同糾紛一案,在__________區(qū)人民法院主持下,雙方當(dāng)事人調(diào)解結(jié)案,調(diào)解書已于_____________年_____月_____日送達(dá)。調(diào)解協(xié)議規(guī)定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元,于_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)利息;雙方互不追究其他責(zé)任。現(xiàn)因乙方目前經(jīng)濟方面有困難,提出分期付款。經(jīng)甲、乙方反復(fù)協(xié)商,達(dá)成協(xié)議如下:_________________
(一)甲方同意變更__________區(qū)人民法院(_____________)_____法經(jīng)字第1__________號民事調(diào)解書關(guān)于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元,于_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方于_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應(yīng)信守協(xié)議。乙方如不履行協(xié)議,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協(xié)議書一式三份。甲、乙方各執(zhí)一份,交人民法院一份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_____________年_____月_____日
工程款結(jié)算協(xié)議書9
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經(jīng)甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達(dá)成以下轉(zhuǎn)賬支票工程款合同:
一、甲乙雙方共同協(xié)議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達(dá)成最終認(rèn)可價格為(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經(jīng)雙方協(xié)商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(yè)(擬定月日試營業(yè))一個月后的十日內(nèi)一次性付清。
三、工程款付款形式為現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔(dān)所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協(xié)議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權(quán)歸屬甲方。
六、本協(xié)議在履行過程中如產(chǎn)生糾紛,雙方可協(xié)商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
________年____月____日
工程款結(jié)算協(xié)議書10
工程擔(dān)保協(xié)議書
甲方:______________
乙方:_________________
丙方:______________
甲方承攬的,工程造價為萬元,乙方自愿單獨施工,丙方自愿為乙方施工全過程提供責(zé)任擔(dān)保。為了加強經(jīng)營管理,保證履行職責(zé),經(jīng)甲丙雙方充分協(xié)商,達(dá)成共識,簽訂本協(xié)議,遵照執(zhí)行。
一、丙方于年月日以全部工資收入及資產(chǎn)為乙方承建工程提供施工履約擔(dān)保。
二、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)范和規(guī)定,建立質(zhì)量管理組織體系,制訂質(zhì)量管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并嚴(yán)格抓好落實。要按照工程設(shè)計要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和甲方同業(yè)主簽定的合同約定對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。如因質(zhì)量給甲方造成的聲譽或經(jīng)濟上的損失,丙方要與乙方一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
三、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)定建立安全管理組織體系,制訂安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并嚴(yán)格抓好落實。乙方在工程施工期間發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的,由丙方負(fù)責(zé)配合與乙方積極處理,并承擔(dān)全部費用,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
四、丙方保證乙方按時、足額發(fā)放農(nóng)民工工資。因拖欠農(nóng)民工工資或其他工程費用而發(fā)生的一切問題或經(jīng)濟糾紛由丙方負(fù)責(zé)處理,甲方不負(fù)責(zé)任。
五、丙方保證乙方獨立承擔(dān)工程施工的經(jīng)濟往來,任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發(fā)生經(jīng)濟交易,自本合同簽訂后發(fā)生的一切經(jīng)濟糾紛和法律責(zé)任全部由乙方和丙方處理、承擔(dān);甲方概不承擔(dān)任何責(zé)任和經(jīng)濟損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費,管理費由甲方在施工工程款到位(含供應(yīng)材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工驗收合格后,保修期兩年,保修及保修費由丙方和由乙方一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
八、如因乙方的行為導(dǎo)致甲方承擔(dān)了墊付責(zé)任或其他損失,乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協(xié)議未盡事宜,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協(xié)議一式三份,蓋章、簽字后生效,工程結(jié)算完成兩年后及保修期滿后協(xié)議失效。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號碼:_________________
代表人:_________________(簽字)代表人:_________________(簽字)
年月日年月日
丙方:_________________(蓋章)
代表人:_________________(簽字)
身份證號碼:________________
________年____月____日
工程款結(jié)算協(xié)議書11
本還款協(xié)議書(以下稱本協(xié)議)由下列各方于________年____月____日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號:____________),建設(shè)工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年____月____日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及________方驗收,并于________年____月____日甲、乙雙方進行了工程結(jié)算,并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應(yīng)付款項或需承擔(dān)相關(guān)合同項下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對以上所述事實均予以確認(rèn),并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計________________________萬元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬元整。(見本協(xié)議附件:4、還款計劃明細(xì);如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對賦予強制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協(xié)議強制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內(nèi),向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認(rèn),即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內(nèi),乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應(yīng)付款項時,甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請簽發(fā)執(zhí)行證書。甲方承諾在申請強制執(zhí)行證書之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書》(函寄或送達(dá)),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權(quán),也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執(zhí)行證書。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書直接向有管轄權(quán)的人民法院申請強制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執(zhí)行。
5、甲方在申請執(zhí)行證書時,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書》;
(3)《強制執(zhí)行申請》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項;甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財務(wù)手續(xù),并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),該方應(yīng)盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后____日內(nèi)以書面形式向其他方提供詳細(xì)情況報告及不可抗力對履行本協(xié)議的影響程度說明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責(zé)任而給其他方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
除中國有關(guān)法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達(dá)成書面協(xié)議外,未經(jīng)另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效,并賦予強制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
________年____月____日于北京市
工程款結(jié)算協(xié)議書12
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務(wù):_________________廠長。
被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務(wù):_________________總經(jīng)理。
答辯人現(xiàn)就本案原告訴本案被告加工承攬合同質(zhì)量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據(jù)一和被告的證據(jù)一)。合同規(guī)定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經(jīng)被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續(xù)并收妥入庫(見被告的證據(jù)二),但原告并無即時向被告支付加工款。20日后,原告卻口頭通知被告,說明發(fā)現(xiàn)被告加工的零件全部不合格,要求被告按協(xié)議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協(xié)商的態(tài)度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數(shù)據(jù)和相應(yīng)的分析報告(見被告的證據(jù)三),如果確系被告過錯造成的,被告愿意按照合同規(guī)定進行賠償,但原告至今未有提供。據(jù)此,被告認(rèn)為原告起訴要求被告賠償?shù)睦頁?jù)不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
答辯人:_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
工程款結(jié)算協(xié)議書13
編號:
工程地點:
工程項目:
工程合約名稱:
工程合約編號:
承包人:
經(jīng)上海錦港房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(發(fā)包人)和南通幸福建設(shè)集團股份有限公司(承包人)雙方核對并同意,最終結(jié)算工程款如下:
(1)原合同金額:¥元
(2)增減金額:¥元
(3)結(jié)算金額:¥元
(4)尚余保修金金額:¥元
(該保修金將視乙方履行保修責(zé)任情況而全額或部分退還)
雙方同意:
1本結(jié)算協(xié)議書的簽訂僅意味著原合同價款金額的調(diào)整,并不解除承包人按原合同中規(guī)定的所有責(zé)任與義務(wù),雙方的一切利益、義務(wù)仍以原合同為準(zhǔn),
除非該合同已圓滿履行完畢;
2雙方同意除承包人未能履行合同規(guī)定的責(zé)任而發(fā)生保修金扣款(余額不足時業(yè)主保留追索權(quán)利)外,從本結(jié)算書鑒定之日起,雙方互不向?qū)Ψ教岢鲈鰷p
工程費用要求;
3于年保修期滿,承包人圓滿履行完成保修責(zé)任經(jīng)驗收合格后,剩余保修金將按原合同之相關(guān)規(guī)定發(fā)還。
雙方在年月日蓋章簽署:
發(fā)包人:承包人:
(蓋章)(蓋章)
法定代表人或授權(quán)代表簽署法定代表人或授權(quán)代表簽署
工程款結(jié)算協(xié)議書14
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理傭金事宜,達(dá)成如下協(xié)議:_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金,乙方同意接受。
該商品房坐落于房號,建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準(zhǔn)),單價元/平方米,總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》,開具等額購房發(fā)票后,甲方協(xié)助乙方或乙方指定第三方辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
3、乙方原則上不許退房,如果因為特殊原因退房,須經(jīng)甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領(lǐng)取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務(wù)。
5、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效,雙方應(yīng)積極履行各自的義務(wù),任何一方不得以該商品房產(chǎn)權(quán)尚未過戶、未開發(fā)票等理由,主張本協(xié)議無效或抵付行為未完成。
6、本協(xié)議一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經(jīng)辦人:_________________經(jīng)辦人:_________________
日期:_________________日期:_________________
工程款結(jié)算協(xié)議書15
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
甲乙雙方“建設(shè)工程施工合同糾紛”一案,經(jīng)充分協(xié)商,特簽訂本協(xié)議,共同遵照執(zhí)行。
一、乙方尚欠甲方鋼結(jié)構(gòu)工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:14487000),于______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款后,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,同時,甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結(jié)措施。
三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續(xù)凍手續(xù)。
(法院凍結(jié)期限:______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴后,各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產(chǎn)保全費,雙方各自承擔(dān)。
五、甲乙雙方各自撤訴后,甲乙雙方有關(guān)此次鋼結(jié)構(gòu)工程的全部事宜均一次性了結(jié),其他互不追究。
六、本協(xié)議甲乙雙方委托代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
委托代理人:(簽字)
乙方:
委托代理人:(簽字)
______年____月____日
工程款結(jié)算協(xié)議書16
甲方:___________
乙方:_____________
經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元,現(xiàn)乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給甲方,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為______________,身份證號_______________,若產(chǎn)生一切責(zé)任由________方承擔(dān)。
2、該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù),請財務(wù)部門審核。
該筆費用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與甲方無關(guān)。
甲方:____________
_______年______月____日
乙方:____________
_______年______月____日
工程款結(jié)算協(xié)議書17
原告:_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人:_________________楊__________職務(wù)執(zhí)行董事
地址:_________________忻州忻府區(qū)解原工業(yè)園區(qū)
被告:_________________中化_____建集團有限公司
法定代表人:_________________劉__________職務(wù)董事長
住址:_________________山西省太原市__________街__________號
郵政編碼:_________________0300
聯(lián)系電話:_________________0351-6_______________
被告:_________________中化_____建集團山西王家?guī)X煤業(yè)有限公司工程項目部
負(fù)責(zé)人:_________________王_____項目經(jīng)理
住址:_________________縣孫家溝鄉(xiāng)
訴訟請求:_________________
......
事實及理由:_________________
......
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款結(jié)算協(xié)議書18
甲方:___________________________ 合同編號:___________________
法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________
乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條 房產(chǎn)地址
本合同項下的房產(chǎn)位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn)),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補齊差價,或按成本計算相應(yīng)面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務(wù)
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負(fù)責(zé)項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計、報建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費用由乙方分?jǐn)偂?/p>
2.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設(shè)過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費由乙方支付。
第四條 債務(wù)結(jié)清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負(fù)責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構(gòu)成(略)。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經(jīng)濟損失時,甲方有權(quán)對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計)。
第六條 工程質(zhì)量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對乙方的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,對不良質(zhì)量問題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
第七條 房產(chǎn)銷售
1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
第八條 銷售服務(wù)
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷售的有關(guān)手續(xù),乙方預(yù)售房產(chǎn)時必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn)。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當(dāng)時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
第九條 物業(yè)管理
房屋建成竣工驗收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責(zé)任
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi),若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面合同,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
授權(quán)代理人:(簽字)______________ 授權(quán)代理人:(簽字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________
聯(lián)系電話:________________________ 聯(lián)系電話:________________________
傳真:____________________________ 傳真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________
賬號:____________________________ 賬號:____________________________
工程款結(jié)算協(xié)議書19
甲方:_____________
乙方:_____________
甲方因 事宜,委托乙方代理,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立下列各條,共同遵照執(zhí)行。
第一條 委托事項
乙方接受甲方的委托,指派 律師為甲方與 一案的 審代理人。
第二條 代理權(quán)限
經(jīng)雙方約定,乙方的代理權(quán)限為下列第______種:
1、一般授權(quán)(包括陳述事實、參與該案的庭前談判、調(diào)解,參與該案的庭審、辯論和調(diào)解)
2、特別授權(quán)(包括提出、承認(rèn)、放棄、變更訴訟請求、進行和解、調(diào)解、上訴等)。
第三條 乙方的義務(wù)
第四條 甲方的義務(wù)
第五條 相關(guān)費用
(一)收費方式
第六條 合同的變更和解除
(一)甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致的,可以變更或者解除本合同。
(二)因甲方追加委托事務(wù)或增加訴訟當(dāng)事人,或當(dāng)事人一方提出反訴、增加訴訟請求等重大訴訟事件變更導(dǎo)致代理事項明顯增多的,乙方有權(quán)要求增加律師費,甲方應(yīng)當(dāng)合理地追加代理費;增加律師費協(xié)商未成的,乙方有權(quán)在原委托范圍內(nèi)提供工作。
(三)甲方明確放棄委托事務(wù)的,可以要求變更合同;變更合同后的律師費用,由甲、乙雙方協(xié)商確定。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方有權(quán)解除本合同:
1、未經(jīng)甲方同意,超出本合同約定權(quán)限更換代理人的;
2、乙方律師工作延誤、重大失職導(dǎo)致甲方蒙受重大損失的;
(五)甲方有下列情形之一的,乙方有權(quán)解除本合同或暫停工作直至甲方糾正:
1、甲方的委托事務(wù)違反法律或者違反律師執(zhí)業(yè)規(guī)范的;
2、甲方有捏造事實、偽造證據(jù)材料或者隱瞞重要事實情節(jié)等情形的;
3、甲方逾期不向乙方支付律師費或者事務(wù)費用的。
乙方依本條約定解除本合同的,所收律師費不予退還,并有權(quán)要求甲方支付未支付的律師費和已發(fā)生的事務(wù)費用。
第七條 違約責(zé)任
第八條 爭議的解決
雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將爭議提交乙方所在地人民法院裁決。
第九條 合同生效和終止
本合同自甲、乙雙方代表人簽字或加蓋公章起生效,自乙方律師完成本合同的委托事務(wù)(包括收到法院判決書、調(diào)解書、裁定書或當(dāng)事人和解書等法律文書)或解除本合同時終止。本合同一式三份,甲、乙雙方及經(jīng)辦律師各執(zhí)一份,每份均有同等法律效力。
第十條 通知和送達(dá)
甲、乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、材料,均以本合同所列明的地址、電子郵箱、傳真送達(dá)。一方遷址或者變更郵箱、傳真電話的,應(yīng)當(dāng)書面通知對方。
以當(dāng)面交付文件方式送達(dá)的,交付之時視為送達(dá);以電子郵件方式送達(dá)的,發(fā)出電子郵件時視為送達(dá);以傳真方式送達(dá)的,發(fā)出傳真時視為送達(dá);以郵寄方式送達(dá)的,郵件交郵當(dāng)日視為送達(dá)。
第十一條 其他特別約定
1、乙方律師不對案件結(jié)果作出任何承諾。
2、乙方在簽訂本合同之前已經(jīng)向甲方解釋了收費規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。在本合同簽署之前甲乙雙方已就本合同涉及事項進行了詳細(xì)的研究,本合同系雙方友好協(xié)商,自愿一致達(dá)成。
甲 方: _____________乙 方:_____________
代表人:_____________ 代表人:_____________
簽訂時間:____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款結(jié)算協(xié)議書20
業(yè)主單位名稱:_________________
我單位承建的送審金額的________萬元,審后工程結(jié)算金額_______%,已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程,合同金額_________萬元,。至今已完成總工程量_________%支付我單角分),請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結(jié)算款,請批準(zhǔn)。
施工單位:_________________
開戶銀行:_________________
賬號:_________________
施工單位工程負(fù)責(zé)人:_________________
年監(jiān)理意見:_________________
月日
簽名:_________________日期:_________________業(yè)主代表意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________分管領(lǐng)導(dǎo)意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________站長意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________
責(zé)任編輯:_______________
工程款結(jié)算協(xié)議書21
申請人:_________________中國__________企業(yè)有限公司,住所地__________市__________區(qū)__________大廈__________層。
法定代表人:______________,董事長。
委托代理人:______________,本公司法律顧問。
被申請人:______________市__________投資發(fā)展有限公司,住所地_____市_____區(qū)_____路_____號。
法定代表人:______________。
被申請人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____區(qū)_____村_____號。
法定代表人:______________。
案由:_________________拖欠工程款。
請求事項
請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔(dān)。
事實與理由
_____年_____月_____日__________市_____投資發(fā)展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》,由我司承建__________中心大廈?,F(xiàn)該大廈的建設(shè)工程早已竣工驗收,_____市某投資發(fā)展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項,經(jīng)_____市某投資發(fā)展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協(xié)商,達(dá)成一致意見如下:_________________“一、甲乙丙三方根據(jù)實際情況共同確認(rèn)甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元,三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難,同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務(wù)。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權(quán)的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時,甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》,該辦法第三條約定“消費項目及內(nèi)容:_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務(wù)等酒店能提供的各項服務(wù)。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權(quán)的人員簽單消費時,則乙方有權(quán)取消丙方以消費額度抵償債務(wù)的方式,并有權(quán)要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務(wù),并自當(dāng)日起按銀行同期貸款利率計算?!?/p>
上述協(xié)議簽訂后,我司依約自__________年開始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務(wù)內(nèi)容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協(xié)議停止我司及其授權(quán)的單位和人員的上述約定簽單消費,拒絕我司餐飲消費的簽單,其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務(wù)消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。
此致
__________仲裁委員會
中國某企業(yè)有限公司
工程款結(jié)算協(xié)議書21篇(工程款結(jié)款協(xié)議)相關(guān)文章: